Тендер - Поставка смеси пескосоляной №316623364

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков документация_58_ЭЗК_25_223 «УТВЕРЖДАЮ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Государственный музей-заповедник «Петергоф»

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№58-ЭЗК/25/223

Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг по Федеральному закону от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

на право заключения договора

«Поставка смеси пескосоляной»

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ «Петергоф»)

Размещение для субъектов малого и среднего предпринимательства

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 1.1.

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1.2.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Котировочная заявка к запросу котировок в электронной форме№58-ЭЗК/25/223

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

в лице(ФИО руководителя полностью), действующего (ей) на основании__________________, настоящей котировочной заявкой выражает согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной формена поставку товара«Поставка смеси пескосоляной»,в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Наименование поставляемого товара, характеристики:

Применяетсяограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, в соответствии с ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». необходимо подтвердить страну происхождения товара в соответствии с требованиями ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 и указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

Значение «ИТОГО» должно совпадать с ценовым приложением участника, указанным с применением функционала ЭТП.

РАЗДЕЛ 1.3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по техническому обеспечению

ГМЗ «Петергоф»

_____________ В.С. Бабаян

«___»_____________ 2025г.

Техническое задание

на поставкусмеси пескосоляной.

Общие положения

Поставкасмеси пескосоляной для нужд ГМЗ «Петергоф».

Место и срок доставки товара

2.1.Поставка товара осуществляется на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2.

2.2. Поставщик поставляет товар партиями (20 тонн) не позднее 3 (трех) рабочих дней включительно с даты отправления заявки Заказчиком, с указанием количества необходимого товара, на адрес электронной почты Поставщика.

2.3. Срок поставки товара: по заявке, с даты подписания договора и до 31.03.2026 года включительно в рабочие дни.

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

В целях определения начальной (максимальной) цены Договора был проведен мониторинг цен на товар путем анализа рынка (запрос коммерческих предложений):

1) Входящее письмо № КП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 от 20.10.2025 (коммерческое предложениена сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек).

2) Входящее письмо № КП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 от 20.10.2025 (коммерческое предложениена сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек).

3) Входящее письмо № КП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 от 20.10.2025 (коммерческое предложениена сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек)

Начальная (максимальная) цена Договора

4.1. Начальная (максимальная) цена Договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

4.2. Начальная (максимальная) цена Договора сформирована с учетом действующей системы ценообразования, налогообложения, в том числе НДС, включает в себя расходы на страхование, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, а также транспортные расходы, расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы.

Сроки и порядок оплаты

5.1. Форма оплаты: безналичный расчет

5.2. Порядок оплаты:авансирование не предусмотрено, оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акт приемки товаров, работ и услуг, форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н) на поставленный товар, на основании предъявленных Поставщиком и подписанных Сторонами товарных накладных (или УПД) на поставленный товар, выставленного Поставщиком счёта и счет-фактуры (при наличии), и при наличии положительного экспертного заключения.

5.3. В случае, если качество поставляемого товара вызывает сомнение у Заказчика, оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения положительного экспертного заключения о его качестве, заявленном в Таблице №1 настоящего Технического задания, Аккредитованной Экспертной Организацией

Перечень, характеристика товара и объем поставки

Наименование, состав, характеристики и количество товара должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице №1.

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, безопасности и доставке товара

7.1. Поставляемый товара должен соответствовать характеристикам, указанным в Таблице №1 настоящего Технического задания.

7.2. Поставляемые товары должны быть новыми, не использованными ранее.

7.3. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представлять Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную (или УПД), а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукции: сертификаты соответствия (декларации), паспорта качества и прочие сопроводительные документы.

7.4.Товар доставляется Заказчику автотранспортом Поставщика. Размеры автотранспорта перед поставкой согласовать с Заказчиком.

7.5. Поставка на склад Заказчика(не более 50 метров от входа в здание), осуществляются силами Поставщика и включена в начальную (максимальную) цену Договора.

7.6. В связи с тем, что на территории Заказчика установлен пропускной режим Поставщик обязан не менее чем за 1 (одни) сутки сообщить сведение о транспортном средстве, осуществляющем доставку (марка, гос. номер) для оформления пропуска

Гарантийный срок

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее срока, установленного производителем.

Отсчет гарантийного срока начинается с момента (даты) подписания Сторонами товарной накладной (или УПД).

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Товара.

9. Источник финансирования

Финансирование за счет средств от приносящей доход деятельности.

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по экономическому развитию ___________________ Т. А. Жуковская

Главный бухгалтер __________________ О.В. Оксимец

Врио начальника отдела

материально-технического снабжения ____________________ Н.А. Старшова

Начальник отдела

экологии и санитарного содержания территории ___________________А.Н. Дронов

Техническое задание подготовил:

Ведущий инженер

отдела материально- технического снабжения ____________________ Е.В. Купреева

РАЗДЕЛ 1.4

Проект договора

Договор № __________

«____» _____________ 2025 г.

на поставку товара:

«Поставка смеси пескосоляной»

по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д. 2.

между

ЗАКАЗЧИКОМ

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Государственный музей-заповедник «Петергоф»

и

ПОСТАВЩИКОМ

___________________________________________________________

г. Санкт-Петербург

2025 г.

ДОГОВОР № ________

г. Санкт-Петербург «____» __________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ «Петергоф), именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническому обеспечению В.С. Бабаян, действующего на основании доверенности №2637/01-15 от 09.12.2024г с одной стороны, и__________________________ (______________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили на основании протокола __________________ №_______________ от «____» _________ 20__ г. настоящий Договор, подписанный Сторонами в форме электронного документа с использованием электронно-цифровых подписей (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику смесь пескосоляную (далее - Товар) согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество и характеристики Товара указаны в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Товар должен быть поставлен транспортом Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д. 2.

1.4. Поставка Товара включает в себя погрузку, доставку, разгрузку Товара, осуществляемые Поставщиком собственными силами и за его счет.

2. СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки товара: по заявке, с даты подписания договора и до 31.03.2026 года включительно в рабочие дни.

2.2.Поставщик поставляет товар партиями (20 тонн) не позднее 3 (трех) рабочих дней включительно с даты отправления заявки Заказчиком, с указанием количества необходимого товара, на адрес электронной почты Поставщика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязательства «Поставщика»:

3.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества и в обусловленный настоящим Договором срок.

3.1.2. Передать Товар в ассортименте, количестве и в соответствии с характеристиками Товара, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.1.3. Вместе с Товаром Поставщик должен передать Заказчику принадлежности и подписанные со своей стороны документы, указанные в п. 4.7. настоящего Договора.

В случае качественных или количественных расхождений, выявленных при приемке товара Поставщик обязан подписать сформированный и подписанный Заказчиком Акт приемки товаров, работ и услуг, форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н) в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения и передать Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр (далее - Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

3.1.4. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

3.1.5. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам изготовителей поставляемого Товара и требованиям Договора и приложений к нему.

3.1.6. Поставить Товар Заказчику по адресу, указанному в п.1.3. настоящего Договора.

3.1.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Договором.

3.2. Обязательства «Заказчика»:

3.2.1. Производить оплату за Товар в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора.

3.2.2. Обеспечить приемку Товара с момента его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать устранения недостатков, замены Товара или отказаться от исполнения настоящего Договора и возвратить Товар (в т.ч. в случае не предоставления Поставщиком документов, определенных в п.3.1.3. настоящего Договора).

3.2.3. При приемке Товара осуществить его осмотр и проверку на соответствие ассортимента, количеству и качеству, сформировать и подписать Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсогласно п. 4.9. настоящего Договора.

3.2.4. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках поставленного Товара.

3.2.5. При передаче Поставщиком Товара в ассортименте, количестве, комплектности и качестве, не соответствующем условиям Договора, Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и (или) Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе отказаться от подписания товарной накладной (или УПД - универсального передаточного документа (далее - УПД), принятия и оплаты переданного Поставщиком Товара.

3.2.6. В случае обнаружения при приемке Товара ненадлежащего качества или поставки Товара не в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

3.2.6.1. безвозмездного устранения недостатков в течение 3 (трёх) рабочих дней, если иной срок дополнительно не был согласован Сторонами;

3.2.6.2. замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества и соответствующим условиям Договора, в течение 3 (трёх) рабочих дней, если иной срок дополнительно не был согласован Сторонами;

3.2.6.3. возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.

3.2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством.

3.2.8. Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы для проверки соответствия качества поставленного Товара.

3.2.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Договором.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Договоре) не менее чем за один рабочий день по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-08-49. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае отсутствия уведомления и перенести дату приемки на один из двух рабочих дней, следующих за днем доставки.

4.2. В связи с тем, что на территории Заказчика установлен пропускной режим Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени поставки Товара не менее чем за один рабочий день по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-08-49, а также не менее чем за одни сутки сообщить по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть сведения о транспортном средстве, осуществляющем доставку (марка, гос. номер) для оформления пропуска. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае отсутствия уведомления и перенести дату приемки на один из двух рабочих дней, следующих за днем доставки.

4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.4. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период поставки.

4.5. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя при поставке Товара. Полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащим образом.

4.6. Поставщик передает Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за его счет.

4.7. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

• товарную накладную в 2 экз., подписанную со стороны Поставщика (или УПД);
• счет на оплату поставленного Товара, подписанный со стороны Поставщика;
• счет-фактуру (при наличии), подписанную со стороны Поставщика;
• сертификаты соответствия/паспорта качества, декларации о стране происхождения и иные документы на Товар, предусмотренные действующим законодательством РФ (при наличии).

4.8. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика на основании товарной накладной (или УПД). Уполномоченный представитель Заказчика проверяет Товар, устанавливает соответствие наименования, количества и качества (наличия дефектов, повреждений) Товара сведениям, содержащимся в товарной накладной (или УПД), Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и (или) Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также проверяет наличие сертификата или паспорта соответствия на Товар и декларацию о стране происхождения Товара.

4.9. На основании предоставленных Поставщиком документов, указанных в п.4.7. настоящего Договора, и при отсутствии расхождений в приемке Товара, Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня подписывает товарную накладную (или УПД), с последующей передачей 1 (одного) экземпляра товарной накладной (или УПД) Поставщику, а также формирует Акт приемки товаров, работ и услуг, форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н), подписывает его со своей стороны электронной подписью своего уполномоченного представителя и передает его на оплату.

4.10. В случае выявления количественного и (или) качественного расхождения поставленного Товара сведениям, содержащимся в настоящем Договоре, Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и (или) в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также несоответствия принятого товара сопроводительным документам Поставщика (товарной накладной (или УПД), а также в случае отсутствия сертификатов, паспортов качества и декларации о стране происхождения, уполномоченный представитель Заказчика вправе отказаться от приемки поставленного Товара, в т.ч. от подписания товарной накладной (или УПД) спредоставлением Поставщику Акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв 2 (двух) экземплярах и мотивированного отказа (Претензию) от приемки товара.

4.11. Для проверки в процессе приемки Товара соответствия его требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе назначить экспертизу, в том числе путем привлечения экспертов, производить тестирование Товара как выборочно, так и всего его количества.

4.12. В случае если по результатам указанных в п.п.4.10., 4.11. настоящего Договора проверок качества и количества поставляемого Товара будет установлено его несоответствие требованиям Договора, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением проверок, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, должны быть возмещены Поставщиком в полном объеме.

4.13. В случае отказа от приемки Товара в порядке, предусмотренном п.4.10. настоящего Договора, Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня такого отказа направляет Поставщику мотивированный отказ (Претензию) с Актом по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв 2 (двух) экземплярах с указанием выявленного количественного и (или) качественного расхождения поставленного Товара, установленным Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и/или Спецификацией (Приложение №2 к настоящему Договору) требованиям, либо иных оснований поименных в п.4.10. настоящего Договора. В свою очередь, Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов обязуется подписать Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи передать Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр, с учётом пункта 12.9. настоящего Договора, а также в установленные в мотивированном отказе (претензии) Заказчиком сроки устранить выявленные Заказчиком недостатки. При территориальной удаленности юридического адреса Поставщика, в адрес электронной почты Заказчика, указанный в Разделе 13 настоящего Договора, направляется сканированная копия подписанного Поставщиком Акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с последующей отправкой оригинала документа.

4.14 Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания Сторонами товарной накладной (или УПД), а также при условии предоставления Поставщиком Заказчику предусмотренных Договором документов. До получения всех документов, предусмотренных п.4.7. настоящего Договора, Заказчик вправе не формировать Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.15. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого Товара до принятия его Заказчиком.

5. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость товара составляет ____________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (__________________) рублей _____ копеек (с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС на основании п.2 или 3 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ, Договор заключается по цене без НДС) и включает все затраты, входящие в расчет условия выполнения поставки - налоги и пошлины, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные и накладные расходы.

5.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в одностороннем порядке.

5.3. Авансирование не предусмотрено.

5.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 7-ми (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с учетом требований п.4.9. настоящего Договора, на основании выставленного Поставщиком счёта.

5.5. В случае если качество поставляемого Товара вызывает сомнение у Заказчика, оплата производится в течение 7-ми (семи) рабочих дней со дня получения положительного заключения о его качестве Аккредитованной Экспертной Организацией.

5.6. Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ТОВАР

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

6.2. Отсчет гарантийного срока начинается с момента (даты) подписания Сторонами товарной накладной (или УПД).

6.3. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Поставщик при нарушении обязательств по Договору уплачивает Заказчику неустойку в следующих случаях:

7.2.1. в случае поставки Товара после установленного Договором срока - неустойку в виде пени в размере0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки;

7.2.2. в случае нарушения сроков устранения недостатков Товара, выявленных в ходе приемки Товара – неустойку в виде штрафа в размере2 000 (две тысячи) рублей за каждый календарный день просрочки;

7.2.3. в случае нарушения сроков замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества и соответствующим условиям Договора - неустойку в виде штрафа в размере2 000 (две тысячи) рублей за каждый календарный день просрочки;

7.2.4. в случае нарушения Поставщиком п.3.1.3. - 3.1.4. настоящего Договора - неустойку в виде штрафа в размере2 000 (две тысячи) рублей за каждый случай нарушения;

7.2.5. за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в настоящем Договоре таких обязательств), устанавливается неустойка в виде штрафав размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

7.3. Неустойки (пени, штрафы) и компенсации оплачиваются на основании реквизитов, выставляемых Заказчиком, в течение 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования. До оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик имеет право не производить платежи в соответствие с Разделом 5 настоящего Договора.

7.4. Уплата неустоек (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик возмещает убытки Заказчика в полной сумме сверх суммы неустойки, предусмотренной п.7.2.1. - 7.2.4. настоящего Договора.

7.6. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора о качестве Товара или вследствие иных причин по требованию Заказчика может быть назначена экспертиза качества Товара. Если независимая экспертиза назначена по требованию Заказчика, по результатам которой подтверждена не качественность поставляемого Товара, расходы по проведению экспертизы несет Поставщик.

7.7. В случае если Заказчику или третьим лицам будет причинен материальный вред в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества, Поставщик будет обязан в полном объеме возместить причиненный ущерб Заказчику.

7.8. Указанная в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: пожаров, наводнений и других стихийных бедствия, а также принятия актов государственных органов, забастовок и других чрезвычайных и непредвидимых обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно (не позднее 24-х часов), в письменной форме сообщить об этом другой стороне с предоставлением подтверждающего документа и принять все необходимые меры для преодоления чрезвычайных обстоятельств.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор путем переговоров, то он передается на рассмотрение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана представить другой стороне мотивированный ответ по существу претензии с учетом срока, предусмотренного пунктом 9.3. настоящего Договора.

9.3. В случае если ответ по существу претензии не будет получен стороной, направившей претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии другой стороной, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик, его аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками обязательств, указанных в п.10.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении и потребовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

11.1. Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что он ознакомил своих работников с утвержденными ГМЗ «Петергоф» следующими перечнями:

• Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников. Перечень доступен в электронном виде в сети Интернет по ссылке:https://disk.yandex.ru/i/pvTDG0gwMwBCPQ;
• Перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ. Перечень доступен в электронном виде в сети Интернет по ссылке:https://disk.yandex.ru/i/4ctq9Q6l45cbwg.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами с использованием электронно-цифровых подписей и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе решения о расторжении Договора.

12.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.3. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора на бумажном носителе по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по вступившему в силу решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

12.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и письменно уведомить об этом Поставщика, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

12.6.1. Поставщик отказывается передать Заказчику товар (п. 1 ст. 463 ГК РФ);

12.6.2. Принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в обозначенный в Договоре срок (ст. 464 ГК РФ);

12.6.3. Поставщик существенно нарушил требования к качеству товара (п. 2 ст. 475 ГК РФ);

12.6.4. Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ);

12.6.5. Поставлен товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (п. 2 ст. 523 ГК РФ).

12.6.6. Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки товара (п. 2 ст. 523 ГК РФ).

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу, и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

12.7. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и письменно уведомить об этом Заказчика, в случае следующих существенных нарушений Заказчиком условий договора:

• если задержка оплаты поставленного товара составляет более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу, и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

12.8. Надлежащим уведомлением считается любое уведомление по настоящему Договору направленное получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по юридическому адресу, указанному в Договоре.

12.9.Стороны договорились, что обмен сканированными копиями (далее – скан-копии) подписанного Договора, а также всех документов, связанных с ним (дополнительные соглашения, акты), по электронной почте, согласно адресам, указанным в Разделе 13 настоящего Договора, признаются надлежаще оформленными документами, имеющими полную юридическую силу до момента обмена Сторонами оригиналами подписанных документов. При этом оригиналы документов направляются не позднее 1-го рабочего дня с момента обмена Сторонами скан-копиями таких документов.

12.10. Стороны Договора обязуются соблюдать конфиденциальность доступа к электронной почте, с которой ведется переписка по данному Договору. Каждая из сторон гарантирует, что не будет передавать доступ к указанным в Разделе 13 настоящего Договора адресам электронной почты третьим лицам.

12.11. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, юридического адреса и фактического местонахождения, в противном случае вся корреспонденция будет считаться доставленной надлежащим образом.

12.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.13. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору, и являющихся его неотъемлемой частью:

• Техническое задание (Приложение №1);
• Спецификация (Приложение № 2).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

14. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _______ от «____» __________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму ____________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (__________________) рублей _____ копеек (с Поставщиком, не являющимся плательщиком НДС на основании п.2 или 3 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ, Договор заключается по цене без НДС).

.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными