Тендер - Поставка Краска-антисептик Тент-В. №266902002

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Место рассмотрения заявок: в соответствии с извещением о закупке Дата публикации: 21.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:35 Дата и время начала приема заявок: 21.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:35 Дата и время окончания приема заявок: 27.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Дата и время рассмотрения заявок: 28.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59 Дата и время подведения итогов закупки: 28.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:59 Закупочная документация: С документацией по закупкам можно ознакомиться на странице данной закупки Закупочная документация. Требование к отсутствию участника в РНП: Да Порядок регистрации на сайте: Порядок регистрации претендентов на участие в закупке по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Порядок подачи заявок: Заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в закупке посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Режим проведения закупки: Открытая форма Продление приема заявок при изменении предложения после окончания приема заявок: Нет

Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной закупки.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_к_ТЗ - Посмотреть таблицу с даннымиРАСЧЕТ_НАЧАЛЬНОЙ_(МАКСИМАЛЬНОЙ)_ЦЕНЫ_ДОГОВОРА - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание - Посмотреть таблицу с данными

г. Санкт-Петербург 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения о закупке являются:

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ;

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (публикуется отдельным файлом);

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (публикуется отдельным файлом);

ЧАСТЬ IV. ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ;

ЧАСТЬ V. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (публикуется отдельным файлом).

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Неконкурентная закупка в электронной форме, участниками которой могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства – неконкурентная закупка, при которой заказчик согласно критериям оценки, установленным в извещении об осуществлении закупки, определяет участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки из состава предварительных предложений участников закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, размещенных на электронной площадке.

1.2. Цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна превышать 20 млн. рублей.

1.3. Неконкурентная закупка, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не является торгами в соответствии со статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на заказчика и участника неконкурентной процедуры закупки обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе, обязательств по обязательному заключению договора по итогам такой закупки.

1.4. В случае проведения неконкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, не действуют особенности проведения конкурентных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренные статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ если настоящим разделом и извещением о закупке прямо не предусмотрено иное.

1.5. Порядок проведения:

1.5.1. Закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона 223-ФЗ.

1.5.2. В целях участия в проводимой на электронной площадке закупке, участник закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства размещает на электронной площадке предварительное предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. Порядок размещения участником закупки предварительного предложения определяется в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

1.5.3. Для размещения информации о закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчик разрабатывает извещение об осуществлении закупки.

1.5.4. Извещение об осуществлении закупки не позднее чем за 2 рабочих дня до дня определения оператором электронной площадки предложений участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается на электронной площадке, которое должно включать:

а) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4, 5, 8.1 и 8.2 части 9 статьи 4 Закона 223-ФЗ;

в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также при необходимости их функциональных характеристик (потребительских свойств), технических и качественных характеристик;

г) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

д) требования к Участникам закупки (устанавливаются на выбор Заказчика из числа требований, установленных разделом 4.1 и иными пунктами Положения о закупках);

е) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложений Участников закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги на участие в закупке;

ж) критерии оценки предложений Участников закупки, в случае установления таких критериев:

- цена договора;

- цена за единицу товара, работы, услуги (далее – продукция);

- цена договора, цена за единицу продукции;

- ценовой показатель;

- расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание продукции;

- стоимость жизненного цикла продукции (при условии заключения соответствующего договора на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции). Данная стоимость включает в себя расходы на закупку продукции, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока ее службы, ремонт, утилизацию продукции;

- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики продукции;

- квалификация участника процедуры закупки (обеспеченность материально-техническими, финансовыми, кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательство по договору, наличие опыта поставки продукции сопоставимого характера и объема и т.д.);

- срок поставки продукции;

- качество технического предложения участника процедуры закупки;

- срок предоставления гарантии качества продукции;

- наличие в перечне квалифицированных контрагентов, сформированного в соответствии с разделом 17 Положения о закупках;

- иные критерии, установленные в документации процедуры закупки.

1.5.5. Извещение об осуществлении закупки должно содержать проект договора.

1.5.6. При осуществлении неконкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечение заявок на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении неконкурентной процедуры закупки) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

1.5.7. Если в извещении неконкурентной процедуры закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование об обеспечении исполнения договора, размер такого обеспечения не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора при отсутствии условий в договоре, предусматривающих выплату аванса, или может быть установлено в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в извещении неконкурентной процедуры закупки путем предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным извещением неконкурентной процедуры закупки осуществляется участником такой закупки.

Независимая гарантия должна удовлетворять требованиям статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ.

1.5.8. Предоставление и разъяснение извещения об осуществлении закупки осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные извещением об осуществлении закупки.

1.5.9. При наличии не менее 3-х предложений заказчик вправе прекратить прием предложений ранее установленного срока.

1.5.10. Оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.5.11. Заказчик не позднее 20 рабочих дней с момента поступления предложений участников закупки определяет согласно критериям оценки, установленным в извещении об осуществлении закупки, участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) могут быть заключены договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки.

1.5.12. Предложение участника закупки может быть отклонено в случаях, установленных извещением об осуществлении закупки.

1.5.13. Рассмотрение, сопоставление и оценка предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки осуществляется Комиссией по закупкам.

1.5.14. Рекомендуется осуществлять оценку предложений в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

1.5.15. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- проверка предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участника закупки на соблюдение требований извещения об осуществлении закупки к оформлению предложения;

- проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения об осуществлении закупки;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям извещения об осуществлении закупки;

- отклонение предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки, которые не соответствуют требованиям извещения об осуществлении закупки.

1.5.16. Предложение участника отклоняется в случае:

- несоответствия установленным заказчиком в извещении процедуры закупки требованиям к участникам процедуры закупки, несоответствия предлагаемой продукции и (или) условий исполнения договора установленным заказчиком в Положении о закупках и (или) извещении процедуры закупки требованиям;

- несоответствия заявки требованиям к оформлению (в том числе предоставление документов, не соответствующих требуемой форме, неуказание обязательных элементов в таких формах) или составу заявки на участие в процедуре закупки, в том числе при наличии в такой заявке предложения о внесении изменений в проект договора, поступившего в составе заявки в любой форме (в том числе в форме протокола разногласий), а также предложения о цене договора, цене за единицу продукции, в случае ее установления, превышающей начальную (максимальную) цену договора, цену за единицу продукции, установленную заказчиком в извещении о проведении процедуры закупки, или равной нулю;

- несоответствия предлагаемой участником процедуры закупки цены договора установленным в извещении процедуры закупки требованиям о структуре цены, порядку формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

- представления в составе заявки на участие в процедуре закупки недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, о субподрядчиках (соисполнителях, субпоставщиках), лицах, выступающих на стороне участника процедуры закупки, или о продукции, являющейся предметом договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;

- непредставления обязательных документов и сведений, предусмотренных извещением процедуры закупки (в том числе непредставления документа или копии документа, подтверждающего выполнение требования об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения заявок установлено в извещении процедуры закупки);

- нарушения порядка и срока подачи заявки на участие в процедуре закупки;

- отсутствия сведений об участнике процедуры закупки или привлекаемом участником процедуры закупки субподрядчике (соисполнителе, субпоставщике) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренном Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- наличия сведений об участнике процедуры закупки, о любом из нескольких лиц, выступающих совместно на стороне участника процедуры закупки, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иных случаях, предусмотренных Положением о закупках и (или) извещением о закупке.

1.5.17. При необходимости, в ходе рассмотрения заявок, Комиссия по закупкам вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в предложениях. Требования, направленные не изменение содержания предложения, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в предложениях, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде с помощью функционала электронной площадки.

1.5.18. В случае если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в предложении, не предоставит соответствующие разъяснения в порядке и в срок, установленные в запросе, предложение такого участника закупки может быть отклонено.

1.5.19. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет предложения участников закупки, которые не были отклонены на отборочной стадии, по цене договора (сумме цен единиц товара, работы, услуги), а также по критериям, установленным в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1.5.4. настоящей части (в случае установления таких критериев в извещении об осуществлении закупки).

1.5.20. По результатам рассмотрения, сопоставления и оценки предложений участников закупки Комиссией по закупкам проводится ранжирование предложений в соответствии с условиями, установленными извещением об осуществлении закупки, по степени предпочтительности для заказчика.

1.5.21. Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки, если это установлено в извещении процедуры закупки, с целью предоставить участникам процедуры закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной цены договора или иных ценовых показателей, являющихся критерием оценки заявок на участие в процедуре закупки, при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

1.5.22. В случае принятия решения о проведении переторжки заказчик формирует и размещает в протокол о проведении переторжки, который содержит сведения об участниках процедуры закупки, допущенных к участию в переторжке по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки, дату и время проведения переторжки, дату и время подведения итогов процедуры закупки.

1.5.23. Переторжка может иметь очную форму либо заочную форму проведения. Порядок проведения переторжки устанавливается в извещении закупки.

1.5.24. Предложения участника закупки, ухудшающие первоначальные условия, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

1.5.25. Сведения о результатах проведения переторжки заносятся в протокол подведения итогов закупки и учитываются в итоговой оценке заявок участников закупки.

1.5.26. Победителем признается участник закупки, предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги, которого признано Комиссией по закупкам закупок соответствующим требованиям извещения об осуществлении закупки и содержащее наилучшие условия исполнения договора. В случае, если это установлено извещением о закупке победителем может быть признано несколько участников закупки.

1.5.27. Результаты рассмотрения, сопоставления и оценки предложений участников закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги фиксируются в протоколе, который размещается на электронной площадке.

1.5.28. Закупка признается несостоявшейся:

а) в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке;

б) в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены;

в) в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка;

г) в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;

д) в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки

1.5.29. Договор (договоры) заключается (заключаются) с использованием электронной площадки с участником (участниками) закупки, определенным (определенными) заказчиком в соответствии с пунктом 1.5.26 настоящей части, на условиях, определенных извещением об осуществлении закупки, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(публикуется отдельным файлом)

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(публикуется отдельным файлом)

ЧАСТЬ IV. ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ

Форма № 1. Предложение участника закупки

Предложение участника закупки

Выражаем согласие на поставку товара, указанного в извещении № ____________________ (участником закупки указывается номер процедуры) и документации о закупке на _____________ (участником закупки указывается объект закупки) (далее соответственно – извещение, документация о закупке) на условиях, предусмотренных извещением и документацией о закупке:

Цена договора составляет ________ [2] рублей __ копеек, в том числе НДС (в случае, если НДС не облагается, указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 2. Анкета участника

Анкета участника

Извещение № ____________________ [9]

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ V. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА.

(публикуется отдельным файлом)

Устав (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) ↑

Участником указывается прописью. ↑

Участником закупки указывается наименование предлагаемого к поставке товара без указания слов «или эквивалент». ↑

Участником закупки указывается производитель предлагаемого к поставке товара, а также товарный знак (при наличии) или иную информацию, позволяющую заказчику идентифицировать предлагаемый участником закупки к поставке товар (например, артикул производителя, модель, модификация, торговая марка и т.п.). ↑

Участником закупки указывается наименование страны происхождения товара, предлагаемого к поставке. ↑

Участником закупки указываются значения показателей (характеристик) товара, предлагаемого к поставке, согласно требованиям Технического задания (ЧАСТИ II извещения
о закупке) и(или) приложений к Техническому заданию без указания слов, не позволяющих заказчику однозначно идентифицировать предлагаемый участником закупки к поставке товар. ↑

Участником закупки указывается единица измерения товара, предлагаемого к поставке, согласно требованиям Технического задания (ЧАСТИ II извещения о закупке)
и(или) приложений к Техническому заданию. ↑

Участником указывается количество товара, предлагаемого к поставке, согласно требованиям Технического задания (ЧАСТИ II извещения о закупке) и(или) приложений к Техническому заданию. ↑

Участником закупки указывается номер процедуры. ↑

Участником закупки указывается полное наименование с указанием организационно-правовой формы. ↑

Проект_договора

ДОГОВОР №_________________

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (АО «Метрострой Северной Столицы»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Васильева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________действующего на основании____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола от _______________ №____________, заключили настоящий договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется по Заявке Покупателя передать в собственность Покупателя краску-антисептик Тент-В (далее – «Товар»), для изготовления колец железобетонной обделки при строительстве объекта:

- Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «улица Савушкина» до станции «Зоопарк»,а Покупатель – принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренными Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Наименование, ассортимент, требования к Товару, иные характеристики, стоимость за единицу Товара указаны в Прейскуранте (Приложение № 3 к настоящему Договору). Количество Товара может быть изменено при изменении потребности Покупателя в Товаре.

1.3. Поставка по Договору осуществляется Поставщиком во исполнение обязательств Покупателя по Государственному контракту Санкт-Петербурга на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов метрополитена в Санкт-Петербурге о от 29.10.2021 № М-12/2021 (далее – «Контракт»), заключенному с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – «Заказчик»), идентификатор государственного контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть010.

1.4. Расчеты по Договору могут подлежать казначейскому сопровождению (далее – «Казначейское сопровождение»), с переходом на расширенное казначейское сопровождение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 № 482 «О внесении изменений в Правила расширенного казначейского сопровождения и приостановлении действия постановления Правительства РФ от 13.12.2021 № 2271». Порядок и условия осуществления Покупателем платежей Поставщику, подлежащих Казначейскому сопровождению, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе временным порядком в части открытия лицевых счетов участника казначейского сопровождения на период с 01.01.2023 до 01.01.2024, предусмотренным Федеральным законом от 21.11.2022 №448-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» и Договором.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности, является новым, соответствует требованиям технических нормативов, стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории РФ и у производителя, не арестован, не заложен, не обременен какими-либо правами третьих лиц и свободен от их прав, имеет соответствующие сопроводительные технические документы производителя, сертификаты, подтверждающие надлежащее качество Товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Поставка Товара по Договору осуществляется отдельными партиями (не более 2 (двух) партий) на основании письменной Заявки Покупателя. Общее количество Товара определяется, исходя из фактической потребности Покупателя в Товаре.

Поставщик извещает Покупателя об отгрузке партии Товара за 2 (два) рабочих дня до момента отгрузки.

Стороны договорились о том, что нарушение сроков поставки Товара является существенным нарушением условий настоящего Договора.

В Заявке Покупателя указывается количество, ассортимент и стоимость каждой партии Товара, подлежащей поставке, адрес доставки. Заявки направляются Поставщику по электронной почте/курьерской службой/нарочным/почтой. Заявка Покупателя, соответствующая ассортименту Товара, считается согласованной по умолчанию. В случае выявления несоответствий направленной Заявки условиям Прейскуранта Поставщик вправе в срок не позднее окончания следующего рабочего дня с даты ее направления уведомить Покупателя о выявленных несоответствиях.

Направление Заявки не на весь перечень Товара, указанный в Прейскуранте, а также не на всю цену Договора, указанную в п. 5.1. настоящего Договора, не является основанием для взыскания Поставщиком с Покупателя убытков и не влечет обязанности Покупателя направить Заявку на весь перечень Товара, указанный в Прейскуранте, а также не на всю цену Договора.

• Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Заявке, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заявки.
• Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет погрузку, доставку и разгрузку Товара Покупателю по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 17 или иному адресу, указанному в Заявках Покупателя и/или Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
• Выдача (передача) Товара сопровождается подписанием Сторонами надлежащим образом оформленной товарной накладной (ТОРГ-12) либо УПД. Подписание товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД не является приемкой Товара по качеству в полной мере, только приемкой по внешним качественным признакам.
• Поставщик в первичных документах (товарных накладных (ТОРГ-12), счетах, счетах-фактурах, УПД и т.п.) в обязательном порядке указывает реквизиты настоящего Договора (его дату и номер) и Объект строительства.
• Поставляемый Товар сопровождается следующими документами (если иные документы не предусмотрены Техническим заданием):

- товарная накладная (ТОРГ-12) либо УПД;

- счет;

- счет-фактура на поставляемую продукцию либо УПД;

- товарно-транспортная накладная (1-Т);

- копия Заявки;

- техническая документация, предусмотренная изготовителем Товара;

- копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия, заверенные держателем документа либо заверенные нотариально;

- копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации на товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которого может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации, заверенные держателем документа либо заверенные нотариально;

- копии товарно-сопроводительных документов (товарно-транспортных накладных), сопровождающих поставку товара от производителя;

- паспорт /инструкцию на изделие (если Товар имеет или должен иметь такой паспорт/инструкцию в силу действующих норм, правил и требований в РФ);

- гарантийный талон (если Товар имеет или должен иметь такой талон в силу действующих норм, правил и требований в РФ).

• Покупатель обязан принять Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара Поставщиком, а также в указанный срок осмотреть Товар, проверить его количество и качество (внешние недостатки Товара).
• При обнаружении несоответствий и/или недостатков Товара требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора Покупатель обязан по электронной почте/курьерской службой/нарочным/почтой/по телефону известить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения этих недостатков и/или несоответствий.
• Покупатель вправе отказаться от переданного Товара, несоответствующего требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Договора (об ассортименте, количестве и качестве и пр.), или принять данный Товар на ответственное хранение. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Товара на ответственное хранение Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней c момента получения указанного уведомления вывезти данный Товар своими силами и за свой счет. Покупатель вправе потребовать плату за осуществление ответственного хранения.
• Результат приемки Товара оформляется документом о приемке (товарная накладная (ТОРГ-12)/УПД), который подписывается Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, а в случае создания приемочной комиссии – подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Покупателем. В случае отказа от приемки переданного Товара Покупатель направляет Поставщику в те же сроки письменный мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
• Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД.
• Для решения вопроса о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Покупатель вправе создать приемочную комиссию, а также привлечь соответствующих экспертов (экспертные организации). При этом приемочная комиссия должна учитывать предложения привлеченных экспертов (экспертных организаций), изложенные в соответствующих экспертных заключениях.
• Покупатель вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в порядке п. 3.5 настоящего Договора.
• Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара, в случае указания Поставщиком сведений о Товаре в первичных документах (УПД/ТОРГ-12) отличных от сведений о Товаре, указанных в Прейскуранте (Приложение № 3 к настоящему Договору).

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Товар должен соответствовать всем требованиям СНиП, ГОСТ, правил и стандартов, ТУ завода-изготовителя и/или международным стандартам, указанным в паспорте и/или сертификате качества завода-изготовителя, в том числе требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара. Поставщик обязан предоставить Сертификат соответствия ГОСТ, ТУ или иных стандартов, гигиенические заключения на Товар, если такие документы предусмотрены действующим законодательством РФ в отношении поставляемого Товара.

Условия транспортировки Товара должны исключать деформацию и повреждение. Товар должен быть в упаковке (если применимо). Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара и предохранять его от повреждения при транспортировке и погрузке/разгрузке. Нарушение целостности тары и/или упаковки не допускается.

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее второго полугодия 2023 года изготовления (не бывшим в употреблении, не залежалый, не прошедшим восстановление потребительских свойств), не являющимся выставочным образцом, готовым к спользованию, полностью свободным от любых прав третьих лиц.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ на данный вид Товара, техническим требованиям предприятия-изготовителя. Информация об условиях хранения Товара должна содержаться в товарно-сопроводительных документах.

В случае поставки несоответствующего Товара по ассортименту или количеству либо Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан по выбору Покупателя с момента его обращения:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить недостатки Товара;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней заменить некачественный или несоответствующий Товар аналогичным Товаром надлежащего качества.

• Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания товарной накладной/УПД, подтверждающей передачу Товара. В случае, если гарантийный срок на Товар, установленный заводом-изготовителем, больше, чем указан в настоящем пункте Договора, то гарантийный срок на Товар равен гарантийному сроку завода-изготовителя.
• В пределах гарантийного срока Поставщик обязан устранить недостатки Товара за свой счет. При этом все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного Товара на Товар надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного Товара, осуществляются также за счет Поставщика.
• В случае обнаружения недостатков Товара в пределах гарантийного срока Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления гарантийного события письменно уведомить об этом Поставщика.

Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления направить своего представителя для устранения недостатков (дефектов), осуществления ремонта Товара в месте нахождения Товара. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае не направления Поставщиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Покупатель составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков (дефектов). По соглашению Сторон Поставщик может забрать Товар для устранения недостатков (дефектов), осуществления ремонта Товара в месте нахождения Поставщика.

В случае, если во время устранения недостатков Товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный Сторонами срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в этой части либо от исполнения Договора в том числе в части будущих поставок. В этом случае Покупатель вправе потребовать от Поставщика вернуть сумму уплаченных денежных средств за Товар, недостатки которого не были устранены.

• Поставщик обязан устранить недостатки Товара в период гарантийного срока в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя о недостатках, если иной срок не согласован Сторонами.
• В случае наступления двух и более гарантийных событий с одним и тем же видом Товара, в том числе с одним и тем же видом Товара одной партии, либо не устранения недостатков в срок, предусмотренный Договором, либо невозможности устранить недостатки Товара, Поставщик обязан заменить Товар с недостатками на равноценный аналогичный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования Покупателя.
• Товар должен соответствовать всем техническим характеристикам и параметрам, заложенным заводом-изготовителем. Товар по своим характеристикам должен соответствовать ГОСТ и параметрам, приводимым в требованиях, указанных в Техническомом задании и Прейскуранте.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Покупатель обязан:

сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;

обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Покупатель в соответствии с законодательством РФ обязан предоставлять информацию третьим лицам;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и условиями Договора.

Покупатель вправе:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов);

требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре;

в случае досрочного исполнения, с письменного согласия Покупателя, Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком;

при приеме партии Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Договор, Заявку): по наименованию, номенклатуре, количеству, качеству и прочее;

запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, в случае обнаружения неустранимых недостатков;

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора соответствии с условиями Договора;

пользоваться иными правами, установленными законодательством РФ и Договором.

Поставщик обязан:

своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по Договору и представить Покупателю по факту поставки Товара, а также по итогам исполнения Договора, в полном объеме документы, указанные в Договоре;

выставить счет Покупателю в срок, предусмотренный Договором;

своевременно представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным действующим законодательством РФ;

обеспечить в сроки, установленные Договором, устранение за свой счет недостатков (дефектов) Товара, выявленных Покупателем при приемке Товара, а также в течение гарантийного срока;

приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставки Товара в установленный Договором срок, и сообщить об этом Покупателю в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки;

в течение 1 (одного) рабочего дня информировать Покупателя о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества;

обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Покупателем в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством РФ обязан предоставлять информацию третьим лицам;

по требованию Покупателя открыть в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения, утвержденным Приказом Казначейства РФ от 22.12.2021 № 44н, и в течение пяти рабочих дней с даты открытия лицевого счета письменно уведомить об этом Покупателя;

4.3.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

• Поставщик вправе:
• требовать своевременного подписания Покупателем представленных Поставщиком товарно-сопроводительных документов, указанных в Договоре;
• требовать своевременной оплаты поставленного Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора;
• требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором;
• получать от Покупателя содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора;
• досрочно исполнять обязательства по Договору с письменного согласия Покупателя;
• пользоваться иными правами, установленными законодательством РФ и Договором.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Максимальное значение цены Договора составляет () рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - () рублей 00 копеек, и включает в себя расходы и издержки Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе стоимость тары, упаковки, крепежа, а также стоимость всех сопутствующих работ (услуг), в том числе расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика. В указанную сумму входят также все скидки на Товар, предлагаемые Поставщиком.

Цена Договора (цена за единицу Товара) является твердой и определяется на весь срок действия Договора и не подлежит индексации, за исключением случаев, определенных законодательством РФ о закупках и Договором, и указывается в Прейскуранте (Приложение № 3 к настоящему Договору). Цена за единицу Услуг является твердой и не подлежит индексации.

Оплата Товара производится безналичным переводом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или на открытый в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счет, с учетом положений п.п. 1.4, 4.3.9. Договора в следующем порядке:

Перевод осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки каждой партии Товара в полном объеме, при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства.

• Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или с лицевого счета Покупателя, открытого территориальном органе Федерального казначейства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки Товара Покупатель по своему выбору вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки либо вычесть данную сумму неустойки (пени) из суммы очередного причитающего Поставщику платежа.

6.2. За поставку несоответствующего ассортименту, комплектности, количеству Товара либо Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (штрафа) в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости Товара по Договору, либо вычесть данную сумму неустойки (штрафа) из суммы очередного причитающего Поставщику платежа.

6.3. За нарушение сроков выполнения гарантийных обязательств, в том числе сроков, установленных в п.п. 3.5, 3.9 и 3.10 Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, по которому допущено нарушение, за каждый календарный день просрочки либо вычесть данную сумму неустойки (пени) из суммы очередного причитающего Поставщику платежа.

6.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора ввиду виновных действий Поставщика, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости Товара.

6.5. За просрочку оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости неоплаченного Товара.

6.6 Уплата неустойки не освобождает Сторону от надлежащего исполнения обязательств по Договору.

6.7. В случае, если Поставщик не исполнил требование, предусмотренное п.11.8., п.11.8.1. Договора по предоставлению документов, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Договора, за каждый день просрочки.

6.8. Покупатель вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Поставщику, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору с обязательным уведомлением по факту удержания.

6.9. Расходы Поставщика, связанные с приготовлениями к поставке Товара, понесенные Поставщиком до даты получения письменной Заявки Покупателя, считаются включенными в цену Договора и дополнительному возмещению не подлежат.

6.10. Расходы Поставщика, связанные поставкой Товара, понесенные в связи с получением письменного уведомления о приостановке (прекращении) поставки Товара, считаются включенными в цену Договора и дополнительному возмещению не подлежат.

6.11. Поставщик настоящим заверяет и гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по уплате законно установленных налогов и сборов, а именно:

- он своевременно и в полном объеме представляет отчетность в налоговый орган по месту учета, при этом Поставщик подтверждает, что данная отчетность полностью отражает деятельность Поставщика, является достоверной, что подтверждается имеющимися у Поставщика первичной документацией, включая товарно-сопроводительной документацией;

- местонахождение Поставщика, указанное в Договоре и в представленных учредительных документах, является действующим;

- у него имеются все необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу наличия управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.

- все операции Поставщика по продаже Товара полностью отражены в первичной документации, в налоговой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности.

6.12. В случае проведения в отношении Покупателя налоговой проверки, Поставщик гарантирует, что по запросу Покупателя незамедлительно предоставит декларации по НДС, квитанции в подтверждение отправки отчетности, выписки из книги продаж и иное. Если Покупателю будет отказано в вычете НДС или признании расходов по причинам, указанным в п.п. 5 и 6 постановления Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 года «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды», то Поставщик не обязан возместить причиненный ущерб в сумме не возмещенного НДС и до начисленного налога на прибыль. Поставщик обязан возместить Покупателю сумму недоимки, в том числе невозмещенного и доначисленного налога, также сумм штрафов и пени на недоимку.

6.13. Путем подписания настоящего Договора Поставщик подтверждает и гарантирует, что им и всеми его соисполнителями надлежащим образом исполняются, и будут исполняться требования законодательства РФ об уплате налогов и сборов, и таможенных пошлин, в том числе в отношении сумм, получаемых им от Покупателя по настоящему Договору.

6.14. Поставщик обезопасит и оградит Покупателя от любых претензий налоговых органов, которые могут возникнуть в связи с нарушением или неправильным исчислением и уплатой Поставщиком или всеми его соисполнителями любых налогов и сборов, и таможенных пошлин, предусмотренных законодательством РФ, и возместит Покупателю любые вызванные указанными обстоятельствами убытки в полном объеме.

Поставщик компенсирует Покупателю все штрафы, официально наложенные на Покупателя соответствующими органами власти и ресурсоснабжающими организациями, и любые расходы, понесенные им в результате нарушения Поставщиком законодательства, включая законодательство РФ о налогах и сборах при поставке Товара.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь, пожаром, наводнением, землетрясением, другими стихийными бедствиями, террористическим актом, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения данных обстоятельств письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

9. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 30.06.2024, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Если Договор полностью не исполнен (при условии надлежащего исполнения обязательств Поставщиком), и, если ни одна из Сторон не направила письменное уведомление другой стороне о завершении срока поставки по Договору, период поставки считается продленным на тот же срок. При этом, период поставки также продлевается на срок завершения исполнения обязательств по поставке последней партии Товара, указанный в направленной Покупателем Заявке на поставку. Во избежание сомнений, период поставки не подлежит продлению в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

9.2. Изменение и расторжение Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

9.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

9.3.1. при снижении цены Договора без изменения качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

9.3.2. при изменении сроков исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора;

9.3.2. при поставке Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с законодательством РФ или условиями настоящего Договора.

9.5. Сторона вправе в одностороннем порядке изменить Договор в части своих адресных и банковских реквизитов, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента такого изменения.

9.6. Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону о невозможности исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, влекущих невозможность исполнения. В уведомлении должен быть указан характер невозможности исполнения (окончательная, временная), предположительный период длительности временной невозможности, а также к уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие невозможность исполнения Договора. При отсутствии указанных приложений уведомление считается неполученным. Направление указанного в настоящем пункте Договора уведомления рассматривается как односторонний отказ от исполнения своих договорных обязательств и дает право получившей такое уведомление Стороне обратиться в суд.

9.7. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Поставщика без возмещения Поставщику убытков, в том числе упущенной выгоды, проведя расчеты за уже заказанный и поставленный Товар при нарушении следующих существенных для Сторон условий и/или наступлении следующих обстоятельств, являющихся для Сторон существенными:

- когда Покупателю стало известно о предоставлении Поставщиком до подписания Договора и в ходе исполнения Договора ложных сведений, иных сведений, несоответствующих представлениям Покупателя о финансовом положении Поставщика, его учредительных документах, информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Покупатель мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях, а также в случае нарушения Поставщиком условий Договора;

- при утрате Покупателем возможности дальнейшего финансирования по Договору, в т.ч., но не ограничиваясь, в случае прекращения оплаты по заключенному с Заказчиком Санкт-Петербурга Контракту, во исполнение которого заключен настоящий Договор, признания в соответствии с Бюджетным кодексом РФ утратившими силу положений закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду;

- в результате отказа Поставщика от выполнения условий закупки, в результате которой Поставщик получил право заключения настоящего Договора;

- Поставщик не соответствует (перестал соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

- в случае однократного нарушения срока поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

- в случае неисполнения требований, установленных п.11.8., п.11.8.1. Договора;

- если Поставщик или любой из его соисполнителей допускает нарушение законодательства РФ о налогах и сборах, связанное с расчетом или уплатой налога на прибыль или НДС, и не исправляет такое нарушение в сроки, установленные законодательством или соответствующим органом власти;

- в любой момент после заключения Договора при изменении потребности Покупателя в Товаре (его количества и иных характеристик);

- в случае нарушения иных существенных условий Договора.

9.8. В случае непоставки или недопоставки Товара Покупатель вправе по своему выбору:

- либо отказаться от исполнения Договора в части будущих поставок;

- либо полностью отказаться от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе считаться утратившим интерес к Товару и не принимать его, а также отказаться от исполнения Договора (абз. 2 п. 2 ст. 457 и ст. 523 ГК РФ). При этом на Покупателя не возлагается обязанность по уплате Поставщику каких-либо штрафных санкций.

9.10. Расторжение или прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, в т.ч. от обязательства поставить непоставленный в срок Товар, если Покупатель не откажется от его поставки.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства РФ в сфере противодействия коррупции.

10.2. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказать влияние на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

10.3. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, иные коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.4. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение изложенных в настоящем разделе требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону и вправе сразу приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления и содержать информацию о принятых мерах по исключению коррупционных рисков с приложением соответствующих документов.

10.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от совершения коррупционных действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения отсутствия нарушения, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив первой Стороне письменное уведомление.

10.6. Сторона, инициировавшая расторжение Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненных ей убытков, возникших в результате такого расторжения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны, в том числе без письменного согласия на то каждой из Сторон, примут необходимые меры для предотвращения доступа третьих лиц к документам и информации, отнесенным Сторонами к конфиденциальным, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Действия Покупателя в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не является нарушением конфиденциальности и разглашением коммерческой тайны.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязательства по выполнению настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

11.3. Споры, возникшие при исполнении Договора, регулируются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До обращения в суд предъявление претензии обязательно, срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения ее адресатом.

11.4. Лица, подписавшие Договор, декларируют друг другу об отсутствии каких-либо ограничений их полномочий на подписание настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, учредительными документами.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. В случае, нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе считаться утратившим интерес к Товару и не принимать его, а также отказаться от исполнения Договора, без применения к нему каких-либо штрафных санкций (абз. 2 п. 2 ст. 457, ст. 523 ГК РФ).

11.7. В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.

11.8. Не позднее 10 (десяти) дней после заключения Договора Поставщик предоставляет Покупателю:

- копию устава организации в действующей редакции со всеми изменениями;

- протокол общего собрания участников (акционеров) об избрании руководителя или решение единственного учредителя о назначении руководителя и приказ о назначении руководителя;

-копии бухгалтерского баланса (отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период, с подтверждением его передачи налоговому органу, налоговые декларации за последний налоговый период с отметками об их принятии (НДС, ЕНВД, УСН) (для расходных обязательств);

-при подаче контрагентом деклараций в электронном виде – распечатанные электронные квитанции о приеме деклараций налоговой инспекцией, заверенные самим контрагентом (для расходных обязательств);

-копии справки о состоянии расчетов с бюджетом, справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, имеющиеся на текущую дату.

11.8.1. В течение срока действия Договора Поставщик обязуется предоставлять вышеуказанные документы по требованию Покупателя в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления требования Покупателя.

Непредоставление вышеуказанных документов (п. 11.8., п. 11.8.1 Договора) в указанный срок и/или несоответствие документов установленным критериям/выявление признаков недобросовестности Поставщика, влечет применение мер ответственности, предусмотренных п. 6.7. Договора, и может являться основанием для одностороннего отказа Покупателем от исполнения Договора.

11.8.2. Поставщик в порядке ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ обязан возместить Покупателю в полном размере имущественные потери, которые Покупатель понес или неизбежно понесет, в следующих, не связанных с нарушением Поставщиком условий Договора случаях:

- предъявление Покупателю органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков;

- начисление Покупателю каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями или бездействием Поставщика, или с его юридическим статусом.

Подробный порядок действий при возникновении указанных обстоятельств согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.

В данном случае под имущественными потерями понимаются расходы Покупателя, которые оно произвело или должно будет произвести при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь, уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат.

Потери возмещаются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего требования.

11.9. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.10. Во избежание сомнений, в случае любого противоречия между положениями настоящего Договора и Приложений к настоящему Договору, текст Договора имеет преимущественную силу в части такого противоречия, при этом в части сроков поставки, требований к Товару и сопроводительным документам к Товару текст Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) имеет преимущественную силу по отношению к тексту Договора.

11.11. Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Заверения и гарантии Сторон.

Приложение № 3 – Прейскурант.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от ______________ № ___________

Заверения и гарантии Сторон

• Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:
• каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с действующим законодательством РФ на заключение Договора;
• каждая из сторон способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;
• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;
• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов;
• основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
• каждая из сторон предоставила в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно;
• каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.
• Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:
• Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;
• Поставщик ведет книгу продаж в отношении осуществляемой деятельности по правилам, установленным НК РФ, и обязуется предоставлять по запросу Покупателя информацию о включении Поставщиком в налоговую отчетность по НДС операций по исполнению настоящего Договора, в том числе выписку из книги продаж, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя;
• подписывая Договор, Поставщик дает свое согласие Покупателю на раскрытие, распространение, публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, включающей наименование, ИНН, код ОКВЭД Поставщика, информации, переданной налоговыми органами, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.
• привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств по Договору третьи лица (Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается;
• привлекаемые Поставщиком для исполнения Договора третьи лица (Соисполнители) являются добросовестными Поставщиками услуги/работы, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены Поставщиком;
• привлекаемые Поставщиком для исполнения Договора третьи лица (Соисполнители) являются производителями Товара;
• привлекаемые Поставщиком для исполнения настоящего Договора третьи лица (Соисполнители) не являются лицами, подконтрольными Поставщику;
• Поставщик обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить представление соответствующими третьими лицами (Соисполнителями) Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно;
• Поставщик обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, включить следующее обязательное условие – Соисполнитель, подписывая договор, представляет Поставщику Согласие на раскрытие, распространение, публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, включающей наименование, ИНН, код ОКВЭД Соисполнителя, информации, переданной налоговыми органами, о наличии поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Соисполнителей) составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно;
• обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Соисполнителей) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Договора, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;
• все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (Соисполнителей), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
• Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые оформляются в рамках исполнения настоящего Договора;
• Поставщик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя, органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;
• по операциям с участием Поставщика, а также третьих лиц (Соисполнителей), привлеченных Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - «Несформированный источник для вычета по НДС»).
• в случае, если Поставщик несвоевременно предоставит и/или не предоставит информацию и/или документы, указанные в запросе Покупателя, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки представления информации и/или документов.
• Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

Возмещение имущественных потерь/убытков:

Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери и/или убытки Покупателя, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Покупателем налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Покупателя в независимости от факта его обжалования.

По требованию Покупателя Поставщик обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика.

Покупатель, по запросу Поставщика, окажет содействие Поставщику в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Покупателя Акта государственного органа, вынесенного в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика.

Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Покупателем сумм налогов, в возмещении которых Покупателю было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

• Поставщик возместит Покупателю полностью все имущественные потери Покупателя, которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Покупатель отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:
• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Поставщик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным: основанием для неприменения Покупателем вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Покупателя доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Покупателя в применении вычета;
• добровольный отказ Покупателя в применении вычета по НДС выражается в подаче Покупателем в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках настоящего Договора, с Поставщиком;
• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщиком по настоящему Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;
  • При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением № 1 к настоящему Приложению) от Покупателя, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Поставщик обязуется обеспечить устранение таких признаков в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.
  • В случае неустранения/частичного неустранения Поставщиком признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС Покупателем на момент истечения срока поп. 2.2.1, что подтверждается полученным Покупателем Информационным письмом от территориального налогового органа, Покупатель вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Покупателем Исполнителю, сумму в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС до урегулирования налогового разрыва без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору. Понятие налогового разрыва установлено Приложением № 4 к настоящему Приложению. При этом Покупатель обязан направить в адрес Поставщика уведомление (согласно форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Приложению) об удержании указанных сумм для устранения несформированного источника в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.
  • В случае необеспечения Поставщиком устранения в сроки, указанные в уведомлении (согласно форме, являющейся Приложением № 2), признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС, что подтверждается полученным Покупателем Информационным письмом от территориального налогового органа, Покупатель вправе отказаться от применения вычета по НДС по операциям из настоящего Договора за соответствующий квартал путем подачи уточненной декларации по НДС и уплаты в бюджет суммы НДС. После получения Покупателем от территориального налогового органа Информационного письма об урегулировании Покупателем ситуации, связанной с несформированным источником для принятия к вычету сумм НДС, Покупатель направляет Поставщику уведомление (согласно форме, являющейся Приложением № 3) о погашении имущественных потерь путем зачета удержанных по п. 2.2.2. сумм.
• Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик обязуется возместить Покупателю в случае добровольного неприменения Покупателем налоговой выгоды по операциям с Поставщиком в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость по операциям с Поставщиком за налоговый период, в котором был выявлен несформированный источник.
• Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, согласно п.2.2., достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа об урегулировании ситуации, связанной с выявлением несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Покупателем к вычету сумм НДС по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с Поставщиком. При этом для Поставщика ситуация считается урегулированной после проведения зачета в соответствии с п.2.2.3.
• Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери и/или убытки Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, подтвержденного соответствующими документами, указанными в пунктах 2.1. и 2.2. В случае направления указанного требования по почте заказным: письмом оно считается полученным Поставщиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.
• Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Поставщику.

Поворот возмещения убытков и имущественных потерь:

Уплаченная Поставщиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату Покупателем в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке без применения к Покупателю какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

Покупатель возвращает денежные средства Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1.

Стороны признают, что положения настоящего раздела Договора направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящего раздела Договора в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек, положения настоящего раздела Договора сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Стороны.

Приложения:

Приложение № 1 – Уведомление о наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС;

Приложение № 2 – Уведомление о не устранении / частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС;

Приложение № 3 – Уведомление о возмещении имущественных потерь;

Приложение № 4 – Понятия для целей применения Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Заверениям и гарантиям Сторон

Генеральному директору

Уведомление

О наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС

(далее Общество) уведомляет, что согласно письму от (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года выявлены признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб.

коп.с по договору от .

В соответствии с условиями Договора , сообщаем о необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до .

Приложение: Информационное письмо «О наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от на_ л., в 1 экз.

Настоящую форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Заверениям и гарантиям Сторон

Генеральному директору

Уведомление

О не устранении / частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС

(далее Общество) уведомляет, что согласно письму от (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года сохраняются признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп.с по договору от .

В связи с этим, требуем в срок до устранить признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп. по договору от

.

В целях обеспечения обязательств по устранению признаков наличия несформированного источника вычетов по НДС и во исполнение Договора , Обществом произведено/будет произведено удержание из суммы, подлежащей оплате Обществом по договору от , суммы в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС в размере руб. коп. Указанные денежные средства будут находиться в распоряжении Общества до момента урегулирования налогового разрыва без применения к Обществу какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

Приложение: Информационное письмо «Об устранении/не устранении/частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от

на_ л., в 1 экз.

Настоящую форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Заверениям и гарантиям Сторон

Генеральному директору

Уведомление

О возмещении имущественных потерь

(далее Общество) сообщает, что согласно письму от (Приложение 1), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за квартал года были выявлены признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере руб. коп.с по договору от .

Обществом были направлены в Ваш адрес Уведомления от и от с требованием устранить признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС. В связи с тем, что не обеспечено устранение признаков наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС, Обществом урегулирован налоговый разрыв путем отказа от вычетов в размере руб. коп. по счетам­ фактурам от , предоставления в уточненной налоговой декларации по НДС за квартал года и

уплаты соответствующей суммы налога в бюджет.

В соответствии Договором , с учетом письма

(Приложение 2), требования Общества о возмещении имущественных потерь в результате отказа от налоговых вычетов, удовлетворены путем зачета удержанных сумм оплаты по договору от с в размере руб. коп.

Приложение: 1. Информационное письмо «Об устранении/ не устранении/ частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от

на_ л., в 1 экз.;

Информационное письмо «Об урегулировании ситуации, связанной с несформированным источником для принятия к вычету сумм НДС» от на_ л., в 1 экз.

Настоящую форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Заверениям и гарантиям Сторон

Понятия для целей применения Договора

• Налоговый разрыв - отсутствие в бюджете сформированного источника для применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета НДС налогоплательщиком.

Налоговым разрывом признается отсутствие источника для вычета НДС не только в отношении прямой сделки налогоплательщика с продавцом (подрядчиком, Поставщиком), но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, Поставщик) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Под налогоплательщиком - продавцом (Поставщиком, подрядчиком) понимается не только прямой контрагент налогоплательщика - покупателя, но и контрагенты по всей цепочке движения товаров (работ, услуг). Под продавцом (Поставщиком, подрядчиком) так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае - в том числе, неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Отсутствие источника для вычета НДС может бьrгь установлено для налогоплательщика не только в отношении его прямой сделки с продавцом (подрядчиком, Поставщиком), но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, Поставщик) или его контрагенты не имеют источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Наличие налогового разрыва устанавливается ФНС РФ или территориальным налоговым органом налогоплательщика при условии отражения разрыва в данных системы АСК НДС- 2.

• Урегулирование налогового разрыва:

формирование налогоплательщиком-продавцом источника применения налогоплательщиком-покупателем вычета НДС (декларирование и уплата НДС в бюджет продавцом);

неприменение налогоплательщиком-покупателем вычета НДС (снятие вычета).

• Некоторые критерии и обстоятельства, при которых налоговым органом устанавливается наличие налогового разрыва (перечень не является исчерпывающим).
• Налогоплательщик- покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (Поставщик, Подрядчик) не отразил сумму НДС по соответствующей сделке в представленной налоговой декларации по НДС (Разделе 9 (книге продаж), Разделе 3 (расчете суммы налога)).
• Налогоплательщик-покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а соответствующего счета-фактуры не зарегистрирован в качестве действующего юридического лица в ЕГРЮЛ или осуществляющего деятельность индивидуального предпринимателя в ЕГРИП.

1. Налогоплательщик-покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (Поставщик, подрядчик) не представил налоговую декларацию по НДС.

2. Налогоплательщик-покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (Поставщик, подрядчик) представил нулевую налоговую декларацию по НДС.

3. Наличие у налогоплательщика продавца (Поставщика, подрядчика) задолженности по сумме НДС, подлежащей уплате по представленной налоговой декларации, по истечении второго срока уплаты в соответствии с нормами ст. 174 НК РФ (25 число второго месяца после окончания отчетного квартала).

4. Налогоплательщик покупатель (Покупатель) отразил в Разделе 8 (книге покупок) налоговой декларации по НДС вычет по НДС по сделкам покупки определенных товаров (работ, услуг), продавец при отсутствии факта самостоятельного производства или приобретения таких товаров (работ, услуг), отражает в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога) вычет по НДС по сделкам покупки иных товаров (работ, услуг).

5. Налогоплательщик-покупатель (Покупатель) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС по счетам-фактурам, датированным до 01.01.2015, но неподтверждаемым налогоплательщиком-продавцом (Поставщиком, подрядчиком).

Настоящую форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными