Тендер - Поставка средств личной гигиены №266715086

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Кемеровская облМесто поставки (адрес):Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Тайгинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства». Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тайгинский городской округ, пос. Кедровый,1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.02.2024 по 28.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется НОВАЯ_СМП_-_Аукц_РТС_(гигиена) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания

«Тайгинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

____________В.И. Сахнов

«20» февраля 2024г.

Документация

о проведении аукциона в электронной форме для участников закупки субъектов малого и среднего предпринимательства

на

«Поставку средств личной гигиены»

Закупка №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания

«Тайгинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

Тайгинский городской округ

п. Кедровый

2024 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Описание предмета закупки

Поставка средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

Основные характеристики объекта закупки

Поставка средств личной гигиены

- Посмотреть таблицу с данными

Место доставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Тайгинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тайгинский городской округ, пос. Кедровый,1.

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Поставка товара осуществляется с момента заключения договора по «26» апреля 2024 г, в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов в объемах и в сроках, указанных в предварительной заявке заказчика.

Гарантийный срок, объем предоставления гарантий качества товаров (работ, услуг): Остаточный срок годности на поставляемый товар должен составлять: не менее 12 месяцев с момента его приемки.

Приложение № 3

Расчет цены единицы товара

Проект договора

Договор № ____

на поставку средств личной гигиены

Тайгинский городской округ

п. Кедровый «___»___________ 20___ г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Тайгинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Сахнова Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), заключили Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность поставить средства личной гигиены (далее - товар), согласно условиям настоящего Договора и спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Поставка товара осуществляется с момента заключения Договора по «26» апреля 2024 г, в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов в объемах и в сроках, указанных в предварительной заявке Заказчика.
Заявка передается Поставщику посредством факсимильной связи или электронной почтой. Товар, поставленный не в соответствии с заявкой Заказчика, приемке и оплате не подлежит.
1.3. Место поставки товара: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тайгинский городской округ, пос. Кедровый,1. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Тайгинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».
1.4. Настоящий Договор заключен по итогам определения Поставщика путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) (Протокол ______________№ _____ от «__» __________ 202_ г.).
1.5. Остаточный срок годности на поставляемый товар должен составлять: не менее 12 месяцев с момента его приемки.

Цена Договора и сроки оплаты поставленного товара
2.1. Цена Договора составляет___________________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______)рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Цена Договора является твердой и может изменяться только по соглашению Сторон в следующих случаях:
- Увеличение количества поставляемого по Договору товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены Договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий Договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара, работы, услуги.
- Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;
- Изменение в ходе исполнения Договора тарифов на товары, работы, услуги, установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов;
- Изменение условий Договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа;
- Увеличение срока исполнения обязательств по Договору в силу обстоятельств, не зависящих от Сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий Договора;
- Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, который является юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.4. Цены за единицу поставляемых товаров не должны превышать цены указанные в Спецификации (Приложение) к настоящему Договору, а так же розничные цены на данные (либо аналогичные) товары, сложившиеся на момент поставки на рынке продуктов питания.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (доходы от оказания платных услуг).
2.6. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.7. Расчет за поставленный товар осуществляется в размере 100% по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения и подписания Заказчиком документа о приемке товара (товарная накладная либо универсальный передаточный документ (далее – УПД)).
Заказчик оплачивает фактически поставленные товары, незаказанные и не поставленные товары не оплачиваются.
2.8. В случае взыскания неустойки, оплата по Договору, согласно п. 2.6., будет производиться только после получения от Поставщика неустойки, начисленной Заказчиком.

Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик:
3.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставок товара для нужд Заказчика, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
3.1.2. Обязуется представлять Поставщику заявки на поставку товара, с указанием объема и срока поставок;
3.1.3. Осуществляет оплату товара, поставляемого для нужд Заказчика, в соответствии с разделом 2 настоящего Договора;
3.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;
3.1.5. В любое время в ходе исполнения Договора (при оформлении заявки на очередную поставку) Заказчик вправе направлять Поставщику обоснованное предложение о снижении цены за единицу товара.
3.2. Поставщик:
3.2.1. Обязуется поставить товар для нужд Заказчика, в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором;
3.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора;
3.2.3. При получении предложения, указанного в п. 3.1.5. настоящего Договора, о снижении цены за единицу товара, обязуется представить Заказчику в течение 3 (трех) дней ответ (согласие, либо мотивированный отказ).

Условия поставки товара
4.1. Поставка, погрузка, разгрузка товара производится силами Поставщика, в упаковке, которая обеспечивала бы его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении.
4.2. При поставке товара качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим условиям производителя, санитарным правилам и нормам, иным нормативным документам по техническому регулированию и иным законодательным актам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
4.3. Поставщик отвечает за убытки Заказчика, вызванные несоответствующей упаковкой и маркировкой товара.
4.4. При поставке товара в обязательном порядке предоставляются документы, подтверждающие качество и безопасность товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и сроки приемки поставленного товара
5.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком в фактический день поставки товара приемочной комиссией, с обязательным присутствием Поставщика либо его уполномоченного представителя.
При приемке товара выполняются следующие операции:
- проверка соблюдения установленных правил перевозки, обеспечивающих предохранение груза от повреждения и порчи;
- проверка наличия транспортных и расчетных документов (счет-фактура, товарная накладная либо УПД и др.);
- проверка наличия документов, подтверждающих качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством;
- проверка целостности упаковки;
- проверка товара по количеству, согласно транспортным и расчетным документам;
- проверка товара по качеству, согласно условиям Договора.
После указанной проверки осуществляется подписание товарной накладной либо УПД.
Результат приемки товара оформляется товарной накладной либо УПД, который подписывается, с одной Стороны, Заказчиком, с другой - Поставщиком или уполномоченным на то представителем Поставщика в день приемки товара.
В случае выявления недостатков товара, несоответствия количества в товарной накладной либо УПД, Заказчиком делается отметка о таком несоответствии.
В случае если доставка товара осуществляется транспортной компанией, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения товара Заказчик уведомляет Поставщика о всех недостатках поставленных товаров нарочно или посредством электронной почты, или путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Уведомление оформляется письмом, в котором указывается факт фиксации недостатков в товарной накладной либо УПД с приложением данного документа.
5.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе в случае установления факта поставки товаров ненадлежащего качества. Привлечение экспертов, экспертных организаций для целей установления соответствия качества поставляемого товара требованиям Договора осуществляется Заказчиком. В случае если экспертизой будет установлено, что Поставщиком поставлен товар, не соответствующий требованиям Договора, то Поставщик осуществляет возмещение понесенных Заказчиком расходов на проведение экспертизы.
5.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи товара и (или) излишек против данных, указанных в транспортных и расчетных документах, либо обнаружено несоответствие качества поставленного товара с условиями Договора, комиссией оформляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товара (далее – Акт).
5.4. Поставщик обязуется поставить недостающее количество товара и (или) поставить товар в ассортименте, соответствующем условиям Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания такого Акта.
5.5. Расходы, связанные с возвратом товара не надлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
5.6. Товар, не соответствующий по качеству условиям Договора считается не поставленным.
5.7. В случае если после проведения экспертизы будет обнаружено несоответствие поставляемого товара требованиям Договора:
- Заказчиком составляется акт ненадлежащего исполнения Договора, с отражением результата экспертизы и указанием на несоответствие поставленного товара условиям Договора;
- Поставщик осуществляет возмещение понесенных Заказчиком расходов на проведение экспертизы в течение срока, установленного актом ненадлежащего исполнения Договора с даты подписания (утверждения) данного акта или даты отказа от подписания (утверждения), содержащего требование о возмещении указанных расходов.
Для подписания акта Заказчик направляет по электронной почте Поставщику приглашение о его подписании. Акт подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае если Поставщик отказывается подписывать данный акт, об этом делается запись на акте, содержащая дату, время, место, когда и где было предложено Поставщику подписать акт с указанием слов «Поставщик отказался от подписания настоящего акта». В случае невозможности утверждения акта Поставщиком в сроки, указанные в приглашении о его подписании, данный акт в течение 2 рабочих дней с даты, указанной в таком приглашении направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении и по электронной почте (с указанного момента акт считается утвержденным Поставщиком).
5.8. Обязанность Поставщика по поставке товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Обеспечение исполнения Договора
6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются независимая гарантия, выданная банком или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок семь тысяч двести тридцать семь) рублей 37 копеек, (5% от начальной (максимальной) цены Договора).
6.3. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.
6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
6.6. По Договору должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
6.7. Способ обеспечения исполнения Договора в форме передачи Заказчику денежных средств, Поставщик перечисляет денежные средства по следующим реквизитам:
Реквизиты для перечисления обеспечения:
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Получатель: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово,
Кор. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Минфин Кузбасса (ГБУ «Тайгинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», л/с 20396Щ88380).
В 104 поле платежного поручения указывать код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Назначение платежа: Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора по аукциону в электронной форме № _________, НДС не облагается.
6.8. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору обеспечение исполнения настоящего Договора, подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, или возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, в течение 10 (десяти) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором
6.9. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.
7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет: 1 процент цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
7.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Вычет размера неустойки (штрафа, пени) осуществляется в одностороннем порядке Заказчиком и не требует согласия Поставщика. Основанием вычета размера неустойки (штрафа, пени) является претензионное уведомление о применении Заказчиком своего права на удержание неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Договором.

Форс-мажорные обстоятельства
8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществлять любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно пожара, военных действий или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку уполномоченного органа.
8.3. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, и согласовывается Сторонами дополнительно, и ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

Расторжение Договора
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если это было предусмотрено извещением об осуществлении закупки и/или документацией о закупке и/или договором.
При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика, при нарушении исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к Поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.
9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.
9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
9.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 12 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 12 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.5. Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, с даты его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по «13» мая 2024 года включительно.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Прочие условия
11.1. Договор составлен в форме электронного документа.
11.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. К Договору прилагается:
- Спецификация (Приложение № 1) на __ листах.
11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. Изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена Договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
11.6. Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором
11.7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения соглашения по спорным вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору № ___________

от «__» __________ 202_ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

_______________ / В.И. Сахнов / _______________/ __________ /