Тендер - Поставка теплоносителя для системы отопления №266601924

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Саха /Якутия/ Респ Место поставки (адрес):г. Якутск, ул. Кирова, 12
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Проект_договора Проект договора Договор №

г. Якутск «___» ____________ 2024 г.

Акционерное общество «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _________, с другой стороны, на основании результатов определения поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», итоговый протокол от «___» ___________ 2024 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В сроки установленные настоящим договором Поставщик обязуется поставить теплоноситель для системы отопления (далее по тексту – «товар»), а Заказчик - принять и оплатить товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. На момент передачи Заказчику товара, товар должен быть новым, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора третьих лиц, не должен быть снят с производства.

1.3. Поставщик самостоятельно выбирает способы и пути доставки, вид транспорта, с соблюдением режима температуры и влажности, а также требований к хранению и транспортировке товара, установленных производителем товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора составляет __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС _____% в размере______ рублей /НДС не предусмотрен.

2.2. Цена настоящего договора является твердой, не подлежит изменению за исключением случаев, указанных в настоящем договоре, включает в себя все расходы Поставщика связанные с исполнением настоящего договора, в том числе, налоги, сборы, транспортные и иные расходы.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить товар по настоящему договору в полном объеме в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего договора в рабочее время Заказчика с 09 ч.00м. до 17 ч. 00 м. (в рабочие дни) по местному времени.

3.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 12.

3.3. Поставщик передает Заказчику вместе с товаром счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), Акт приема-передачи товара. В случае отсутствия документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться непоставленным.

3.4. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 2 (два) календарных дня до даты поставки товара. Уведомление может быть направлено по факсу, по электронной почте или по телефону представителя Заказчика.

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи товара обязан осуществить осмотр и проверку товара на соответствие условиям настоящего договора о количестве, качестве, ассортименте, комплектности и направить Поставщику один экземпляр подписанного Акта приема-передачи товара либо письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара. В случае невозможности проведения приемки (экспертизы) товара силами Заказчика и при возникновении необходимости привлечения сторонних организаций для проведения экспертизы поставленного товара на соответствие условиям настоящего договора, срок может быть продлен до 30 календарных дней, о чем Заказчик уведомляет Поставщика посредством сообщения, направленного электронной почтой.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки товара Акт приема-передачи товара подписывается после устранения недостатков.

3.6. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется восполнить непоставленное количество товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

3.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки или заменить на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком. Некачественный товар на склад Заказчика не принимается.

3.8. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить на товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

3.9. Датой поставки товара считается дата подписания Акта приема-передачи товара Заказчиком.

3.10. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику при подписании Акта приема-передачи товара Заказчиком.

3.11. Заказчик вправе заявлять претензии в течение гарантийного срока. Течение гарантийного срока исчисляется с даты поставки товара. Замена и допоставка товара осуществляется за счет Поставщика.

3.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара несет его собственник в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором.

4.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.

4.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

4.1.5. Отказаться от принятия товара потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующих требованиям настоящего договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.1.6. В одностороннем и во внесудебном порядке зачесть сумму штрафов и/или пени в счет денежного обязательства Заказчика, о чем Поставщик уведомляется Заказчиком путем направления в его адрес письменного извещения.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять поставленный товар, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2.2. Оплатить товар, в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, в порядке и на условиях, предусмотренные настоящим договором.

4.2.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в случае, если в ходе исполнения настоящего договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Самостоятельно выбрать вид транспортной доставки товара.

4.3.2. Заявить об участии в приемке товара.

4.3.3. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по настоящему договору от Заказчика.

4.3.4. Требовать оплаты по настоящему договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.3.5. При передаче товара Заказчику Поставщик вправе направить своего уполномоченного представителя.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем 2 календарных дней до отгрузки.

4.4.2. Поставить товар, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные настоящим договором.

4.4.3. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по настоящему договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах.

4.4.4. Одновременно с передачей товара передать Заказчику все соответствующие документы к товару, указанные в п. 3.3. настоящего договора.

4.4.5. Передать Заказчику совместно с товаром сопроводительную документацию.

4.4.6. Поставить товар новым, разрешенным к применению на территории Российской Федерации и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации.

4.4.7. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

4.4.8. Безвозмездно устранять выявленные недостатки товара и осуществить его замену в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик в процессе приемки проверяет товар на соответствие установленным в настоящем договоре требованиям, в том числе к таре и упаковке, ассортименту, количеству, качеству, комплектности, характеристикам и документации. При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке товара, Заказчик составляет уведомление об отказе от приема товара в письменной форме с указанием обстоятельств (недостатков, некомплектности, недостачи и т.д.), препятствующих приемке товара.

5.2. В случае если Поставщик не согласен с уведомлением об отказе от приема товара, он обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал экспертного заключения. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Поставщиком.

5.3. Срок приемки товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.

5.4. Для участия в приемке товара Поставщик вправе направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1. Поставщик гарантирует поставку товара надлежащего качества. Качество товара должно соответствовать стандартам, утвержденным на данный вид товара.

6.2. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы подтверждающие качество (в случае если законодательством РФ установлено данное требование для отдельного вида товара из Приложения №2 к настоящему договору).

6.3. Поставщик обязуется передать Заказчику документы, указанные в п. 6.2 настоящего договора, одновременно с передачей товара.

6.4. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

6.5. Требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.

6.6. Гарантийный срок ___ (______) года с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

6.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках.

7. Порядок оплаты

7.1. Оплата осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

7.2. Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7.3. Оплата производится по факту поставки товара на основании выставленного Поставщиком счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

7.4. В случае начисления Заказчиком неустойки Поставщику за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Заказчик вправе произвести оплату по настоящему договору с удержанием начисленной неустойки.

7.5. Оплату, не предусмотренную настоящим договором, Заказчик не производит.

7.6. Авансовый платеж не предусмотрен.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Поставщик вправе взыскать штраф за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором. Штраф устанавливается в размере _________ (__________) руб.

Размер штрафа определяется исходя из следующего:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

(подлежит исключению из договора после определения размера штрафа).

8.4. Заказчик вправе взыскать штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором. Штраф устанавливается в размере _________ (_____________) руб. (Если услуга оказывается поэтапно, то штраф устанавливается индивидуально для каждого этапа настоящего договора исходя из цены этапа, в этом случае штраф исходя из цены настоящего договора не устанавливается).

Размер штрафа устанавливается исходя из следующего:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае, если договор заключается с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа устанавливается исходя из следующего (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором):

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

(обе шкалы определения штрафа подлежат исключению из договора после определения размера штрафа, исходя из ценового предложения участника закупки, на стадии направления проекта договора на подпись участнику закупки.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек.

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

(подлежит исключению из договора после определения размера штрафа).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.7. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. 8.8. Выплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора. 8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора. 8.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по настоящему договору или устранения нарушений. 8.13. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из настоящего договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий настоящего договора. К претензии должны быть приложены копии документов (при наличии), подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 3 (трех) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне. 9.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде РС(Я). 10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. По соглашению Сторон допускается расторжение Договора, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

10.5. Заказчик может в любое время до поставки товара отказаться от исполнения Договора, уплатив Поставщику часть установленной цены пропорционально части товара, поставленной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Поставщику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за поставку товара, и частью цены, выплаченной за поставленный товар.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с настоящим разделом являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА 11.1.Изменение условий настоящего договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных настоящим договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий настоящего договора; б) если Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, увеличивает количество товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника закупки, с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках. 11.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов Поставщик в течение 3 рабочих дней обязан письменно известить об этом Заказчика. 11.3. В случае банкротства Поставщик должен известить Заказчика о возбуждении арбитражным судом дела о своем банкротстве в 3-дневный срок с момента получения определения арбитражного суда. 11.4. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. 11.5. Если при исполнении настоящего договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные настоящим договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 12.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо Положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 12.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов: -Нарочным (курьерской доставкой); -Заказным письмом с уведомлением о вручении. 13.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по настоящему договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения по адресу местонахождения. 13.3. Стороны договорились, что отношениям сторон по настоящему договору ст.317.1 гражданского кодекса РФ не применяется и проценты на сумму долга не начисляются. 13.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 13.5. Передача прав и обязанностей по настоящему договору правопреемнику Поставщик осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

13.6. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательства Сторон по настоящему договору. Окончание срока действия настоящего договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

13.7. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

14. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №___________

от «__» ________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору №___________

от «__» ________ 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Комдрагметалл РС(Я)»

_____________/Кычкин А.Е./

«___»__________2024 г.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Акционерное общество «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)» (АО «Комдрагметалл РС(Я)») (далее - Заказчик) настоящим приглашает к участию в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупке товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1: Форма заявки

Приложение 2: Техническое задание

Приложение 3: Расчёт начальной (максимальной) цены договора

Приложение 4: Проект договора

Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

на _________________________________________________________

1. Данные об участнике, подавшем настоящую заявку

Если участник закупки является юридическим лицом

- Посмотреть таблицу с данными

Если участник закупки является физическим лицом,

в том числе индивидуальным предпринимателем

- Посмотреть таблицу с данными

2. Согласие участника исполнить условия договора

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме N ________________ (номер извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, который указан на официальном сайте единой информационной системы), выражаю согласие исполнить все условия договора, которые приведены в указанном извещении.

3. Предложение о цене договора

Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС по ставке ___% - _____ руб. ____ коп.(указывается цифрами и прописью) / НДС не предусмотрен.

В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору в полном объеме и с надлежащим качеством (в том числе расходы на транспортировку). В нее включены все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с оказанием услуг по договору.

4. Требование об отсутствии информации об участнике запроса

котировок в электронной форме в реестре недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку теплоносителя для системы отопления

1.Общие требования

1.1. Поставка теплоносителя для системы отопления осуществляется по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12.

2. Условия поставки товара:

2.1. Поставщик обязуется поставить товар по договору в полном объеме в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора в рабочее время Заказчика с 09 ч.00м. до 17 ч. 00 м. (в рабочие дни) по местному времени.

2.2. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями Заказчика.

3. Общие требования к товару:

3.1. Качество и технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать настоящему техническому заданию, нормативно-правовым актам РФ и подтверждаться сертификатами соответствия (качества) качества (в установленных законом случаях) в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Характеристики предлагаемых товаров должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания.

3.3. Весь товар должен быть новым, ранее не использованным. Товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, должен иметь сертификат соответствия (качества) (в установленных законом случаях), санитарно-эпидемиологическое заключение (в установленных законом случаях).

3.4. Минимальный срок гарантии на товар, предлагаемый участником размещения заказа должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

4. Требования к безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен быть безопасен для применения, разрешен для применения на территории РФ, должен иметь регистрационное удостоверение (в установленных законом случаях), сертификат соответствия (качества) (в установленных законом случаях), санитарно-эпидемиологическое заключение (в установленных законом случаях).

4.2. Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу Заказчика.

4.3. Поставляемый товар должен быть изготовлен из безопасного исходного сырья.

5. Требования к упаковке товара:

5.1. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

5.2. Весь товар при отгрузке должен быть должным образом упакован.

5.3. Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.

6. Требование к маркировке товара:

6.1. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии (где требуется) должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

6.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре, его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производстве товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими стандартами и требованиями.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

- Посмотреть таблицу с данными

Цена с НДС в руб.

Цена с НДС в руб.

Цена с НДС в руб.

1

Теплоносители для системы отопления

кг.

1500,00

175,00

195,00

180,00

183,33

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Итого

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

На основании проведенного анализа рынка, с учетом округления значений, НМЦД составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.