Тендер - приобретение товара «сульфат алюминия технического ГОСТа 12966 85, 1 сорт №266502874

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	приобретение товара «сульфат алюминия технического ГОСТа 12966 85, 1 сорт (с результатом)
Сумма контракта:	593 110,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	16.02.2024
Окончание:	19.02.2024 10:56:02
Тендер №:	266502874
Тип:	Электронный аукцион Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
ОКПД2:	(201341130) Сульфаты
Регион:	Северо-западный ФО / Новгородская область / Сольцы
Регион поставки:	Северо-западный ФО / Новгородская область / Сольцы
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: приобретение товара «сульфат алюминия технического ГОСТа 12966 85, 1 сорт
Цена контракта: 593 110,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	приобретение товара «сульфат алюминия технического ГОСТа 12966 85, 1 сорт	593110	42365	14	шт

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Сольцов

Задать вопрос по тендеру:

Документация

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ коагулянт.xls	7 КБ	16.02.24 11:11	Действующая
Приложение 3 -Мун. контракт.doc	43 КБ	16.02.24 11:11	Действующая
Приложение 1 - ТЗ.docx	19 КБ	16.02.24 11:11	Действующая

Скачать все файлы

Поставка алюминия сульфата алюминия технический ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 сорт в количестве 33,0 тонн, предназначенного для очистки природной воды до 25.02.2024 г. (включительно)

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристики товара и иные показатели товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета.

Место и условия исполнения обязательства:

Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Новгородская область г. Сольцы, переулок Базовый, д.8. Поставка осуществляется в любой день с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).

Срок поставки товара: с даты заключения контракта до 25.02.2024г. (включительно).

Требования к гарантии качества и сроку предоставления гарантий качества

По показателям гигиенической безопасности Товар должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды».

Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее - качество) поставляемого Заказчику Товара в объемах и на срок, установленный заводом изготовителем, но не менее чем на 1 год с момента изготовления Товара.

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям изготовителя, требованиям документов, применяемых к данному виду Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен иметь действующий сертификат соответствия, паспорт безопасности установленной формы Росстандарта, свидетельство о государственной регистрации, экспертное заключение или иной документ, подтверждающий возможность применения Товара для очистки воды питьевого качества, аналитический паспорт на каждую партию Товара.

Поставщик гарантирует, что переданный в собственность Заказчика Товар соответствует качеству и стандартам, установленным для данной продукции, изготовляемой в РФ.

Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

Дата изготовления (выпуска) поставляемого Товара не ранее 4 квартала 2023 года.

Вместе с товаром Заказчику предоставляется полный пакет документов на товар: Каждая партия товара должна сопровождаться документом о качестве Товара, в котором указывается номер партии, дата выпуска, наименование товарной марки, страна, фирма — изготовитель, масса нетто в соответствии с нормативной документацией на реагент, сертификатом соответствия требованиям нормативной документации, ГОСТ на продукт, экспертное заключение на применение в питьевом водоснабжении.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)

Товар должен качественно выполнять своё функциональное предназначение.Паспорт/сертификат качества на партию продукции должен быть выдан аккредитованной испытательной лабораторией, имеющей право согласно области аккредитации выполнять испытания сырья и готовой продукции на соответствие техническим характеристикам

Требования к упаковке, транспортировке Товара

Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру и специфике поставляемой продукции и обеспечивающей её сохранность во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работах (ручным или механическим способом), хранении до её приёмки Заказчиком с учетом возможных её перевалок и хранения, а также климатических условий, в которых осуществляется перевозка.

ОБОСНОВАНИЕ_ЦЕНЫ_коагулянт

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_3_-Мун._контракт ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

муниципальный контракт № _____

на приобретение товара сульфат алюминия технического ГОСТа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 1 сорт

г. Сольцы «____» ___________ 2024 года

Администрация Солецкого муниципального округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________с одной стороны,_____________________________________________________________________

(указывается наименование организации, Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

именуемый(-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________________________

(указывается наименование должности и Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание контракта от имени подрядчика)

действующего(-ей) на основании _____________________________________________________________________________,

(указывается наименование учредительного или иного документа, на основании которого действует подрядчик, наименование и реквизиты доверенности (при необходимости)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт)о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе).

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.2. Предметом Контракта является приобретение товара сульфата алюминия технического очищенного ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– 85 1 сорт, (далее - Товар) в соответствии с прилагаемым к настоящему Контракту техническим заданием (приложение №1).

1.3. Количество Товара содержится в техническом задании (приложение №1).

1.4. На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в пункте 1.2 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и произвести оплату в порядке и на условиях, определенных Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов по Контракту

2.1. Цена контракта составляет _____________________ (______________________) рублей, включая стоимость Товара, с учётом производственных затрат Поставщика, используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, уплаты сборов, налогов, в том числе НДС (если Поставщик по настоящему контракту имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») и других обязательных платежей.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 9 контракта.

2.3. Оплата по настоящему контракту производится за счет средств бюджета Солецкого муниципального округа.

2.4. Авансовый платёж не предусмотрен.

2.5. Расчеты по Контракту осуществляются перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа (счета-фактуры) по выставленному счету.

2.6. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. Для оформления хозяйственных операций Поставщик предоставляет Заказчику: счёт-фактуру, счёт, товарную накладную, паспорт/сертификат качества на партию продукции. Товарно-транспортная накладная передаётся Заказчику при передаче Товара перевозчиком.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. При формировании цены контракта и расчетов с Поставщиком используется российский рубль.

3. Условия поставки Товара

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара, качество которого отвечает требованиям ГОСТ, что удостоверяется экспертным заключением.

Соответствие поставляемого Товара указанным в настоящем пункте техническим требованиям подтверждается паспортом (сертификатом) качества, который предоставляется Поставщиком по результатам лабораторных исследований поставляемой партии. Паспорт (сертификат) качества передаётся Заказчику совместно с транспортной накладной при передаче продукции Заказчику от Поставщика.

3.2. Место и условия поставки Товара: Новгородская область г. Сольцы, переулок Базовый, д.8. Поставка осуществляется в любой день с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).

3.3. Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта по 25.02.2024 года (включительно).

3.4. Условия поставки Товара:

3.4.1. По показателям гигиенической безопасности Товар должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества воды».

Дата изготовления (выпуска) поставляемого Товара 4 квартал 2023 год.

Вместе с товаром Заказчику предоставляется полный пакет документов на товар: Товар должен сопровождаться документом о качестве Товара, в котором указывается дата выпуска, наименование товарной марки, страна, фирма — изготовитель, масса нетто в соответствии с нормативной документацией на реагент, сертификатом соответствия требованиям нормативной документации, ГОСТ на продукт, экспертное заключение на применение в питьевом водоснабжении.

3.4.2. О дате и времени доставки Товара Поставщик предупреждает Заказчика за два рабочих дня по телефону:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы, в том числе акт приема-передачи Товара, сертификаты соответствия, технические паспорта на закупаемый товар, документы, отражающие гарантийные обязательства поставщика, сервисные книжки (или иной заменяющий ее документ), инструкции (руководства) пользователя, а также иные документы, необходимые для нормальной эксплуатации Товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Поставка Товара до адреса указанного в п. 3.2 раздела 3, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются за счет средств Поставщика.

Поставляемый Товар новый (т.е. не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.5. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.5.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих Контрактов.

3.5.2. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной, и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

3.5.3. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта, и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.

3.5.4 Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

3.5.5 Товар считается принятым Заказчиком по количеству и качеству с момента подписания сторонами акта приема-передачи Товара и товарной накладной.

Акт приема-передачи, представленный Поставщиком, подписывается Заказчиком в течение 3 рабочих дней со дня его представления.

3.6. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества.

3.6.1. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать сроку, установленному заводом изготовителем (не ранее 4 квартала 2023 года).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Поставщика поставки Товара в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение 7 (семи) рабочих дней в случаях, когда Товар поставлен Поставщиком с отступлением от условий Контракта, что ухудшило качество поставленного Товара, или с иными недостатками.

4.1.3. Требовать от Поставщика исполнения его обязательств по Контракту.

4.1.4. При несвоевременном устранении недостатков Поставщиком устранить их в течение 7 (семи) рабочих дней своими силами или поручить устранение третьим лицам с отнесением расходов на Поставщика и потребовать возмещения убытков.

4.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.1.6. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 Контракта.

4.1.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Контракта потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Подписать акт приема-передачи Товара, представленный Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней, а в случае наличия претензий по качеству поставленного Товара – представить их (претензии) в письменном виде. Не представленные претензии по поставленному Товару в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта приема-передачи Товара Заказчиком и по юридическим представлениям равносильно подписанию акта приема –передачи Товара.

4.2.2. Если в процессе поставки Товара выяснится невозможность или нецелесообразность дальнейшей поставки Товара, Поставщик обязан приостановить её, поставив в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения поставки Товара или составить акт на прекращение поставки Товара.

4.2.3. Представить Поставщику мотивированный отказ в подписании акта приема-передачи Товара в случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям Контракта;

4.2.4. Оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

4.2.5. Оказывать содействие Поставщику в поставке Товара в объёме и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.2.6. Обеспечить финансирование поставки Товара в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.2.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

4.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. На своевременную и в полном объёме оплату поставленного по Контракту и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по Контракту.

4.3.3. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с поставкой Товара.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.3.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.4. Поставщик обязуется:

4.4.1. Поставить Товар в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Контракта в срок, установленный пунктом 3.3 настоящего Контракта.

4.4.2. Обеспечить сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в процессе поставки Товара.

4.4.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.4. При возникновении обстоятельств, препятствующих поставке Товара по настоящему Контракту, своевременно сообщить об этом Заказчику.

4.4.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику Товар, предусмотренный Контрактом.

4.4.6. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику Товар, предусмотренный Контрактом по акту приёма-передачи Товара, в порядке, установленном пунктом 3.5 Контракта.

4.4.7. Безвозмездно устранить недостатки, выявленные в ходе приемки Товара и в гарантийные сроки, в соответствии с указаниями Заказчика, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами.

4.4.8. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

4.4.9. Соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения требования об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения требования Поставщика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему штраф в размере 1000 рублей.

5.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе гарантийного обязательства, Поставщик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.

6.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, споры и разногласия разрешаются в претензионном порядке. Претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом, заинтересованная Сторона направляет заказным письмом с уведомлением о вручении (далее – адресату), в которой содержится наименование документа, дата его получения, а также фамилия, инициалы, должность и подпись лица, получившего претензию.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставка по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии.

6.3. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Контракта

7.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта.

7.3. Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом и Контрактом (пункт 2 статьи 456 ГК РФ), Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара.

7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе нарушения Контракта Поставщиком в случаях:

поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по Контракту соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.

9. Изменение условий контракта

9.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 9.2 контракта.

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

9.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объёма поставляемого Товара, качества Товара и иных условий контракта;

9.2.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объём Товара не более чем на десять процентов или уменьшается, предусмотренный контрактом объём поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему поставляемого Товара, исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема поставляемого Товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара;

9.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема поставляемого Товара, предусмотренных контрактом.

Сокращение объема поставляемого Товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения объема Товара при уменьшении цены контракта, утвержденной Правительством Российской Федерации.

9.2.4. Если при исполнении контракта возникли независящие от Сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (часть 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ).

10. Прочие условия

10.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон и хранится на электронной площадке.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является техническое задание (приложение №1 к Контракту).

10.4. Изменения и дополнения в контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.7. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

11. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №____ от ________

Техническое задание

Предмет: приобретение товара сульфат алюминия технический ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 сорт Наименование и количество:

Приобретение товара сульфата алюминия технический ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 сорт в количестве 14,0 тонн, предназначенного для очистки природной воды до 25.02.2024 г. (включительно)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными
Не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета.

Место и условия исполнения обязательства:
Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Новгородская область г. Сольцы, переулок Базовый, д.8. Поставка осуществляется в любой день с 8:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).
Срок поставки товара: с даты заключения контракта до 25.02.2024г. (включительно).

Требования к гарантии качества и сроку предоставления гарантий качества

Дата изготовления (выпуска) поставляемого Товара не ранее 4 квартала 2023 года.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)

Товар должен качественно выполнять своё функциональное предназначение. Паспорт/сертификат качества на партию продукции должен быть выдан аккредитованной испытательной лабораторией, имеющей право согласно области аккредитации выполнять испытания сырья и готовой продукции на соответствие техническим характеристикам

Требования к упаковке, транспортировке Товара

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272003366 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ И. И. АФРИКАНТОВА" объявляет тендер: "Поставка смазок пластичных"	Анализ цен #272003366	См. док.	3 дня 03.05.2024 15.05.2024
Тендер №272151613 ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка незамерзающей жидкости для стеклоомывателя для служебного автотранспорта	Электронный аукцион #272151613	43 633	3 дня 06.05.2024 16.05.2024
Тендер №272309110 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ И. И. АФРИКАНТОВА" объявляет тендер: Поставка вилок и заглушек	Анализ цен #272309110	См. док.	5 дней 08.05.2024 17.05.2024
Тендер №272318012 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ" объявляет тендер: Поставка лакокрасочных материалов	Запрос цен #272318012	См. док.	1 день 08.05.2024 14.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №266502802 Поставка Гелий газообразный (сжатый) на 2024 года	Анализ цен #266502802	См. док.	срок истек 16.02.2024 23.02.2024
Тендер №266502766 Противогололедный материал БИОНОРД Universal 23 кг (с результатом)	Электронный аукцион #266502766	64 265	срок истек 16.02.2024 16.02.2024
Тендер №266502471 Калий хлористый	Электронный аукцион #266502471	10 950	срок истек 16.02.2024 16.02.2024
Тендер №266502403 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" объявляет тендер: Поставка элегаза (план №2230718004, позиция №84008584) (План график)	Запрос предложений #266502403	764 870	срок истек - 28.02.2024
Тендер №266502162 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов для нужд Пензенского филиала ФГБУ "ВНИИКР" (план №2230730252, позиция №754) (План график)	Запрос котировок #266502162	324 144	срок истек - 28.02.2024

Тендеры из региона Сольцы

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №266486371 Земельный участок	Не определен #266486371	См. док.	срок истек 16.02.2024 18.03.2024
Тендер №266486368 Земельный участок	Не определен #266486368	См. док.	срок истек 16.02.2024 18.03.2024
Тендер №266429859 выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Сольцы Солецкого круга Новгородской области	Электронный аукцион #266429859	397 628	срок истек 15.02.2024 16.02.2024
Тендер №266410646 оказание услуг по выполнению акарицидной (противоклещевой) обработки химическим методом общественных территорий (с результатом)	Электронный аукцион #266410646	24 993	срок истек 15.02.2024 16.02.2024
Тендер №266271353 Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского	Электронный аукцион #266271353	49 815	срок истек 14.02.2024 22.02.2024

Тендер - приобретение товара «сульфат алюминия технического ГОСТа 12966 85, 1 сорт №266502874

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Сольцы