Тендер - Услуги по заправке сосудов Дьюара жидким азотом №266285286

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):625530, Тюменская область, М.Р-Н Тюменский, С.П. Винзилинское, тер. ФАД Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, 28-ой км, стр.1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Документация_17-ЗК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на услугу по заправке сосудов Дьюара жидким азотом, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: Приложение № 1 Спецификация, Описание объекта закупки

Приложение № 2 Обоснование максимальной цены Контракта

Приложение № 3 Проект Контракта.

Приложение № 4 Формы для заполнения

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Срок оказания услуг: с даты подписания контракта и до 31.12.2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 Обоснование максимальной цены Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с изученными коммерческими предложениями, наименьшая сумма расходов составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 рублей 00 копеек, НДС .

Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в сумме –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей 00 копеек, НДС .

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №

на оказание услуг по заправке жидким азотом

- Посмотреть таблицу с данными

_________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Барсуковой Людмилы Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг, в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства № ___________ (в ЕИС № __________) (протокол комиссии по закупкам № _________ от _________г., заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по заправке сосудов Дьюара жидким азотом (далее по тексту – «услуга, услуги») в соответствии с Описанием объекта закупки и Спецификацией, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложения № 1 и №2) и действующим законодательством.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 и 4 настоящего Контракта.

1.3. Срок оказания услуг: оказание услуг осуществляется в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в течении 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. Заявка подается по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Контракту.

1.4. Источник финансирования: Средства ТФОМС 2024г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ\

2.1. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и составляет _____________ рублей __ копеек, НДС _______.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость затрат, связанных с оказанием услуг, а также другие расходы, налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг и иных условий исполнения настоящего Контракта.

2.4 Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг не более 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления документов для оплаты.

2.5. Датой оплаты Услуги считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Изменение цены Контракта допускается в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

3. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

3.1. Услуги должны соответствовать установленным государственным стандартам, требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ, а также требованиям Заказчика.

3.2. Претензии, связанные с несоответствием услуги по качеству могут быть заявлены Заказчиком в соответствии с п. 4.3 настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня фактически оказанной услуги Исполнитель предоставляет Заказчику для утверждения подписанный со своей стороны акт оказанных услуг (Приложение №4 к настоящему Контракту), в котором указывает полную информацию о фактически оказанных услугах, счет и (или) счет-фактуру (при наличии) или универсальный передаточный документ с сопроводительным письмом.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг подписывает акт оказанных услуг и направляет его Исполнителю.

4.3. Если в результате приемки будет обнаружено несоответствие оказанных Исполнителем услуг условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно информирует об этом Исполнителя в письменном виде. Исполнитель обязуется устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.

После устранения зафиксированных разногласий Сторонами составляется и подписывается акт оказанных услуг, в соответствии с пп. 4.1., 4.2. настоящего Контракта.

Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению. Проведение независимой экспертизы на соответствие качества поставляемого товара заявленным техническим характеристикам осуществляется за счет Исполнителя.

4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг (Приложение №3 к настоящему Контракту).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем условий настоящего Контракта.

5.1.2. Принять услугу, согласно условиям настоящего Контракта.

5.1.3. Оплатить оказанную услугу в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.4. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Контракту).

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1. Уведомить Заказчика о готовности к оказанию услуг заблаговременно посредством факсимильной связи.

5.3.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Контракта.

5.3.3. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие исполнение обязательств по настоящему Контракту, предусмотренные 4.1 настоящего Контракта.

На счетах, счетах-фактурах или универсальном передаточном документе, актах оказанных услуг должны быть указаны наименование Заказчика, Исполнителя, номер и дата Контракта, дата оформления и подписания документов.

5.3.4. По окончании исполнения обязательств по настоящему Контракту в течении 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить Заказчику Акт сверки расчетов по настоящему Контракту (Приложение №4 к настоящему Контракту).

5.3.5. Своевременно (в течение одного календарного дня) предоставлять Заказчику актуальные сведения о почтовом адресе Исполнителя.

5.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.3.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя, с которым заключен Контракт. В случае перемены Исполнителя, его права и обязанности переходят к новому Исполнителю в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении Контракта осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным Контрактом.

5.4. Исполнитель вправе:

5.4.1. Требовать проведения своевременной приемки оказанных услуг и подписания документов в установленные Контрактом сроки.

5.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 50 млн. рублей.

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере, одной десятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

6.4. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 1 млн.рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 1 млн.рублей до 3 млн. рублей;

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет свыше 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 10 млн. рублей

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Три) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Если невыполнение своих обязательств Исполнителем или Заказчиком по настоящему Контракту связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Исполнителю или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается на основании п.11.6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель» №17 от 02.08.2023г.

Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере _______________

8.2 предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Реквизиты счета заказчика для предоставления обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств:

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет Департамент финансов Тюменской области

ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ГРАД

Номер счета плательщика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета банка плательщика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Тюмень Банка России/УФК по Тюменской области г.Тюмень

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения Контракта №_______ на________

8.3. Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в закупочной документации. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику на его банковский счет, указанный в контракте, после надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в полном объеме и подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного требования от Поставщика.

8.5. В случае если Поставщику в соответствии с условиями настоящего контракта начислена неустойка и (или) штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (при его наличии), после удержания Заказчиком суммы неустойки и (или) штрафа, возвращается Поставщику на основании письменного требования Поставщика с указанием суммы остатка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования, на банковский счет Поставщика, указанный в контракте.

8.6. Удержание суммы начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется Заказчиком в бесспорном (безакцептном) порядке.

8.7. В случае если Поставщик в согласованные сроки не перечислил Заказчику сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой независимой гарантии или не представил мотивированные возражения, Заказчик вправе уменьшить оплату по контракту на сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой банковской гарантии.

8.8. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик должен предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

8.9. В случае просрочки предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения контракта по причине отзыва у банка, представившего независимую гарантию, лицензии, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

8.10. В случае если по независящим от Поставщика причинам действие независимой гарантии прекратится до окончания срока, на который она выдана, Поставщик должен представить иное (новое) обеспечение исполнения контракта.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по факсу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

9.3. Любое извещение или уведомление, направленное факсом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки факса.

9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодных договоренностей.

10.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

11. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

11.1. Контракт на оказание услуг вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2024 года, а в части взаиморасчетов до окончательных расчетов сторон.

11.2. Изменение существенных условий Контракта (цена, объем, сроки, условия и место оказания услуг и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) в ходе заключения и исполнения Контракта возможно по решению Заказчика при согласии Сторон и осуществляется путем подписания дополнительных соглашений.

11.3. Расторжение Контракта допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В части отношений между Сторонами, не урегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

12.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.4. Все Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1 – Описание объекта закупки.

Приложение №2 – Спецификация.

Приложение №3 – Акт приема-передачи товара (образец).

Приложение №4 – Акт сверки расчетов(образец).

Приложение №5 - Форма заявки.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту от

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Срок оказания услуг: с даты подписания контракта и до 31.12.2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Контракту от

образец

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № _________

«____»_________ 202 г.

ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель», в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны и ________________________________________, в лице ________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт приема оказанных услуг о нижеследующем:

В соответствии с контрактом № ____ от «___» _________ 2024 г. Исполнитель выполнил услуги, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Вышеуказанная услуга выполнена в установленный срок\не в срок: ____________________________________________________________ .

Качество услуги соответствует\не соответствует предъявленным требованиям: ____________________________________________________________

В результате осмотра выполненных услуг недостатки выявлены\не выявлены: _____________________________________________________________.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При приемке выполненных услуг установлено, что она выполнена /не выполнена (_______________________________________) в полном\неполном (____________________________________________) объеме и в установленный\ с просрочкой (____________________________________________) срок. Качество услуги соответствует\не соответствует (____________________________________________________) указанным в контракте требованиям.

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта:___________________________________________________________________.

Размер неустойки (штрафа, пени)_______________________________________________.

Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю по контракту: ____________________________________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

«___» __________ 20__г.

Приложение №4

к Контракту от

образец

Акт сверки расчетов

_______________________________________________________

и __________________________________________________________________

(Контракт от «___» __________ 20_г. №_____)

Сальдо на ______________ ______________ Раздел_________________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на_____________________ ________________________

(дата) (сумма)

В пользу ________________________________

Заказчик Поставщик

___________ ______________________ ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

__________ ______________________ ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5

к Контракту от «___» __________ 20__. №_____

образец

Заявка* №____

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями контракта от ___.____.202__ №______ поставить в срок до ___.___.202__ г. следующий товар:

Таблица **

На общую сумму _________ (__________________________) рублей ___ копеек

Главный врач ________________

Подпись

* оформляется на фирменном бланке заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА № 1. ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»

ЗАПРОС

о разъяснении положений документации о запросе котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № _________ на право заключения Контракта на __________________________________________________

(наименование участника закупки)

просит разъяснить следующие положения документации о запросе котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по следующему адресу:

_____________________________________________________________________________

(указывается почтовый адрес или адрес электронной почты участника закупки)

_________________________________ ____________________ _________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкция по заполнению:

в настоящей форме заполняются разделы, в которых есть пропуски. Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения.

ФОРМА №2 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

Кому: ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»

Изучив документацию о запросе котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ____________ на право заключения Контракта на _____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица))

сообщает о своем согласии (если наша заявка будет признана наилучшей) заключить Контракт и исполнить условия Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Сведения о оборудовании, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), конкретных показателях (характеристиках), соответствующих значениям, установленным

в документации о запросе котировок в электронной форме, количественных и качественных характеристиках:

согласно приложенной спецификации.

Цена на поставляемый Товар установлена в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме и составляет ___________________________ (_____________________________ ) рублей ___ копеек,

в том числе средства Обязательного медицинского страхования (_______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается и основание), в том числе средства ТФОМС ____________

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом условий исполнения Контракта.

Цена на Товар включает в себя упаковку, транспортные, страховые расходы, связанные с исполнением Контракта, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________ ____________________ _________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА № 3 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заполнить участнику закупки

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА № 4 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сообщаем Вам, что ________________________________________________

1. соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта;

2. Не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Не приостановлена деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе котировок или запрос предложения;

4. Отсутствие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе котировок не принято;

5. Обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

6. Отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения закупки.

7. Отсутствует у участника закупки-физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица-участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а так же неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки и административного наказания в виде дисквалификации.

8. Отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки-юридического лица.

9.Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

10. Не является офшорной компанией информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки-юридического лица.

(указать является ли субъектом малого или среднего предпринимательства)

Мы осведомлены, что при выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным настоящим разделом, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в запросе котировок, а также не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

на обработку персональных данных (для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(вид документа, номер, серия, когда и кем выдан)

даю свое согласие ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель» (далее – заказчик) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, передачу третьим лицам своих персональных данных в целях участия в закупочных процедурах на право заключения Контракта на:

(указать предмет Контракта)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество;

пол;

паспортные данные;

место жительства;

банковские реквизиты;

контактный телефон;

идентификационный номер налогоплательщика;

регистрационные данные с налоговых органов в качестве индивидуального предпринимателя.

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. По достижению целей обработки персональные данные уничтожаются.

Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору. На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней.

- Посмотреть таблицу с данными

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.