Тендер - Поставка стеклоомывающей жидкости №265807525

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

1.ОбоснованиеНМЦК_стеклоомывающая_жидкость - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 08.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000004

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Мурманская обл, Кировск г, улица Олимпийская, дом 52

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов 29.31.23.120 - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 33.00 19800.00 Температура застывания, оС не менее -30 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Итого: 19800.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 1.ОбоснованиеНМЦК_стеклоомывающая жидкость

Проект контракта

1 3. Проект контракта

Описание объекта закупки

1 2. Описание объекта закупки_стеклоомывающая жидкость

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 4. Требования к содержанию, составу заявки и инструкция

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 3._Проект_контрактаxx

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК:

Начальник МКУ «Центр МТО г. Кировска»

_______________ С. Б. Антонов

«08» февраля 2024 года

Муниципальный контракт № ________________

на поставку стеклоомывающей жидкости

для нужд МКУ «Центр МТО г. Кировска»

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально - технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (МКУ «Центр МТО г. Кировска»), именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), в лице начальника Антонова Станислава Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________ (__________________), именуемое(-ый) в дальнейшем Поставщик, в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (или руководствуясь п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*), по итогам проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов определения поставщика от ___________ № ____) заключили настоящий муниципальный контракт на поставку автомобильных масел и технических жидкостей для нужд МКУ «Центр МТО г. Кировска» (далее – Контракт) о нижеследующем:

* сохраняется в тексте контракта в случае признания определения поставщика несостоявшимся

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку автомобильных масел и технических жидкостей для нужд МКУ «Центр МТО г. Кировска» (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного в полном объеме Товара.

1.2. Ассортимент, количество Товара и его характеристики определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, город Кировск, улица Олимпийская, дом 52, в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по московскому времени.

1.4. Сроки поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта (стоимость Товара по настоящему Контракту) определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет ____________ (__________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ___ %.*

* Если поставщик не является плательщиком НДС, указывается: НДС не облагается, и указывается основание.

2.2. Цена Контракта устанавливается в рублях и включает в себя стоимость всего Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), всех расходов, связанных с исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе связанных с поставкой, подъемом, разгрузкой Товара, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Контракта подлежит уменьшению на сумму, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Валюта цены Контракта и расчетов с Поставщиком - Российский рубль.

2.4. Оплата Товара производится по факту полной поставки Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Авансирование не предусмотрено. Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. Датой осуществления платежа является дата списания денежных средств с лицевого (расчетного) счета Заказчика.

2.6. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.7. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания Контракта.

2.8. Банковское и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. произвести поставку Товара в количестве, ассортименте, по цене и в сроки, указанные в настоящем Контракте и в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

3.1.2. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом;

3.1.3. передать Заказчику (его представителю) одновременно с Товаром относящиеся к Товару принадлежности и документы и/или их заверенные аналоги на русском языке (декларацию о соответствии, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т.д.), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными актами, обычаями делового оборота, а также в том случае, если необходимость их представления вытекает из существа предмета Контракта;

3.1.4. обеспечить соответствие качества поставляемого Товара обязательным требованиям, установленным нормативными документами для данного вида Товара (ГОСТ, ТУ, ТР ТС и иной нормативно-технической документации для данной категории Товара), и/или иным дополнительным особым условиям, оговоренным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

3.1.5. гарантировать качество Товара, поставляемого Заказчику;

3.1.6. осуществить доставку, погрузку, разгрузку, подъем Товара своими силами и за свой счет;

3.1.7. известить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней об изменении своих реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик;

3.1.8. соблюдать конфиденциальность всех персональных данных, полученных в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

3.1.9. при обработке персональных данных принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий;

3.1.10. упаковать и замаркировать Товар в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения;

3.1.11. осуществить поставку нового Товара (Товара, который не был в употреблении), свободным от любых прав третьих лиц.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. при отсутствии замечаний принять в установленном настоящим Контрактом порядке Товар в части соответствия количества, комплектности, объема поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, или предоставить мотивированный отказ в приемке Товара;

3.2.2. обеспечить своевременную оплату поставленного в полном объеме Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3.2.3. при возникновении претензий по качеству и количеству Товара предъявить Поставщику претензию в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;

3.3.2. требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;

3.4.2. требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

3.4.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

3.4.5. отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта;

3.4.6. потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки (штрафа, пени).

3.5. Стороны обязуются в течение срока действия Контракта и в течение 3 (трех) лет после его окончания не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, связанную с настоящим Контрактом, в том числе полученную в ходе его исполнения, а также информацию, связанную с деловыми отношениями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением информации, предназначенной для официального опубликования в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. ПРИЕМКА ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ

4.1. Приемка Товара, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих поставку товара, составленных после поставки товара.

4.2. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 2 (два) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки поставленного Товара, предусмотренный настоящим Контрактом, увеличивается на количество дней просрочки [1] .

4.3. По факту поставки Товара Поставщик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и выставляет (направляет) Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок счет-фактуру.*

* Если поставщик не является плательщиком НДС, указанный пункт исключается из текста контракта.

4.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.3. настоящего раздела Контракта могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.3 настоящего раздела Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.5. Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. В случае размещения Заказчиком мотивированного отказа, Поставщик обязан устранить недостатки, послужившие основанием для такого отказа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отказа. Повторно документ о приемке направляется Поставщиком в соответствии с пунктом 4.3. Контракта.

4.6. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. С этого момента риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику.

4.7. В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронные документы, направленные при исполнении Контракта, должны быть подписаны усиленной электронной подписью, обмен электронными документами осуществляется с использованием единой информационной системы. При составлении документов применяются единые формы документов. Требования к указанным формам, порядок формирования и размещения информации и документов в единой информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4.8. Поставщик должен в письменной форме уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, документов, предусмотренных Контрактом, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.10. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от начисления неустойки (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом.

4.11. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Поставщик гарантирует качество Товара, а также гарантирует, что Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, под арестом или иным обременением.

5.2. Качество Товара должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам (ТР), санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [2] .

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере ____ (______) рублей ___ копеек.*

*Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Конкретное значение указывается на стадии заключения контракта в зависимости от предложенной цены контракта.

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. Поставщик несет ответственность за причиненные Заказчику и третьим лицам убытки, ущерб их имуществу, явившиеся следствием неправомерных действий (бездействия) Поставщика или его персонала, при выполнении обязательств в рамках настоящего Контракта.

6.3.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.3.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [3] , за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(6.3.5.) [4] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, штраф, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере _____ процентов начальной (максимальной) цены контракта (или цены контракта).*

* Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Конкретное значение указывается на стадии заключения контракта в зависимости от предложенной цены контракта.

6.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере ____ (______) рублей ___ копеек.*

* Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Конкретное значение указывается на стадии заключения контракта в зависимости от предложенной цены контракта.

6.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. При возникновении обстоятельств для начисления неустойки (штрафа, пени) Сторона, начислившая неустойку (штраф, пени), направляет другой Стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени), которое подлежит исполнению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования об уплате неустойки (пени, штрафа).

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) во всех случаях не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.8. Все разногласия Сторон по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии другой Стороной.

6.9. В случае, если настоящий Контракт будет расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.11. Окончание срока действия настоящего Контракта, а также его расторжение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера: природных явлений, стихийных бедствий, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, наступление которых, Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами, подтвержденных свидетельством соответствующей торговой палаты или иным компетентным органом, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается на период времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, при обязательном письменном уведомлении другой Стороны, не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с момента начала действия таких обстоятельств с приложением соответствующих доказательств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.2. В случае если названные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено в соответствии с частью 64.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

9.2. Если Сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Контракту, получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также иные сведения, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

9.3. Спорные вопросы и (или) разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не урегулировали спорные отношения, то они разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

9.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:

1) в случае осуществления поставки Товаров ненадлежащего качества (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

2) в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товаров;

3) в случае осуществления поставки некомплектных Товаров в случае, если Поставщик не выполнил в установленный Заказчиком разумный срок требования о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами;

4) в случае отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему.

9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что

1) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому Товару;

2) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Заказчик устанавливает, а Поставщик подтверждает своё соответствие единым требованиям к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.10. Настоящий Контракт заключён посредством подписания усиленной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон и хранится в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru .

9.11. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.12. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

9.13. Переписка сторон. Стороны договорились, что в процессе исполнения Контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (направление писем, претензий, уведомлений), которая может направляться с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте. Автоматическое уведомление программными средствами о получении сообщения по факсимильной связи или по электронной почте, полученное любой из сторон, считается подтверждением получения сообщения другой стороной.

Официальной перепиской в рамках Контракта признаются сообщения (направление писем, претензий, уведомлений) направленные по следующим телефонам и электронным адресам:

В адрес Заказчика: по тел/факсу 8 (81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи по Е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

В адрес Поставщика: по тел/факсу __________ и по Е-mail: __________.

*Заполняется на стадии заключения Контракта

Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

Указанные в настоящем пункте Контракта адреса электронной почты, факса, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для Сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

9.14. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня заключения и действует по «11» апреля 2024 г. при условии полного и своевременного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. При нарушении Сторонами сроков исполнения своих обязательств по Контракту Контракт считается действующим до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОНТРАКТУ

11.1. Приложение № 1. Спецификация на поставку автомобильных масел и технических жидкостей для нужд МКУ «Центр МТО г. Кировска».

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№__________ от ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку стеклоомывающей жидкости

для нужд МКУ «Центр МТО г. Кировска»

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам (потребительским свойствам) и количеству Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска Товара: не ранее 2023 года

Качество Товара должно соответствовать установленным для данного вида Товара нормам и требованиям:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия»

Соответствие Товаров указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику копии сертификата соответствия/копии декларации соответствия/ удостоверения качества или иных документов на каждый вид поставляемого Товара, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Если Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству объекта закупки, то Товар должен быть поставлен в соответствии с этими обязательными требованиями.

• Весь Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности;
• Товар должен поставляться в упаковке; упаковка должна быть чистой, без намокания, без повреждений, сухой, без посторонних запахов и плесени;
• Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3. Условия поставки Товара:

3.1. Поставка, разгрузка, подъем Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в здание МКУ «Центр МТО г. Кировска» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, город Кировск, улица Олимпийская, дом 52, в рабочие дни с 08:00 до 16:00;

3.2. Срок поставки Товара – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

в случае, предусмотренном ч. 4.1. ст.94 Закона, Правительство Российской Федерации вправе определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров ↑

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». ↑

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». ↑

Условие включается в контракт в случае заключения контракта с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта. ↑

2._Описание_объекта_закупки_стеклоомывающая_жидкость УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК:

Начальник

МКУ «Центр МТО г. Кировска»

__________________________С.Б. Антонов

М.П.

«08» февраля 2024года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

напоставку стеклоомывающей жидкости

для нужд МКУ «Центр МТО г. Кировска»

1.1. Требования к количеству Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Описание объекта закупки - требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, в том числе к размерам Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к Товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).Год выпуска Товара: не ранее 2023 года.

Качество товара должно соответствовать установленным для данного вида Товара нормам и требованиям:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия»

Соответствие Товаров указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику копии сертификата соответствия/копии декларации соответствия/ удостоверения качества или иных документов на каждый вид поставляемого Товара, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Если Федеральным законом от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству объекта закупки, то Товар должен быть поставлен в соответствии с этими обязательными требованиями.

Весь Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности;

1.3.4. Товар должен поставляться в упаковке; упаковка должна быть чистой, без намокания, без повреждений, сухой, без посторонних запахов и плесени;

1.3.5. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (ст. 469, 470 Гражданского кодекса Российской Федерации);

1.4. Условия поставки Товара:

1.4.1. Поставка, разгрузка, подъем товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в здание МКУ «Центр МТО г. Кировска» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, город Кировск, улица Олимпийская, дом 52, в рабочие дни с 08:00 до 16:00;

1.4.2. Срок поставки Товара –в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

4._Требования_к_содержанию,_составу_заявки_и_инструкция ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или Единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Инструкция по предоставлению характеристик предлагаемого участником закупки товара.

При подаче участником электронного аукциона заявки должны применяться обозначения (количество, единицы измерения, наименования показателей технических и функциональных параметров и т.п.) в соответствии с обозначениями, установленными в описании объекта закупки.

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова «не более», «не менее», «или», «от …. до» и т.п., то есть должны быть конкретными.

Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», «от …. до», «или», «более или равно», «менее или равно», «более или равно и менее», и т.п. участником электронного аукциона в заявке устанавливается конкретное значение.

Если в описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель (без использования слов ««не более», «не менее», «или», «от …. до» и т.п.), значение которого не может изменяться в ту или иную сторону в соответствии с техническими характеристиками товара, участником электронного аукциона должен быть предложен именно такой диапазонный показатель (например, 1-10;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи т.п.).

Если в описании объекта закупки указано - «и», «,», «;», «/» - необходимо перечислить все указанные характеристики.

Если в описании объекта закупки указано «и/или» - необходимо выбрать один из предложенных вариантов или указать оба с использованием союза «и».

Если в описании объекта закупки указано - «или» - необходимо выбрать один из предложенных вариантов.