Тендер - Поставка хлора жидкого в контейнерах №265708655

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приказ.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Владимирская облМесто поставки (адрес):город Вязники, улица Металлистов, 2а, НФС
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.02.2024 по 14.02.2024Место предоставления документации:Электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ruПорядок предоставления документации:Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадкиОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется НМЦК_хлор - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_хлор_2024

Договор поставки товара № ____

г. Вязники «__» ________ 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие Вязниковского района «Ресурсы Вязниковского района» (сокр. МУП «Ресурсы Вязниковского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, далее именуем__ «Поставщик», в лице__________________, действующего на основании ____________, с другой стороны (далее вместе - Стороны) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о закупке МУП «Ресурсы Вязниковского района» заключили по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (итоговый протокол от ___ №_____) договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хлор жидкий в контейнерах (далее – товар), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Договора.

1.2. Наименование, количество, цена, сроки и иные характеристики поставляемого товара указаны в «Спецификации» (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Качество и безопасность товара. Гарантия качества. Гарантийные обязательства

2.1. Требования к качеству товара указаны в Приложении № 1 к Договору («Спецификация»).

2.2. Качество товара должно соответствовать «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Межгосударственный стандарт. Хлор жидкий. Технические условия».

Транспортная маркировка – по «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

2.3. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % общего срока годности товара, установленного производителем товара.

На момент поставки товар должен иметь действующий сертификат (паспорт) соответствия. Наличие сертификата (паспорта) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара не надлежащего качества.

2.4. Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара.

Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров.

2.5. При замене товара срок годности (хранения) на него исчисляется заново со дня передачи Поставщиком товара Заказчику.

2.6. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

2.7. Гарантийные обязательства Поставщика на товар, переданный Заказчику, составляют 1 год с даты передачи товара.

2.8. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

2.9. Производитель предоставляет гарантию качества на товар.

2.10. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

3. Цена Договора. Порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ____________(________) рублей, в том числе НДС __%. Цена единицы товара указана в Приложение № 1 к Договору.

3.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора включает стоимость товара, тары (упаковки), транспортные расходы, расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, расходы на погрузку- разгрузку, на перевозку (доставку), на вывоз порожней тары.

3.4. В случае если при исполнении договора изменяется цена товара по сравнению с указанной в итоговом протоколе, в Договор вносятся соответствующие изменения путем составления дополнительного соглашения.

3.5. Заказчик обязуется оплатить товар в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

3.6. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями.

3.7. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Срок и условия поставки товара

4.1. Поставка товара осуществляется в срок с даты заключения Договора до 31.12.2024 года (включительно).

Товар поставляется партиями. Взаимодействие Поставщика и Заказчика осуществляется по потребности и заявке Заказчика, в которой согласовывается количество товара и срок поставки товара.

При этом не менее чем за 24 часа до поставки товара Поставщик уведомляет в рабочий день в период с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмск. времени, Заказчика любым доступным способом (телефон, электронная почта, факс и др.) о времени поставки товара, данных перевозчика, водителя, гос номер автомобиля.

Поставщик гарантирует обеспечить доставку товара в количестве, затребованном Заказчиком.

Поставщик обязан осуществлять гарантированное бесперебойное обеспечение Заказчика товаром на условиях, предусмотренных настоящим Договором

4.2. При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнить Договор до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.

4.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: Владимирская область, город Вязники, улица Металлистов, 2а (насосно-фильтровальная станция).

4.4. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

Доставка товара осуществляется силами Поставщика в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденные Приказом Ростехнадзора РФ от 03.12.2020 № 486.

Товар поставляется в специализированных контейнерах вместимостью 800 дм3, удовлетворяющих требованиям Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением утвержденных Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536. На 1 дм3 вместимости контейнера допускается наполнение не более 1,20 кг жидкого хлора.

Одновременно с поставкой товара Поставщик осуществляет вывоз и сдачу порожней тары (контейнеров) в адрес завода-изготовителя, являющегося собственником данной тары.

4.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент передачи товара Заказчику.

4.6. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

4.7. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

4.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

4.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента передачи ему товара.

4.10. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.11. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.12. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Приемка товара

5.1. Осмотр и проверка товара осуществляются с привлечением Поставщика.

Приемку осуществляют уполномоченные лица Сторон.

5.2. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара:

- направить своего представителя, уполномоченного на приемку товара;

- создать условия для сохранности товара при приемке;

- совершить иные действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его Стороны для обеспечения приемки товара.

5.3. Осмотр товара и проверка его количества, качества производятся Заказчиком по адресу: Владимирская область, город Вязники, улица Металлистов, 2а (насосно-фильтровальная станция) в день поставки товара.

Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

5.4. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

5.5. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документ о приемке.

Документ о приемке включает:

- товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах по одному для Поставщика и Заказчика с печатью Поставщика;

-счет;

- счет – фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС);

- акт приема – передачи товара, подписанный Поставщиком;

- документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства.

5.6. В случае, если документы, указанные в пункте 5.5. договора, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.7. Обязательство Поставщика по передаче товара считается исполненным с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Обеспечить приемку товара, указанного в Приложение № 1 к Договору («Спецификация»), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Договора.

6.1.4. Обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

6.1.5. В случае расторжения Договора (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на дату расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком актов приема-передачи товара.

6.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

6.2.2. В соответствии с условиями договора в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Договоре.

6.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Поставщик обязуется:

6.3.1. С использованием любых средств связи известить Заказчика и грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки.

6.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Заказчика и условиям Договора.

6.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Договоре, в количестве, предусмотренном Договором, не обремененный правами третьих лиц.

6.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ.

6.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

6.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение и изменение Договора

7.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором количества товара и иных условий исполнения Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара. При этом допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара;

в) изменение рыночной цены товара, но не более чем на десять процентов;

г) изменение сроков исполнения Договора.

7.2. При внесении в Договор изменений и дополнений составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Любая из сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положением о закупке МУП «Ресурсы Вязниковского района».

7.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по оказанию услуг Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в соответствии с действующим законодательством.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

10.2. При невозможности достижения соглашения Сторон все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области .

10.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.

10.4. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 31 января 2025 года до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Договоре, Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

11.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с даты доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.6. Приложения к Договору:

11.6.1. Приложение № 1 «Спецификация».

12. Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки товара № ___

от «___»_______2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_хлор

Приложение

к приказу директора

МУП Вязниковского района «Ресурсы Вязниковского района»

от «07» февраля 2024 г. № 25

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о заказчике

- Посмотреть таблицу с данными

Условия договора

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к участнику закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Общая информация

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложения_к_извещению ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложения к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в запросе котировок в электронной форме

Наименование и местонахождение (для юридического лица), Ф.И.О. и место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок: _______________________________

_________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

_

Контактное лицо, телефон, e-mail (заполняется по усмотрению участника, непредставление указанных сведений не является основанием для отклонения заявки): ____________________________

____________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ________________ (номер извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, который указан на официальном сайте единой информационной системы), выражаю согласие исполнить все приведенные в нем условия договора.

Предлагаю поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе НДС (указывается, если участник является плательщиком НДС) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами).

В указанную цену входят все расходы, необходимые для исполнения обязательств по договору в полном объеме и с надлежащим качеством. В нее включены все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) по договору.

Участник запроса котировок ______________

Декларация о соответствии установленным требованиям

Настоящей декларацией подтверждаю соответствие требованиям, установленным извещением:

- не проводится ликвидация (в отношении участника закупки – юридического лица) и нет решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);

- не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;

- за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим установленному требованию;

- у индивидуального предпринимателя либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствует непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. Также к этим физическим лицам не применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- юридическое лицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ;

- участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и общедоступных государственных реестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти сведения);

- участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- он обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности, если такой результат используется при исполнении договора.

Участник запроса котировок ______________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о проведении запроса котировок, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса котировок, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, описание объекта закупки, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника запроса котировок)

предоставляем следующие документы и сведения:

(для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации ___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.