Тендер - Поставка фреона, масла и фильтра №265791005

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):г Краснодар
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Рекомендации_поставщикам

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ)

ПРИ ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При подаче предложения о товаре (работе, услуге), предполагаемом(ой) к поставке (выполнению, оказанию) в соответствии с техническим заданием, рекомендуется использовать за основу описание объекта закупки, размещенного заказчиком во вложении.

При заполнении формы, рекомендуется предоставить информацию о наименовании товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара.

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении несет участник закупки.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно:

соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в техническом задании;

содержать расчет цены товара, работы, услуги.

Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

Поставка технических жидкостей для транспортных средств

- Посмотреть таблицу с данными

проект_договора_ЭМ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ДОГОВОР №______

Поставка ______

г. Краснодар «____» _____ 2024 г.

________________________________________, в дальнейшем именуемое Поставщик, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Секачева Максима Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), и подпунктом 1 пункта 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУК КК Краснодарского театра драмы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, а Заказчик принять и оплатить Товар, с соблюдением порядка и формы расчетов, по номенклатуре, в количестве и по ценам, предусмотренных в спецификации к настоящему договору (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора..

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, (НДС не предусмотрен) в том числе НДС ________ (_______) рубль ______ копеек.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Законом № 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУК КК Краснодарского театра драмы и настоящим Договором. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУК КК Краснодарского театра драмы.

СРОКИ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ

3.1. Оплата по договору осуществляется за счет _______________________________.

3.2.1. Оплата по договору производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на основании надлежаще выставленного счета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате услуги считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.

4. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки Товара: ____________________.

4.2. Место поставки Товара: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская 110 (далее – место поставки).

4.3. Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется на условиях доставки и разгрузки Товара в месте поставки. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 3 рабочих дня.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Договора.

5.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора.

5.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.5. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству, ассортименту и комплектности (при необходимости) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), в течение 5 рабочих дней, с момента поставки товара.

5.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

5.5.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

5.6. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не поставленным.

5.7. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от принятия товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

5.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в РФ стандартам (ГОСТ) или ТУ, указанным в Приложениях к настоящему договору. Качество товара удостоверяется сертификатом качества или другим документом о качестве изготовителя, передаваемым Покупателю Поставщиком.
6.2. Гарантийный срок на Товар определяется соответствующей документацией на Товар, представляемой Поставщиком. В случае если документацией гарантийный срок не предусмотрен, то гарантийный срок на такой товар составляет 12 (двенадцать) месяцев.
6.3. Товар упаковывается Поставщиком в тару и маркируется в соответствии с существующими стандартами. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара и предохранять его от повреждений и порчи при хранении и транспортировке.
6.4. Гарантии не распространяются:
- на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего хранения, обслуживания, эксплуатации Товара, после его передачи Заказчику.
6.5. Претензии в отношении количества Товара могут быть заявлены Покупателем в течение 10 (десяти) дней с момента получения Товара.
6.6. В случае поставки Товара и выполнения работ ненадлежащего качества, Поставщик устраняет недостатки или производит замену на качественную продукцию, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления рекламации, за свой счет. Рекламации могут быть представлены в том числе на основании актов экспертизы, на усмотрение Заказчика. Оплату экспертизы в таком случае производит виновная сторона.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Поставщик обязуется:
7.1.1. Поставить Товар в комплектации по счету на оплату.
7.1.2. Информировать Покупателя о ходе поставки Товара.
7.1.3. В случае возникновения обстоятельств, вызывающих задержку поставки Товара, немедленно известить об этом Покупателя.
7.2. Заказчик обязуется:
7.2.1. Произвести своевременную оплату в сроки, установленные данном Договоре.
7.2.2. Принять Товар, соответствующие условиям настоящего Договора, по отгрузочным документам Поставщика (накладные, УПД).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере, определенном согласно Постановлению № 1042:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере, определенном согласно Постановлению № 1042: а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.
8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.10. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.11. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения споров, возникающих в процессе исполнения Договора путём переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд Краснодарского края с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «___» ________ 2024 г, а в части осуществления оплаты – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны настоящего Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по настоящему Договору или получения иных, неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

Для исполнения настоящего Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения — как в отношениях между Сторонами настоящего Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными (муниципальными) органами.

В случае вступления Заказчиком в течение срока действия настоящего Договора (т.е. с момента его подписания и до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору), но вне условий настоящего Договора, в правоотношения со штатными работниками Поставщика и их ближайшими родственниками, в результате которых последние получают доход (в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц), включая какое-либо агентское вознаграждение, вознаграждение от оказания каких-либо услуг и/или выполнения каких-либо работ, Заказчик обязуется уведомить об этом Поставщика в письменной форме.

При получении от Заказчика указанного уведомления Поставщик обязан предложить штатному работнику Поставщика в действующем у Поставщика порядке уведомить работодателя о возможном конфликте интересов – ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) такого работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей (возможность получения работником при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц) и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью такого работника и правами и законными интересами Поставщика и третьих лиц, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам Поставщика и третьих лиц.

В случае возникновения у Стороны настоящего Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении требований данного раздела настоящего Договора она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая Сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
12.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору поставки №

от «___» ______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

- Посмотреть таблицу с данными