Тендер - Поставка таблетированной соли №265488261

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx
• Извещение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская обл, Тюменский р-н, село Борки, ул Советская, д 47
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.02.2024 по 07.02.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:06.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):07.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Приложение_№_3_ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1 - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

КАСКАРИНСКОГО МУП ЖКХ

____________ П.К.Воропай

«06» февраля 2024 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении неконкурентной закупке в электронной форме,

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по принципу «Электронного магазина»

Информация об организаторе закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация об объекте закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о процедуре закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к участникам закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к извещению

о проведении неконкурентной закупке в электронной форме

ФОРМА № 1 «ЗАЯВКА»

на поставку таблетированной соли

с. Каскара «___» ___________2024 г.

Изучив настоящею закупку в электронной форме по принципу «электронного магазина» на поставку таблетированной соли

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица)

в лице ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в закупке в электронной форме по принципу «электронного магазина» на установленных условиях и направляет настоящую заявку.

1.Место нахождения (место жительства) участника закупки _______________________

____________________________________________________________________________________

Тел. ____________________ Факс ___________________ E-mail __________________

Контактное лицо:____________________________

Банковские реквизиты:

Расчетный счет ______________________________________в ______________________________

Корреспондентский счет ____________________________________________________________

БИК ___________________

2. ИНН участника закупки _______________________, КПП___________________

3. Мы согласны поставить товары на условиях предусмотренных закупкой в электронной форме по принципу «электронного магазина» с установленными требованиями, которые мы представили в настоящем предложении и по цене ________________________________ руб., в том числе НДС (вставить общую цену заявки цифрами и прописью) в соответствии с Описанием объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

4. Цена, указанная в нашей заявке, включает в себя стоимость товара, расходы и затраты, связанные с исполнением договора, а также налоги и сборы, установленные действующим законодательством РФ.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательства выполнить поставку товаров, предусмотренных закупкой в электронной форме по принципу «электронного магазина» в соответствии с Описанием объекта закупки.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Каскаринское МУП ЖКХ на поставку таблетированной соли в соответствии с Описанием объекта закупки и условиями наших предложений в срок, предусмотренный извещением.

7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении закупки в электронной форме по принципу «электронного магазина», а победитель в проведении закупки в электронной форме по принципу «электронного магазина» будет признан уклонившимся от подписания договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями и условиями настоящей заявки.

8. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в реестре недобросовестных поставщиках сведения о нас не включены. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения Заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения нами Договора.

9. В случае присуждения нам права заключить Договор в период со дня получения протокола подведения итогов закупки и до подписания Договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком Договора на условиях настоящей заявки.

Руководитель участника (указать должность)_________________________________ /Ф.И.О./

ЭП (подпись)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности с приложением доверенности). Подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Приложение № 5

к извещению о проведении неконкурентной закупке в электронной форме

ФОРМА № 2 «ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ»

Опись представляемых документов,

для участия в закупке закупка в электронной форме по принципу «электронного магазина» на поставку таблетированной соли

Настоящим______________________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника)

для участия в вышеуказанной закупке в электронной форме по принципу «электронного магазина» направляются ниже перечисленные документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник /

уполномоченный представитель _______________(И.О. Фамилия)

(подпись)

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)

ЭП

Внимание!

1. Данная форма является образцом, участник заполняет данную форму исходя из состава документов, входящих в его заявку.

Приложение № 6

к извещению о проведении

неконкурентной закупке в электронной форме

«АНКЕТА УЧАСТНИКА»

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник /

уполномоченный представитель ______________ (И.О. Фамилия)

(подпись)

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)

Главный бухгалтер _______________ (И.О. Фамилия)

ЭП

Приложение_№2 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2

к извещению о проведении неконкурентной закупке в электронной форме

Договор №______

Поставка таблетированной соли

- Посмотреть таблицу с данными

Каскаринское муниципальное унитарное предприятия жилищно-коммунального хозяйства (далее – Каскаринское МУП ЖКХ) именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора предприятия Воропай Павла Константиновича, действующей на основании Устава, с одной стороны и

ИП ФИО полностью, зарегистрированный (-ая) в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП номер,

ИП ФИО полностью, зарегистрированный (-ая) в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП номер и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,

Наименование юр лица, в лице должность ФИО, действующего на основании Устава или доверенности дата и номер,

ФИО полностью, зарегистрированный (ая) в качестве самозанятого гражданина 1 применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,

именуем___ в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), Положения о закупке для нужд Каскаринского МУП ЖКХ при способе определения поставщика по принципу «Электронного магазина» (протокол ________________ № ______________ от ___________) участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку таблетированной соли, передачу Заказчику таблетированной соли (далее – Товар) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в ассортименте, количестве, по цене и в сроки, установленные в Договоре.
1.2. Наименование, количество, цена за единицу измерения товара, технические и качественные характеристики Товара, его функциональные и потребительские свойства, требования к гарантийному сроку Товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар не состоит в залоге, под каким-либо запретом и/или арестом, не обременен никакими правами третьих лиц, а также отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые могут привести к недействительности прав Заказчика на приобретаемый товар.
1.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном использовании.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора составляет _________________________ в т.ч. ___ руб.__ коп, с учетом НДС __% (без НДС на основании …) 2 .
НДС не облагается на основании применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения в соответствии с ч.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ.
НДС не облагается на основании применения Поставщиком специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора).
(В договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком).
2.2. Товар оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Согласованная сторонами в Спецификации стоимость каждой единицы Товара не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, упаковки, тары, маркировки, затраты по хранению, перевозке и доставке Товара к месту назначения с соблюдением условий поставки, все налоги и сборы, а также другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора и подлежащие уплате в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней, по факту поставки и приемки каждой партии Товара со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара (приложение № 2 к настоящему Договору), товарной накладной, счет-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) и выставляемого счета на оплату.
Ссылка в платежном поручении на номер и дату оплачиваемого счета при оплате обязательна, так же как обязательным является указание номера и даты договора в счете на оплату и закрывающих документах на каждую поставку Товара.
2.5. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата платежного поручения с отметкой банка о списании средств со счета Заказчика.
2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.7. Датой поставки Товара (партии Товара) считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.
2.8. Цена настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением следующего случая и по соглашению сторон - при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
2.9. При изменении цены настоящего Договора Заказчик подготавливает в двух экземплярах соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новой цены и направляет подписанное со своей стороны дополнительное соглашение Поставщику. Поставщик при отсутствии замечаний обязан подписать данное дополнительное соглашение и направить один экземпляр Заказчику в течение трех рабочих дней с момента его получения.
2.10. Оплата поставленного Поставщиком Товара подлежит уменьшению на сумму пени, штрафа, неустойки, исчисленную в соответствии с пунктами 6.3, 6.4. Договора.
2.11. По окончании Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора, Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов, не позднее 30 (Тридцати) дней со дня окончания (расторжения) Договора.
2.12. В случае ненадлежащего оформления товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) универсальный передаточный документ и (или) акт приема-передачи товара, счета (счет-фактуры или универсального передаточного документа, если Поставщик является плательщиком НДС), а также несвоевременного их предъявления, вследствие чего сумма налога не будет принята к зачету (возмещению), Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные не возмещением (не зачетом) налога из бюджета. Так же в случае ненадлежащего оформления товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) универсального передаточного документа и (или) акта приема-передачи товара, счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа, если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления устранить ненадлежащее оформление и представить новый пакет документов на подписание Покупателю.

СРОК, ПОРЯДОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1.Поставка осуществляется на основании предварительных заявок Заказчика силами и средствами Поставщика путем отгрузки (передачи) товаров Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., Тюменский р-на, с.Борки, ул.Советская,47 (место поставки Товара) в рабочие дни, согласно режиму работы склада Заказчика: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 (МСК+2). Выходные дни: суббота, воскресенье. Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Срок подачи заявок на поставку Товара: с даты заключения договора по 31.12.2024 года, время поставки: в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи заявки Заказчика, с 08 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин.

Объем партии одной поставки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Периодичность поставки 1 (один)-2 (два) раза в месяц.

3.2. Объем Товара указанный в спецификации на товар (приложение №1 к договору) не является твердым и может быть изменен в сторону уменьшения согласно заявкам Покупателя. Итоговый измененный объем поставленного Товара оформляется Сторонами дополнительным соглашением по окончанию действия договора.

3.3. Доставка Товара до места передачи Товара, производится силами и средствами Поставщика.

3.4. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара, соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки Товара до его передачи Заказчику, надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара.

3.7. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику счет-фактуру, счет, товарную накладную (№ ТОРГ-12) или Универсальный передаточный документ в двух экземплярах на товар (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания); техническую документацию на Товар в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, для товаров, в отношении которых законодательными актами предусмотрена обязательная сертификация, или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии - сертификат соответствия или декларацию о соответствии на русском языке, иные документы в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Акт приема-передачи Товара.

3.7.1. Вся документация на Товар предоставляется на русском языке либо должна иметь перевод на русский язык. В товаросопроводительных документах не должно быть противоречивых сведений о весе, наименовании Товара, стране происхождения, а также исправлений. В противном случае исправления должны заверяться подписью и печатью фирмы, которая вносит исправления.

3.7.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику принадлежности этой продукции, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), необходимые при использовании продукции по ее назначению.

3.8. Приемка Товара осуществляется ответственным лицом Заказчика или специально созданной приемочной комиссией.

3.9. Заказчик осуществляет приемку Товара в следующем порядке:

3.9.1. проверяется наличие сопроводительных документов на Товар;

3.69.2. проверяется соответствие сведений, указанных в сопроводительных документах (наименования и количества Товара, наименования производителя Товара, аналогичным сведениям, указанным в договоре и в заявке Заказчика;

3.9.3. производится вскрытие упаковки, предохраняющей Товар от повреждения при перевозке, если Товар поставляется в такой упаковке, проводится осмотр Товара на наличие внешних повреждений, проверка целостности и марки упаковки;

3.9.4. осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в сопроводительных документах. Одновременно проверяется соответствие наименования, вида, ассортимента и комплектности Товара, наименования производителя Товара, указанного в договоре и в заявке Заказчика с фактическим наименованием, видом, ассортиментом и комплектностью Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.

3.10. В случае поставки Товара в ассортименте, либо количестве, не соответствующем заявке, Заказчик вправе по своему выбору:

-принять Товар, соответствующий условию об ассортименте (количестве), и отказаться от остального Товара;

-отказаться от всего переданного Товара;

-потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, количестве, Товаром в ассортименте, количестве, согласно приложению №1 к Договору.

3.11. После завершения приемки Товара в части соответствия наименования, вида, ассортимента и комплектности Товара, наименования производителя Товара, указанного в договоре Заказчика с фактическим наименованием, видом, ассортиментом и комплектностью Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар Поставщик осуществляет подготовку Товара к эксплуатации.

После завершения подготовки Товара к эксплуатации Заказчик осуществляет приемку Товара в части технической исправности Товара и наличия возможности надлежащей эксплуатации Товара в течение гарантийного срока Товара.

3.12. В случае отсутствия при доставке Товара документов, указанных в п. 3.4. настоящего Договора или их части Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара.

3.13. Заказчик имеет право осуществлять выборочную или сплошную проверку качества поставленного Товара по своему усмотрению. При выборочной проверке забраковывается весь Товар под одним наименованием, даже если Заказчиком обнаружена лишь одна единица некачественного товара. При сплошной проверке забраковывается только некачественные единицы Товара.

3.14. В случае принятия решения об отказе в приемке Товара (части Товара), данный Товар (часть Товара) не принимается от Поставщика и составляется Акт с указанием количества и наименования непринятого Товара и причин отказа в приемке Товара. Данный Акт подписывается представителем Поставщика, в случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика (или его отказа от подписания и получения экземпляра Акта) Акт направляется Поставщику по факсу и (или) электронной почте, указанным в Договоре. Все расходы по замене не соответствующего требованиям товара несет Поставщик.

3.15. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу в течение десяти рабочих дней.

3.16. Если Заказчиком предъявлены требования, связанные с обнаруженными недостатками в Товаре, а Поставщик возражает, считая товар качественным, последний обязан подтвердить это в независимой экспертной организации. Все расходы по экспертизе Товара, транспортировке товара для экспертизы несет Поставщик.

3.17. Подписание накладной и Акта между Поставщиком и Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки, подготовки Товара к эксплуатации. В случае отсутствия претензий к поставленному Товару, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет Поставщику подписанный Акт, Поставщик предоставляет следующие документы: соответствующие счета, Акты, счета-фактуры и накладные на Товар, заверенные печатью копии сертификатов соответствия и другие необходимые документы в двух экземплярах.

3.18. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, транспортировки или несоблюдения инструкции по хранению.

3.16. После прибытия товара на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку, а Заказчик безопасное хранение.

3.19. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р, импортного Товара - международным стандартам упаковки.

3.20. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

3.21. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

3.22. Стоимость тары (упаковки) Товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

3.23. Если Товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

3.24. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и соответствовать обязательным требованиям. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

3.25. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.26. В случае обнаружения при приемке товара несоответствия условиям данного технического задания Поставщик обязан заменить некачественный товар, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления, полученного от Заказчика.

3.27. В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком по вопросам соответствия качества поставляемого товара установленным требованиям, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При этом Заказчик и Поставщик составляют двухсторонний акт, с участием, в случае необходимости, одной из независимых контрольных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз.

3.28. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика и экспертиза подтвердила ненадлежащее качество товара, то расходы по экспертизе несет Поставщик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Своевременно передать Заказчику Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте.

4.1.2. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в адрес поставки Заказчика.

4.1.3. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.1.4. Поставить Товар, сертифицированный и разрешенный к применению и к ввозу на территорию Российской Федерации. Если Товар не будет удовлетворять требованиям Договора, Поставщик обязан представить другой Товар, который будет одобрен Заказчиком.

4.1.5. Одновременно с передачей Заказчику товара передавать также относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами, а также настоящим Договором.

4.1.6. Нести ответственность за качество переданного товара в течение всего срока его годности при условии надлежащего хранения товара Заказчиком.

4.1.7. Осуществить поставку товаров.

4.1.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Приложением к нему.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Договору.

4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. Привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять Товар в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ о поставках и настоящим Договором.

4.3.2. В соответствии с гражданским законодательством, Заказчик обязан проводить приемку поставленного Товара и отдельных этапов поставки Товара, предусмотренных договором, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ проводить экспертизы Товара, а также отдельных этапов исполнения договора.

4.3.3. Оплатить стоимость поставленного Товара.

4.3.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, соответствующего требованиям Договора.

4.4.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Договором.

4.4.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.

4.4.5. Не оплачивать Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора.

4.4.6. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству и комплектности, качеству, обнаруженные при приемке Товара.

4.5. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные условиями настоящего Договора, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.качествО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием предмета закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

5.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами, подтверждающими качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество товара.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

5.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов.

5.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, соответствует условиям Договора, Спецификации (приложение № 1 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара.

5.5. В период срока действия гарантии, указанного в п. 5.1. и 5.2 настоящего Договора, при обнаружении недостатка в товаре, «Заказчик», направляет в адрес «Поставщика» соответствующее письменное уведомление. «Поставщик» в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления обязан прибыть для устранения выявленных недостатков товара.

5.6. Сдача - приемка Товара для устранения недостатков в товаре и его возврат, а также сдача приемка - товара в случае его замены в период действия гарантии оформляются соответствующим актом о сдаче - приемке, подписываемыми уполномоченными представителями «Поставщика», «Заказчика».

5.7. Срок устранения недостатков Товара либо замены Товара закрепляется в соответствующем письменном соглашении, подписываемом уполномоченными представителями «Поставщика», «Заказчика», либо фиксируется в акте приемки - передачи, составляемом в соответствии с п. 5.4. Договора.

Срок устранения недостатков товара либо замены товара не должен превышать более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения «Поставщиком» письменного уведомления от «Заказчика» об устранении недостатков Товара либо замене Товара до момента фактического исполнения «Поставщиком» своей обязанности по устранению недостатков Товара и возврата товара из гарантийного ремонта.

В случае, если фактический срок устранения недостатков товара «Поставщиком», составил более 30 (тридцати) календарных дней, «Поставщик» по письменному требованию «Заказчика» обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного требования, безвозмездно предоставить во временное пользование на период устранения недостатков Товара аналогичный Товар, а в случае невозможности предоставить аналогичный Товар, Товар, обладающий теми же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку эксплуатирующей организации за свой счет.

Товар ненадлежащего качества заменяется «Поставщиком» на Товар, соответствующий требованиям, изложенным в п. 5.1. настоящего Договора. Указанное требование также распространяется на товар, предоставляемый «Поставщиком» эксплуатирующей организации во временное пользование на период устранения недостатков товара, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

5.8. В случае устранения недостатков товара «Поставщиком» гарантийный срок на Товар продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

При замене товара ненадлежащего качества гарантийный срок, указанный в п. 5.1. и 5.2.настоящего Договора, исчисляется заново со дня передачи товара «Поставщиком» и принятия его «Заказчиком».

5.9. В составе поставляемых с Товаром информационных материалов должны быть указаны условия гарантийного обслуживания Товара и номера контактных телефонов квалифицированного персонала «Поставщика» для решения вопросов о выявленных неисправностях либо иных недостатках Товара.

В случае, если условия гарантийного обслуживания товара, указанные в информационных материалах, поставляемых с Товаром, отличаются от условий предусмотренных настоящим разделом Договора, Стороны обязуются руководствоваться условиями настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливаются договором в размере одной десятой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 1 млн. рублей (включительно).

6.4. Применение неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и устранения выявленных недостатков.

6.5. Общая сумма начисленных неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.9. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6.10. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

6.11. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, в случае если действия третьих лиц в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору привели к возникновению ущерба для Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, включая объявленную или фактическую войну, военные или боевые действия, вторжение, недружественные действия иностранных государств и международных организаций, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, обширную военную мобилизацию, гражданскую войну, бунт, восстание и революцию, военный или иной незаконный захват власти, мятеж, террористический акт, саботаж или пиратство, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

7.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.

7.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

8.КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ

Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с даты заключения Договора Сторонами и действует по 31.12.2024 года, а в части исполнения принятых по Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

9.5.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

9.5.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.5.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.7.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.7.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.7.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.7.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.7.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.7.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.8. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре, либо дата уведомления организации почтовой связи об истечении срока хранения почтовой корреспонденции в связи с ее неполучением Поставщиком. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.14. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.15. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.16. В случае отсутствия потребности Заказчика допускается уменьшение объемов поставки.

9.17. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора либо с 15 (пятнадцатого) дня с момента отправления такого уведомления по почтовому адресу, электронному адресу или факсу, указанным в настоящем Договоре, в зависимости от того, что наступит ранее.

9.18. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.5. Поставщик гарантирует, что в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, сведения о Подрядчиком отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6. Стороны гарантируют отсутствие заинтересованности в совершении сделки, под которой понимаются случаи, при которых члены предприятия, руководитель предприятия и его заместители, а также их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом предприятия, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом предприятия, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны будут разрешать возникающие в ходе исполнения Договора вопросы путем проведения переговоров и совещаний. Результаты переговоров и совещаний оформляются протоколами, которые с момента подписания приобретают для сторон обязательную силу. Стороны устанавливают между собой обязательный досудебный порядок урегулирования споров.
11.2. Сторона, получившая претензию, в течение 3 рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.
11.3. Извещения, претензии и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
11.4. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
11.5. Сообщения считаются доставленными, если они:
- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;
- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
11.6. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
11.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучение в срок ответа на претензию Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд Тюменской области.
11.8. Споры, возникающие при толковании условий Договора, его исполнении, при внесении изменений или расторжении настоящего Договора, и иные споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.
11.9. До обращения одной из Сторон в Арбитражный суд Тюменской области, обязательно предъявление Стороне письменной претензии.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор содержит весь объем соглашений Сторон в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения договора.
12.2. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
12.3. Стороны договорились, что если любая из статей договора или ее часть вследствие какого-либо федерального закона либо нормативного правового акта окажется недействительной, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные его положения остаются в силе.
12.4. Обмен уведомлениями, письмами и иной корреспонденцией по настоящему договору или в связи с ним допускается посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. При этом документы, полученные таким образом, имеют такую же юридическую силу, что и их оригиналы. Сторона, направившая документ посредством телефонной, электронной или иной связи, обязана в трехдневный срок направить другой Стороне оригинал документа заказным почтовым отправлением либо курьером по адресам, указанным в настоящем договоре, и несет риск убытков, связанных с неисполнением данного требования.
12.5. Обо всех изменениях своего местонахождения и/или банковских реквизитов, а равно других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего договора, Стороны обязаны извещать друг друга не позднее пяти дней со дня соответствующего изменения.
12.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
12.7. Настоящий Договор и все приложения к нему, являются его неотъемлемой частью.
12.8. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
- Приложение № 1 «Спецификация на поставку товара».

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»: «Поставщик»:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№ ___________от « __ » ___________ 202_ г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к поставляемому Товару и документации на поставляемый Товар:

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не иметь следов использования и ремонта. Товар должен поставляться в собранном виде, быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используются, и соответствовать всем параметрам, эксплуатационным, качественным характеристикам, зафиксированным в его описании. Товар должен соответствовать ГОСТам и другим нормативно-техническим документам. Товар не должен иметь повреждений, вмятин, трещин, разрывов видимых повреждений.

Требования к упаковке:
Упаковка каждой единицы Товара должна гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке его до места, указанного Заказчиком. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС – 005/2011). Тара и упаковка Товара Поставщику не возвращается. Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

Требования к качеству и безопасности товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям нормативных документов, документация изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик передает при поставке Товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПинам, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке, отгрузке Товара, установленным Заказчиком и предусмотренным действующими техническими регламентами, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по Договору, имеет свободное обращение в Российской Федерации, не обременен правами третьих лиц, и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящий Товар.

1.1.5. Требования к отгрузке и доставке Товара:

Поставка осуществляется на основании предварительных заявок Заказчика силами и средствами Поставщика путем отгрузки (передачи) товаров Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТюменская обл., Тюменский р-на, с.Борки, ул.Советская,47 (место поставки Товара) в рабочие дни, согласно режиму работы склада Заказчика: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 (МСК+2). Выходные дни: суббота, воскресенье. Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Срок подачи заявок на поставку Товара: с даты заключения договора по 31.12.2024 года, время поставки: в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи заявки Заказчика, с 08 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин.

Объем партии одной поставки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

Периодичность поставки 1 (один)-2 (два) раза в месяц.

Доставка Товара до места передачи Товара, производится силами и средствами Поставщика.

Заказчик Поставщик

___________ _______________

^ «самозанятый гражданин» - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, установленном Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2021 № 121).

^ В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением у Поставщика упрощенной системы налогообложения, Поставщик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС