Тендер - поставка хозяйственных товаров №265263476

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Типовая форма договора поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Ошкиной Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту - договор) о нижеследующем:

2.1. Цена настоящего договора (общая стоимость поставляемого по договору Товара) составляет ___________ (___________) рублей, ___ копеек, включая НДС в размере ________%________(___________) руб./НДС не предусмотрен.

2.2. Цена настоящего договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, в том числе стоимость оснастки и иных материалов, используемых для изготовления Товара, стоимость тары (упаковки), а также расходы на доставку (перевозку), разгрузку, и сборку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика по методу 30 % предоплаты по выставленному счёту, оставшиеся 70% по факту получения товара в течение 20 календарных дней.

3. Порядок приемки Товара

3.1. Приемка поставленного Товара осуществляется лицом, уполномоченным Заказчиком, в целях проверки поставленного Товара на их соответствие условиям настоящего договора (в том числе, в целях проверки качества, количества, ассортимента товара, отсутствия внешних дефектов Товара).

3.2. Поставляемый Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного Товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность Товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

3.3. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству П-6 (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7 (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7) в части, не противоречащей настоящему договору.

3.4. В случае, если в ходе приемки Заказчиком выявлено несоответствие количества и (или) качества поставленного Товара условиям настоящего договора, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для участия в приемке и составления двустороннего акта о несоответствии Товара условиям договора. Уведомление о вызове представителя Поставщика может быть направлено также посредством электронной почты.

Явка представителя иногороднего по отношению к Заказчику Поставщика для участия в приемке Товара является обязательной. При неявке представителя Поставщика Заказчик вправе продолжить осуществление приемки своими силами.

3.5. Представители Сторон, не согласные с содержанием акта о несоответствии Товара условиям договора, обязаны подписать его с соответствующей оговоркой и указанием причин такого несогласия.

3.6. В случае, если по итогам приемки поставленный Товар соответствует условиям настоящего договора, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания приемки подписывает универсальный передаточный документ (товарную накладную).

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с даты подписания представителем Заказчика универсального передаточного документа (товарной накладной).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику Товар в срок, установленный пунктом 1.4. настоящего договора.

4.1.2. Поставить Заказчику Товар в количестве, качестве и ассортименте, предусмотренным настоящим договором.

4.1.3. Предоставить Заказчику счет на оплату вместе с универсальным передаточным документом (товарной накладной).

4.1.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе незамедлительно сообщать Заказчику о невозможности поставки Товара, и иных обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего договора.

4.1.5. Немедленно уведомлять Заказчика об изменении своих банковских реквизитов и почтового адреса, а также изменении фактического места нахождения на срок более 10-ти календарных дней.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика все необходимые документы и информацию в целях исполнения обязательств по настоящему договору.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Содействовать Поставщику в ходе оказания услуг по настоящему договору.

4.3.2. Принять надлежаще поставленный (в соответствие с условиями настоящего договора) Поставщиком Товар.

4.3.3. Оплатить поставленный по договору Товар на условиях настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход оказания услуг по договору. В этих целях Заказчик вправе запрашивать у Поставщика соответствующую информацию в устной или письменной форме.

4.5. Обязанности Сторон:

4.5.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам информацию, полученную (ставшую известной) от другой Стороны в ходе исполнения настоящего договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 10 % цены договора, что составляет _______ (________________________) рублей 00 копеек.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей 00 копеек.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.7. В случае неуплаты неустойки в установленный в требовании срок, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом заключение Заказчиком и Поставщиком дополнительного соглашения к договору не требуется.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из договора.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до _______________________________________

6.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, и в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего договора, в соответствии с ч. 8, ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат урегулированию в претензионном порядке.

7.2. Общий срок претензионного урегулирования не должен превышать 1 (одного) календарного месяца. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров и в порядке претензионного урегулирования, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

8. Прочие условия

8.1. Изменения и дополнения к договору считаются действительными в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

8.3. Во всем остальном, не оговоренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения:

8.5.1. Спецификация к договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к договору поставки от «__» _______________ г.

№ ________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: цена настоящего договора (общая стоимость поставляемого по договору Товара) составляет _____________________(___________) рублей, ____ копеек, включая НДС в размере ________%________(___________) руб./НДС не предусмотрен.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274200669 Дезинфицирующие средства на 2024-2025 гг.	Не определен #274200669	262 725	1 день 06.06.2024 24.06.2024
Тендер №274633171 поставка дезинфицирующих средств	Запрос котировок #274633171	998 628 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 13.06.2024 25.06.2024
Тендер №274752382 Поставка хозяйственных товаров (порошок чистящий)	Запрос котировок #274752382	76 885 Обеспечение контракта: 10%	15 дней 17.06.2024 08.07.2024
Тендер №274765818 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" объявляет тендер: Поставка расходных материалов для Отделения Эпидемиологии (Средство дезинфицирующее кожный антисептик)	Электронный аукцион #274765818	840 000 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 17.06.2024 25.06.2024
Тендер №274868780 Поставка хозяйственных товаров (мыло, освежитель воздуха)	Запрос котировок #274868780	10 125	3 дня 18.06.2024 26.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №265263466 "РИТваТРИАТМ" ДМ объявляет тендер: Освежитель воздуха (Освежитель воздуха, Средства моющие для туалетов и ванных комнат (Средства моющие для сангел, Чистоль (Чистоль 400мг, Мыло хозяйственное твердое (Мыло хозяйственное 72% 250грам, Мыло туалетное жидко...	Конкурс #265263466	9 510 000	срок истек - 09.02.2024
Тендер №265263429 Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку ковровых защитных покрытий для нужд АО "Мосводоканал" в 2024 году (с ...	Электронный аукцион #265263429	489 024	срок истек 02.02.2024 12.02.2024
Тендер №265263374 Закупка моющих средств на 1 полугодие 2024 года для нужд ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артема Осипенко».	Малая закупка #265263374	45 031	срок истек - 06.02.2024
Тендер №265263368 Приобретение чистящих и моющих средств	Малая закупка #265263368	26 832	срок истек - 07.02.2024
Тендер №265263323 Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)	Электронный аукцион #265263323	107 851	срок истек 02.02.2024 13.02.2024

Тендеры из региона Екатеринбург

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №265263431 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ УРАЛ" объявляет тендер: право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: ПИР Модернизация ВЛ-10 кВ №14 ПС 35кВ Каратабан (замена голого провода на СИП, 4 км), Еткульский ра...	Запрос цен #265263431	710 469	срок истек 02.02.2024 13.02.2024
Тендер №265263402 Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: СМР «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-6971, установка оборудования учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-6971 для электроснабжения складов по адресу: Пермский край, Пермс...	Запрос цен #265263402	2 121 700	срок истек 02.02.2024 12.02.2024
Тендер №265262988 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ ЧЕРМЕТ объявляет тендер: приобретение лома и отходов легированных марок сталей: Б26 (id853537)	Запрос предложений #265262988	См. док.	срок истек - 15.02.2024
Тендер №265262594 Общество с ограниченной ответственностью «Уральский дизель-моторный завод» объявляет тендер: Закупка РВД	Запрос предложений #265262594	76 898	срок истек - 07.02.2024
Тендер №265262590 Общество с ограниченной ответственностью «Синара Алгоритм» объявляет тендер: Поставка металлопроката	Запрос предложений #265262590	63 724	срок истек - 12.02.2024