Описание тендера: | Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: приобретение моющих средств (с результатом) |
Сумма контракта: | 44 310,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 01.02.2024 |
Окончание: | 05.02.2024 13:30:30 |
Тендер №: | 265153156 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Приволжский ФО / Республика Башкортостан / Октябрьский |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: приобретение моющих средств
Цена контракта: 44 310,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белизна Стерлитамак 1 л. | 2400 | 40 | 60 | Штука |
2 | Средство чист. д/туалета Санфор 1л Актив Антиржавчина | 4500 | 150 | 30 | Штука |
3 | Перчатки резиновые синие латекс, размер L | 2400 | 24 | 100 | Пара (2 шт.) |
4 | Мешки для мусора 30 л, черные, в рулоне 30 шт., ПНД 8 мкм, 50×60 см | 6000 | 25 | 240 | Штука |
5 | Салфетки микрофибра | 1920 | 24 | 80 | Штука |
6 | Салфетки бумажные 100л белые | 1050 | 15 | 70 | Штука |
7 | Туалетная бумага Набережные Челны | 5400 | 18 | 300 | Рулон |
8 | Мыло жидкое 5 л | 5400 | 180 | 30 | Штука |
9 | Средство для мытья посуды Sorti | 12000 | 150 | 80 | Штука |
10 | Губки для посуды | 840 | 35 | 24 | Упаковка |
11 | Чистящее средство 480г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, порошок | 2400 | 80 | 30 | Штука |
контракт моющие.docx | 31 КБ | 01.02.24 11:37 | Действующая |
Контракт на поставку №
г. Октябрьский « » __ _ __2024г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 «Пчелка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Закировой Асии Вазыхановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии в соответствии с п.4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - осуществление закупки у единственного Поставщика (подрядчика, Поставщика), заключили настоящий контракт о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный контрактом срок поставить моющие средства для групп (далее – Товар) Заказчику согласно Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Контракту Товар принадлежит ему на праве собственности, не обременен залогом и свободен от прав третьих лиц.
1.3. Поставляемый Товар должен быть новым, без дефектов, не поврежденным.
1.4. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар единовременно в полном объеме в течение 5(пяти ) дней с даты заключения Контракта, в рабочие дни в рабочее время (пн-пт – с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
2.2. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность и защиту от внешних повреждений.
2.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 34 мкр., дом 33 (далее – Место поставки).
2.4. Доставка Товара до места поставки производится за счет Поставщика. О дате поставки Товара Поставщик не менее чем за 1 день до поставки уведомляет Заказчика.
2.5. Поставщик направляет Заказчику вместе с Товаром оригинал товарной накладной на поставляемый Товар в 2 (двух) экземплярах, счет и счет-фактуру (в случае если Поставщик является плательщиком НДС). Вышеуказанные документы должны быть получены в Месте поставки представителем Заказчика в день поставки Товара.
2.6. Приемка Товара по количеству производится по товарной накладной, подписываемой Заказчиком и должна быть полностью завершена в день поставки.
2.7. Риск случайной гибели или утраты Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара в Месте поставки. В случае недостачи Товара либо поставки некачественного Товара составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара. Замена или допоставка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет, включая транспортные расходы, в 3 - дневный срок с момента подписания акта.
2.8. Заказчик имеет право на проведение технического контроля и/или испытаний Товара с целью подтверждения их соответствия условиям Контракта, Техническим требованиям.
2.9. Если Товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет в 3 - дневный срок со дня получения протокола технического контроля или испытаний заменить забракованный Товар на аналогичный новый, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Контракта составляет
. НДС не облагается.
3.2. Цена контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для оказания услуг, приобретение (аренду) оборудования, используемого для оказания услуг.
3.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта.
3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.5. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе удержать из суммы предъявленных к оплате услуг, начисленные по претензии штрафы и пени за ненадлежащее исполнение и/или просрочку исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.
3.6. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения, полученные в форме субсидии из бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
3.7. На основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной (УПД) в течение 7 рабочих дней с момента поставки партии Товара, Заказчик осуществляет оплату поставленного товара
3.8. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести Экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.9. В случае уменьшения Заказчику распорядителем бюджетных средств в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящему к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.
4.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.
4.1.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.
4.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.
4.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать независимых экспертов.
4.2.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.
4.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
4.3. Поставщик обязан:
4.3.1. Поставить и установить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего Контракта.
4.3.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
4.3.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.
4.3.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.
4.3.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.6. Устранять недостатки Товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.
4.3.7. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.
4.3.8. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
4.3.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения.
4.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.4. Поставщик вправе:
4.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.
4.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Взыскание неустойки с Поставщика
5.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.1.2. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения. Согласно той же норме размер пеней устанавливается Контрактом и равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Исключение составляют случаи, для которых законодательством РФ установлен иной порядок начисления пеней.
5.1.3. За ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, исключая просрочку исполнения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф (определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 или законом) в размере 10 процентов Контракта.
5.1.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику за оказанные им услуги.
5.2. Взыскание неустойки с Заказчика
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.2. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
5.2.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф (определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 или законом) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях:
при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества и качества оказываемых услуг, и иных условий контракта;
если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуг;
а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом.
В этом случае уменьшение цены Контракта осуществляется по соглашению Сторон в следующем порядке:
Заказчик обязан течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств письменно уведомить Поставщика об этом с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту. Со дня получения Поставщиком указанного уведомления Поставщик обязан приостановить оказание услуг и в течение 3 (трех) рабочих дней подписать дополнительное соглашение к Контракту либо при наличии возражений направить их Заказчику. Если между Сторонами не достигнуто соглашение в отношении изменения сроков оказания услуг и (или) уменьшения цены Контракта, Стороны расторгают Контракт;
Заказчик несет расходы по оплате оказанных услуг до дня уведомления Поставщика об уменьшении ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период услуг, направленного Заказчиком. Расходы по оплате услуг, оказанных без согласия Заказчика Поставщиком и (или) третьими лицами по договору с Поставщиком после дня уведомления, возлагаются на Поставщика;
сокращение объема услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».
6.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда.
6.3. Как Заказчик, так и Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.4. В случае нарушения Поставщиком любого из сроков оказания услуг более чем на 5 дней или более двух раз в период действия Контракта Заказчик вправе потребовать его расторжения.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.3. Претензия и ответ на претензию могут быть направлены заказным письмом, посредством электронной почты с уведомлением о доставке по адресам, указанным в разделе 10 Контракта. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты ее получения.
7.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в судебном порядке.
7.8. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
8 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
8.2. К обстоятельствам, указанным в п. 8.1. Контракта, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Контракта, и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных п. 8.2. настоящего Контракта, при условии соблюдения требований п. 8.3. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения контрактных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
10.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение – Спецификация поставляемого товара;
11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН.
«Заказчик» «Поставщик»
- Посмотреть таблицу с даннымиЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
Заведующий_______________А.В.Закирова __________________
МП МП
Приложение к Контракту на поставку от
« »____ 2024г. №
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#271883261 |
816 480
Обеспечение контракта:
10% |
3 дня
01.05.2024 13.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271974656 |
219 000
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
2 190 |
3 дня
03.05.2024 13.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271974658 |
506 100
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
5 061 |
3 дня
03.05.2024 13.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#271987671 |
1 754 700
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
17 547 |
3 дня
03.05.2024 13.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272148454 |
1 898 148
|
4 дня
06.05.2024 14.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №265153095
Поставка моющих (хозяйственных) средств
|
Малая закупка
#265153095 |
38 837
|
срок истек
- 02.02.2024 |
Запрос котировок
#265152758 |
488 185
|
срок истек
- 28.02.2024 |
|
Запрос предложений
#265152735 |
10 879 981
|
срок истек
- 28.02.2024 |
|
Запрос котировок
#265152685 |
7 925
|
срок истек
01.02.2024 08.02.2024 |
|
Тендер №265152585
поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#265152585 |
61 688
|
срок истек
- 02.02.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №265151826
Средства индивидуальной защиты.: Предоставление услуг (с результатом)
|
Малая закупка
#265151826 |
120 000
|
срок истек
01.02.2024 01.02.2024 |
Анализ цен
#265150228 |
срок истек
- 02.02.2024 |
||
Электронный аукцион
#265149460 |
1 950 082
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
19 501 |
срок истек
01.02.2024 12.02.2024 |
|
Электронный аукцион
#265149444 |
2 123 220
Обеспечение заявки:
10 616 |
срок истек
01.02.2024 09.02.2024 |
|
Единственный поставщик
#265149246 |
392 580
|
срок истек
- 28.02.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |