Тендер - Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии №265138165

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):675000, Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Больничная, 32, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.02.2024 по 13.02.2024Место предоставления документации:675007, Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Больничная, 32Порядок предоставления документации:Копирование на электронный носитель или направление на электронную почтуОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:02.02.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно приложению к извещению
Подведение итоговМесто подведения итогов:675007, Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Больничная, 32Дата подведения итогов:15.02.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с Положением ИК_

Информационная карта запроса котировок в электроной форме

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В запросе котировок

Данный образец заявки не является обязательсным для заполнения и служит примером формы

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»

г. Благовещенск, ул. Больничная, 32

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок №___________________________ от _________________г., проект договора, техническое задание и другую информацию на поставку (выполнение работ, оказание услуг) _____________________________________________________ размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zakupki.gov.ru

_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ФИО (для физического лица)

_ __

(почтовый адрес)

выражаем свое СОГЛАСИЕ исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по цене ___________________________________ (____________________) руб.

- Посмотреть таблицу с данными

«____» ______________2024г.

_____________________________________________________________________________________/_______________/

(должность, подпись, расшифровка подписи, в случае подписания уполномоченным лицом – реквизиты документа подтверждающего полномочия)

М.П.

(у индивидуального предпринимателя при наличии)

Анкета участника и информация о товаре (работе, услуге)

(информация необязательна для заполнения участником запроса котировок и несет информативный характер)

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

(для заполнения в договоре)

- Посмотреть таблицу с данными

• при отсутствии в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
• участник закупки указывает в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
• участник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за предоставление недостоверных сведений страны происхождения товара;
• при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ДОГОВОР №___

на поставку хозяйственных товаров и бытовой химии

г. Благовещенск «____» __________ 2024г.

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом № __________________ от «___» ___________2023 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары и бытовую химию (далее – Товар) на условиях в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обеспечить приемку и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары не являются предметом по другим договорам, свободный от прав и притязаний третьих лиц и иных обременений.

2. Цена Договора. Условия и порядок расчетов

2.1. Общая цена Договора составляет ________________________________________ (_____________________________________________) рублей_______________ копейки. Цена на поставляемые Товары указывается в Спецификации (Приложение №1).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, транспортные (доставка и разгрузка на склад Заказчика), страховые, таможенные и другие расходы, а также налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, стоимость тары, упаковки и маркировки и другие затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиков в одностороннем порядке.

2.4. Оплата поставленных Товаров по настоящему Договору будет производиться в российских рублях, в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней, начиная с даты получения расчетных документов (счет, счет-фактура, две товарные накладные) за счет средств бюджетных и автономных учреждений.

2.5. Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.6 Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Качество Товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной документации на данный вид ЛС, подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче одновременно с передачей Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

Поставщик представляет Заказчику оригиналы сертификатов (декларации), либо их копии, заверенные держателем подлинника сертификата (декларации), нотариусом или органом, выдавшим сертификат (декларацию), товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию Товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона. Продукция должна иметь маркировку и инструкции.

3.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки Заказчику должен составлять не менее срока указанного в техническом задании и спецификации настоящему договору

4. Сроки поставки и порядок приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации (Приложение №1) на медицинский склад ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» по адресу: г. Благовещенск, ул. Больничная, 32 в рабочие дни, с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьместного времени.

4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в полном объеме в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора., частичная поставка не допускается.

4.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счет, счет-фактуру и товарную накладную с обязательной ссылкой на номер Договора, сертификаты (декларации) и другие необходимые документы.

4.4. Приемка Товара производится по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством, инструкциями П-6; П-7. По результатам приемки подписывается приемный акт по форме № АП-78 (мех.).

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему контакту считается факт передачи Поставщиком Товара, что подтверждается приемным актом по форме № АП-78 (без претензий).

4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, не соответствующего спецификации Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить такой Товар в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления его Заказчиком.

Для проверки соответствия поставленного товара условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественных, не соответствующих спецификации к Договору, остаточному сроку годности или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

5. Обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

5.1.3. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки и использовании.

5.1.4. Передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.5. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику отчетные и иные документы, предусмотренные настоящим договором.

5.2.2. Безвозмездно устранить выявленные дефекты (недостатки) Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.2.3. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.

5.2.4. Поставить Товар надлежащего качества.

5.2.5. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. Предоставлять Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар.

5.2.7. Поставлять Товар в таре, обеспечивающей их сохранность при транспортировке и хранении.

5.2.8. Доставлять Товар Заказчику за свой счет.

5.2.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

5.2.10 Поставщик осуществляет обязательную пуско-наладку поставленного Товара с обучение (инструктажа) персонала Заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору каждая из Сторон несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. Стороны освобождаются от ответствен­ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как: пожар, на­воднение, землетрясение, военные действия, эмбарго на экспорт или импорт, забастовки и т.п., если эти обстоятельства непосредствен­но повлияли на исполнение настоящего договора. Сторона, которой обстоя­тельства непреодолимой силы не позволяют надлежащим образом исполнить обязательства по договору, обязана в тече­ние 1 (Одного) календарного дня известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств, а по их прекращении – также о прекращении вышеуказанных обстоятельств. При этом срок исполнения обяза­тельств по договору может быть продлен Сторонами соразмер­но времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

6.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.4. В случае просрочки поставки Товара Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,5% стоимости недопоставленного, Товара за каждый день просрочки.

6.5. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара (т.е. недостатков, которые невозможно было установить при обычном способе приемки Оборудования по качеству), Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,5% от стоимости Оборудования с недостатками за каждый день с момента, когда Товар должен был быть передан Заказчику в соответствии с условиями договора и до момента исполнения Поставщиком требований Заказчика, связанных с такими недостатками Товара (включая замену Товара или возврат уплаченных денежных средств).

Такая неустойка может быть взыскана при условии, что Заказчик направил Поставщику извещение о недостатках в установленные сроки.

6.6. В случае просрочки исполнения требований Заказчика, связанных с недостатками поставленного Товара (в том числе связанных с недостатками сопроводительных документов), Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,5% стоимости Товара с недостатками за каждый день просрочки исполнения требований.

6.7. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Заказчика, указанным в Приложении 1 к договору, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (штраф) в размере 10% цены договора.

6.8. Неустойки, предусмотренные пунктами 6.6 и 6.7 настоящего договора, могут быть взысканы одновременно с неустойками, предусмотренными п.6.4 и 6.5 настоящего договора.

6.9. В случае расторжения настоящего договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (штраф) в размере 10% цены договора.

6.10. Заказчик вправе удерживать суммы начисленных в соответствии с настоящим договором неустоек (штрафов, пеней) из осуществляемых по настоящему договору платежей за любое поставленный Товар. Заказчик также вправе удерживать суммы, причитающиеся выплате Поставщику за любое поставленный Товар, до момента погашения Поставщиком задолженности по начисленным неустойкам (штрафам, пеням).

6.11. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от возмещения Заказчику убытков в полной сумме сверх неустойки.

Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обязательств непреодолимой силы. Возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или, частично не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращения действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8. Уведомления и извещения

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

8.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Срок рассмотрения претензии – 03 (три) календарных дня.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Амурской области.

10.Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств принятых по договору.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению Арбитражного суда Амурской области по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.Заключительные положения

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство РФ.

11.2. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранятся по одному у каждой из сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____

«___»_______ 2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными