Тендер - Поставка хозяйственных товаров №265117508

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454085, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Мамина, д. 15, ул. Мамина, д. 25, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_3_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_Форма_заявки

Приложение № 4

к извещению запрос котировок

ФОРМА № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщаем о своем согласии исполнить условия договора, указанные в извещении, техническом задании и проекте договора настоящего запроса котировок и в случае признания нас победителями поставить товар в соответствии и с условиями, установленными в извещении, техническом задании и проекте договора о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

______________________________________

(наименование участника закупки)

______________________ ________________ ________________________

(должность лица, подписавшего заявку) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМА № 2

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Участник закупки предлагает поставить товар, наименования и характеристики которых указаны в Приложении № 1 «Техническое задание» к извещению по следующей прилагаемой форме таблицы № 1.

Таблица № 1

Цена за единицу товара, и общая сумма по каждой позиции в заявке не должны превышать цены и суммы по позициям, полученные путем расчета начальной максимальной цены (Приложение № 3 к извещению).

- Посмотреть таблицу с данными

Полная и окончательная стоимость поставки товара с учетом транспортных расходов, а также всех иных расходов, связанных с поставкой товара составляет:

______________________ (___________________) рублей, с учетом НДС/НДС не облагается.

2. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщаем о своем согласии исполнить условия договора, указанные в извещении, техническом задании и проекте договора настоящего запроса котировок и в случае признания нас победителями поставить товар в соответствии и с условиями, установленными в извещении, техническом задании и проекте договора о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по цене, предложенной в данной заявке.

______________________________________

(наименование участника закупки)

______________________ ________________ ________________________

(должность лица, подписавшего заявку) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение_1_Описание_объектов_закупки

Приложение № 1

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

*В виду того, что в каталоге товаров, работ и услуг отсутствуют параметры товара, определяющие его характеристику, в описании объекта закупки установлены дополнительные требования в соответствии с потребностью Заказчика. Данные дополнительные характеристики установлены для удобства использования, детализируют предмет закупки и полностью отвечают потребности Заказчика.

Приложение_2_Проект_договора

Приложение № 2

к извещению запрос котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ________

г. Челябинск «___»_____2024 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84 г. Челябинска» (МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Красюн Галины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол подведения итогов № __________ от ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор заключен в соответствии с условиями документации о закупке, извещением и по цене, предложенной Поставщиком.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров для нужд дошкольных отделений МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» (далее – «Товар») в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

Наименование, количество, характеристики поставляемого Товара по Договору указаны в Приложении № 1 «Спецификация» к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям Спецификации (Приложение № 1 к Договору), действующим ГОСТам, ТУ и подтверждено сертификатами/декларациями, удостоверяющими качество. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не повреждённым.

1.4. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик заменяет его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

1.5. Поставщик гарантирует, что товар на момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе не продан, не заложен и не арестован.

1.6. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________________ (__________________) руб. ___ коп , включая НДС ________ (____________________) рублей 00 копеек / не облагается НДС.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке, сборке Товара, а также включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3. В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам, несет Поставщик.

2.4. Основанием для оплаты Заказчиком Поставщику поставленного Товара является счет для оплаты, с указанием суммы, назначения соответствующего платежа и реквизитов для зачисления платежа, который предоставляется Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента поставки Товара и предоставления документов, предусмотренных п. 4.3. настоящего Договора.

В случае если Поставщик не предъявил Заказчику надлежаще оформленный счет на оплату, а также документов, предусмотренных п. 4.3. настоящего Договора, при наличии соответствующего Акта приема-передачи Товара, обязательства у Заказчика для совершения платежа не наступают.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком: счета, счета-фактуры, подписанной обеими Сторонами товарной накладной/ универсального передаточного документа. Заказчик на основании предоставленных выше документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Изменение цены товара в одностороннем порядке Поставщиком не допускается. Поставщик вправе направить Заказчику предложение об изменении цены товара, если наступят обстоятельства, не зависящие от Сторон. Изменение цены Договора возможно в порядке, предусмотренном в п. 9.2 настоящего Договора.

2.8. Стороны предусматривают возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ).

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Осуществлять в любое время контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.1.2. Отказаться от приема и оплаты Товара ненадлежащего качества, а также, в случае если поставка Товара совершена с нарушением сроков, установленных настоящим Договором, либо Товар поставлен не в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. По запросу Поставщика своевременно предоставлять Поставщику информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

3.2.2.В порядке, установленном настоящим Договором, по завершению поставки Товара в полном объеме подписать Акты приема–передачи Товара или сообщить о причинах отказа их подписывать.

3.2.3. Производить оплату поставленного Товара, исходя из установленной цены Договора при условии выполнения Поставщиком действий по поставке Товара в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и после подписания Акта приема-передачи Товара, товарных накладных/универсального передаточного документа на основании выставленного счета.

3.2.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1.Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.2.Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар, при условии выполнения действий по поставке Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Выполнить своими силами и за свой счет поставку и разгрузку Товара на склад Заказчика по его адресам. Товар поставляется надлежащего качества в количестве и с характеристиками, соответствующими Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормативными документами в объеме и в сроки, предусмотренные условиями Договора.

3.4.2. Передать Заказчику Товар в стандартной упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, всякого рода повреждений, с учетом необходимых маркировок, отвечающей требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

3.4.3. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.4.Устранить своими силами и за свой счет все обнаруженные недостатки по качеству, количеству, ассортименту Товара, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа (требования) Заказчика от подписания Акта приема-передачи Товара и (или) Акта обнаружения недопоставки или недостатков по факсу, и (или) по электронной почте, и (или) через общедоступную почтовую связь, и (или) курьером, и (или) в устной форме – телефонограммой с последующим предоставлением документа (по выбору Заказчиком).

3.4.5. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Порядок поставки и передачи Товара:

4.1.1. Место поставки Товара:

––▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Мамина, д. 15; ул. Мамина, д.25.

Срок поставки товара: 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком за один день до начала поставки. Приемка товара осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика.

Погрузка – разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика.

4.1.2. В соответствии с нормами ст.457 ГК РФ, поставка Товара по истечении срока и времени, установленного пунктом 4.1.1. настоящего Договора, признается осуществленной в период потери Заказчика интереса к Товару и является ответственностью Поставщика.

4.2. Поставщик обеспечивает сохранность Товара до надлежащей передачи его Заказчику.

4.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей передачи всего Товара указанного в заявке Заказчика в место назначения в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Договора и предоставления Акта приема-передачи Товара и товарных накладных в 2 экземплярах, подписанные со стороны Поставщика, универсального передаточного документа, а также документов, подтверждающих качество Товара в соответствии с пунктом 1,3. настоящего Договора.

Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком документа о приемке (Акт приема-передачи).

4.4. Приемку, оценку, проверку количества, качества и ассортимента Товара осуществляет комиссия Заказчика в полном соответствии с обязательными требованиями, установленными в Договоре. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждено сертификатами, удостоверяющими качество.

4.5. Транспортировка товара осуществляется автотранспортом Поставщика и должна обеспечивать сохранность, качество, безопасность и правила транспортировки товара.

4.6. Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, количеству, ассортименту Товара.

4.7. В случае если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества, меньшего или большего количества, измененного ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара, составив Акт обнаружения недопоставки или недостатков и известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный Товар на качественный, допоставить недостающий по количеству либо забрать излишки Товара, изменить ассортимент Товара в соответствии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного), не количественного Товара. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик.

4.8. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (Один) рабочий день с момента направления запроса.

В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качества, ассортимента поставляемого Товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 24 часов устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Одновременно с извещением о выявленных недостатках Заказчик выставляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы поставленного Товара.

Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.10 настоящего Договора.

5. УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки до места передачи товара Заказчику.

5.2. Поставщик обязуется заменить Товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).

6.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 от ключевой ставки Центрального Банка, действующей на дату уплаты пеней от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пени).

6.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.8. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара, Поставщик на основании предъявленной Заказчиком претензии уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. Пени, штрафы, расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов, расходов по оплате экспертизы Товара. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

6.12. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.13. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6.14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, без изменения цены Договора. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

6.15. Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав. Перечисленные обстоятельства не являются для Поставщика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ПРЕТЕНЗИИ

7.1. При нарушении одной Стороной условий настоящего Договора другая Сторона вправе направить ей письменную претензию в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

7.3. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

7.4. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

8.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.

8.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

9.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае:

- не поставки, нарушения сроков поставки продукции (партии/части продукции), указанных в спецификации два и более раза;

- поставки Товара ненадлежащего качества, количества или ассортимента, указанных в спецификации два и более раза;

- если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения данного Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора Заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения Договора направляет в уполномоченный орган по контролю в сфере закупок информацию о недобросовестном Поставщике.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Каждая из сторон Договора, её аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами или работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует по 31.12.2024 года, в части оплаты исполненных обязательств действует до полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.3. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

11.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

11.6. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

11.7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В противном случае они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

11.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.9. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение № 1 «Спецификация».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____от __.__.2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1. Цена договора: _____________________________________________________________________________________

Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по сборке, погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. Место поставки:

––▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Мамина, д. 15; ул. Мамина, д.25.

3. Срок поставки: 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком за 1 (один) день до начала поставки.

4. Оплата Заказчиком Поставщику производится только после исполнения обязательств по поставке и установке Товара в полном объеме.

Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- Оплата Товара производится в сумме выполненных обязательств Поставщика по ценам, указанным в Спецификации в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами документов о приемке: товарной накладной (форма ТОРГ-12)/универсального передаточного акта (УПД), акта приема - передачи товара, счета на оплату.

5. Приемка товара осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика. Приемка по качеству производится в соответствии с сертификатами, с указанием производителя.

Все расходы по доставке, погрузке, разгрузке, сборке, установке товара, перемещению товара до мест, указанных Заказчиком, вывозу упаковки производится за счет сил и средств Поставщика.

Поставщик несет ответственность за состояние транспорта, доставляющего товар, за работу водителя, экспедитора и грузчика.

Обязательные условия:

— доставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика;

— транспорт должен предохранять товар от дождя, пыли и других возможных загрязнений.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Передача Товара сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке, сертификата соответствия

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Товар и условия его поставки должны соответствовать требованиям, предусмотренным:

— Федеральным Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

— ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСистема стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

Поставщик должен поставить Заказчику товар надлежащего качества (подтвержденного документально: сертификат соответствия товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара).

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПиН, действующих на момент поставки.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара заявленным требованиям в течение 12 (двенадцати) месяцев, с момента подписания Сторонами документов о приемке.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Заказчику соответствие Товара государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида Товара, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя Товара.

Претензии относительно скрытых дефектов Товара, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Заказчиком Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Заказчика и направления Поставщику соответствующего Акта.

- Посмотреть таблицу с данными

Директор ___________ Г. А. Красюн

Извещение_хозтовары

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска

___________________ Г. А. Красюн

«30» января 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Приложение № 1. Описание объектов закупки.

Приложение № 2. Проект договора.

Приложение №3. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора.

Приложение № 4. Форма заявки на участие в запросе котировок.