Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №264663865

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская обл, Заводоуковский р-н, деревня Щучье, ул Приозерная, зд 1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.01.2024 по 30.01.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:26.01.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):30.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Приложение_№_1_-_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1 к Извещению № 6

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение № 6

о проведении закупки в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_-_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_-_проект_договора Приложение №2 к Извещению № 6 ДОГОВОР на поставку моющих и чистящих средств № _________ - Посмотреть таблицу с данными

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Щучинский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Покупатель» (Заказчик), в лице директора Ковалика Владимира Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АСУСОНТО «Щучинский психоневрологический интернат», утвержденного протоколом наблюдательного совета № 13 от «25» июля 2023г., на основании протокола оценки и сопоставления предложений № ___ от «___»__________2024 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю моющие и чистящие средства (далее - товар) в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить его.

1.2. Ассортимент, количество, комплектность, цена единицы товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1), которое согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, составляет: ___________ (__________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _______(в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается и основание).

2.2. Оплата товара производится из внебюджетных средств.

2.3. Стоимость товара включает в себя помимо стоимости товара, все расходы, в том числе транспортные расходы, расходы по погрузке-выгрузке товара, оформления необходимой документации, таможенной очистки, сертификации, страховые расходы, налоги и сборы, другие платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также стоимость тары и упаковки.

2.4. Покупатель обязуется произвести оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком: счета, счета-фактуры (если выставление счета-фактуры является обязательным), подписанной обеими Сторонами товарной накладной, либо универсального передаточного документа.

2.5. В случае выявления «Покупателем» несоответствий предоставленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату товара до момента предоставления «Поставщиком» документов, оформленных надлежащим образом.

2.6. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Покупателя».

2.7. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего договора не допускается.

2.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям на данный вид Товара и подтверждаться имеющимися сертификатами качества, выданными заводом производителем.

3.2. Копии сертификатов, заверенных надлежащим образом, подлежат передаче одновременно с передачей Товара.

3.3. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Покупатель вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.4. Качество товара должно соответствовать виду (классу), установленному в Техническом задании.

3.5. Покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования:

- о соразмерном уменьшении покупной цены;

- о безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок;

- о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

3.6. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ (НОМЕНКЛАТУРЕ)

4.1. Осмотр и проверка товара на соответствие условиям договора о количестве, качестве, ассортименту и комплектности производится Покупателем на своем складе в течение 3 рабочих дней с момента доставки товара.

4.2. В случае установления факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик не позднее 3 рабочих дней с момента получения извещения от Покупателя об обнаружении недостатков Товара, производит его замену на Товар надлежащего качества.

4.3. Все расходы по возврату и замене этого Товара берет на себя Поставщик.

4.4. При получении товара от перевозчика Покупатель обязан проверить соответствие веса брутто и количества тарных мест сведениям, указанным в транспортных документах.

4.5. При обнаружении поврежденной упаковки товара, наличии признаков порчи товара и (или) при несоответствии товара сведениям, указанным в транспортных документах Покупатель обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта, а при доставке груза автомобильным транспортом – отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта и уведомить Поставщика о факте поставки товара в поврежденной упаковке и обо всех выявленных недостатках такого товара.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора.

5.2. День поставки Товара предварительно согласуется с ответственным представителем Покупателя по тел. 8 (34542) 37336. Отгрузка осуществляется с 09:00 ч. до 12:00ч. и с 13:00 ч. до 15:00ч. Незаявленный Покупателем Товар, не принимается и не оплачивается.

5.3. Датой поставки товара по договору является дата подписания представителем Поставщика и представителем Покупателя товарной накладной.

5.4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район,

д. Щучье, ул. Приозерная, д.1.

5.5. Товар должен быть упакован в тару и упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и проведении погрузочно-разгрузочных работ.

5.6. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.По настоящему договору Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.

6.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.1.4. При возникновении недостатков Товара устранить их в срок и порядок установленный настоящим Договором.

6.1.5. Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 3 (трех) календарных дней с момента их возникновения.

6.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

6.2. По настоящему договору Покупатель обязан:

6.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

6.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

6.2.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6.3.По настоящему договору Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документа в установленные настоящим договором сроки.

6.3.2. Требовать оплаты Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

6.4. По настоящему договору Покупатель вправе:

6.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.

6.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим договором, привлекать независимых экспертов.

6.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

6.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора документацию и информацию.

6.4.5. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо их замены.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 50 млн. рублей.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 1 млн.рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 1 млн.рублей до 3 млн. рублей;

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 10 млн. рублей.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.9. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

7.10. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

7.11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

7.12. В случае возникновения споров, требований или разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами по применению или толкованию настоящего договора, Стороны примут меры к разрешению их путем переговоров в духе сотрудничества и взаимопонимания или в претензионном порядке.

7.13. В случае неудовлетворения претензии и/или невозможности урегулировать спор иными способами, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области.

7.14. Штрафные санкции по настоящему договору считаются начисленными с даты признания одной Стороной письменной претензии другой Стороны или вступления в законную силу решения суда.

7.15. Пени, штрафы, расходы по оплате экспертизы Товара с Поставщика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов, расходов по оплате экспертизы Товара. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы Товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 9.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

9.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

9.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

9.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

9.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Заказчик, Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС (на официальном сайте) и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

10.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.6. Изменение существенных условий Договора при его заключении, исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ в пределах 10% от первоначального объема в сторону увеличения или уменьшения объема в случае изменения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах;

2) сроки исполнения обязательств по договору;

3) цену договора в случае:

а) изменения предусмотренного договором объема закупаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ в пределах 10%;

б) изменения регулируемых цен (тарифов) либо цен (тарифов) на товары (работы, услуги), поставляемые (выполняемые, оказываемые) единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

в) иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора либо связь которых с заключаемым договором невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора, за исключением случаев неисполнения своих обязательств контрагентом Заказчика, когда должны применяться предусмотренные законом и (или) договором меры ответственности, и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг изменяться не может;

г) изменения предельных цен товаров, работ, услуг, установленных органами власти.

4) в 2023 году по соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2024 года, в том числе срока исполнения договора и (или) сроков и порядка оплаты по договору, в том числе размера аванса, если при исполнении договора в условиях внешнего санкционного давления возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Решение об изменении условий договора принимается с предварительного одобрения наблюдательного совета учреждения.

10.7. В настоящий договор, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. В случае признания в соответствии с БК РФ утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договора, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанному договору, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

10.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 29 февраля 2024 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего договора, имея в виду необходимости защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего договора обязаны в 5-дневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Поставщика, другой – у Покупателя.

Приложения:

1. Техническое задание

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __________ от «__» _________ 2024 г.

Техническое задание

Составляется на основании заявки победителя закупки с учетом условий указанных в документации Извещения.

- Посмотреть таблицу с данными