Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №264039209

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx
• договор_.docx

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 22.01.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000003

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ростовская обл,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, Зерноградский р-н, ст-ца Мечетинская, пер. Шолохова, д.57.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.90 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

п.8 договора

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20586X81390

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 договор_

Описание объекта закупки

1 ТЗ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 требования к содержанию,составу заявки

Дополнительная информация и документы

1 Реквизиты для перечисления обеспечения

Техническое задание.

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение Зерноградского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

1. Способ закупки: электронный аукцион. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Наименование объекта закупки: поставка дезинфицирующих средств.

3. Начальная максимальная цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90(сто сорок девять тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 90 копеек).

4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, Зерноградский р-н, ст-ца Мечетинская, пер. Шолохова, д.57.

5. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется двумя партиями в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявки Поставщику.

6. Общие требования: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).

Поставляемый товар должен быть безопасен при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни и здоровья. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации, а в отсутствии последних – признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товара.

Отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. При отгрузке товара должна быть обеспечена защита поставляемого товара от атмосферных осадков; перевозка товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товара и в соответствии с требованиями государственных стандартов. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений и обеспечивать сохранность товара при нормальных условиях хранения и транспортировки (отсутствие деформации).

Остаточный срок годности на момент поставки товаров должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем.

В связи с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ не позволяют определить соответствие товара предполагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик товара, имеющих существенное значение для Заказчика. Заказчик использовал дополнительные характеристики товара в связи с необходимостью обеспечения эффективности дезинфекции в помещениях Заказчика в отношении указанных микроорганизмов, обеспечения экономного использования дезинфицирующих средств, исполнения требований СанПиНов.

Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при сохранении общего количества закупаемой продукции.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент», использованы исключительно для облегчения идентификации участниками закупки используемых при поставки товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

* Данная информация заполняется участником на этапе подачи заявки.

Договор № __________

на поставку товара

г. Зерноград «___________ 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Зерноградского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», в лице директора Денисенко Виктории Алексеевны, именуемый в дальнейшем Заказчик действующий на основании Устава, с одной стороны, и ______________ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________ действующий на основании __________с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения электронного аукциона, Протокол №________ от «__________ 2024г. (Извещение № ____________ от «________ 2024г., ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 ), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства (далее – товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять товар от Поставщика и оплатить его стоимость в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) которое является неотъемлемой частью договора.

1.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре.

1.3. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет, акт приемки Товара), надлежащее качество и безопасность Товара (свидетельства, сертификаты, паспорта, декларации соответствия, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации на русском языке, выписки и др.), в соответствии со Спецификацией, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Доставка Товара осуществляется двумя партиями с момента подачи заявки поставщику в течение 14 рабочих дней по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, Зерноградский р-н, ст-ца Мечетинская, пер. Шолохова, д.57.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет _______________, НДС не облагается.

В случае если Поставщиком по данному договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования договора – за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку, разгрузку, складирование Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

2.5. Цена договора является твердой, определяются на весь срок исполнения договора, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.

2.7. Настоящий договор

предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договор изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного договором Товара при изменении потребности в Товаре.

2.8. Настоящий договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком, с которым по итогам конкурса или электронного аукциона заключается договор, увеличить количество Товара на сумму, не превышающую разницы между начальной (максимальной) ценой договора и ценой договора, предложенной Поставщиком. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.

3.2. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. Оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета, и документа о приемке, подписанного заказчиком в единой информационной системе. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку и установку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора, в порядке и объеме установленном Техническим заданием.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему договору.

4.2.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств, взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по договору в соответствии с п.9.8 настоящего договора.

4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п. 9.8 настоящего договора либо отсутствовала возможность для оплаты по договору в соответствии с п. 9.8 настоящего договора.

4.2.6. Не допускать расторжения договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.9.8 настоящего договора.

4.2.7. В случае если окончание срока действия договора повлекло прекращение обязательств Сторон по договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (в случае если оплата по договору не была произведена в соответствии с п.9.8 настоящего договора):

4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.

4.2.8. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарной накладной, документов о приемке.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, в порядке и объеме, установленном Техническим заданием, и представить Заказчику все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.

4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.4.3. Передать Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

4.4.4. Гарантировать качество поставленного Товара.

4.4.5. В момент поставки Товара предоставить всю техническую документацию на Товар на русском языке (паспорта, сертификаты, гарантийные талоны и др.)

4.1.6. Обеспечить соответствие поставленного и установленного Товара, предъявляемым требованиям к Товару, указанным в Техническом здании, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.7. Устранить недостатки Товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.8. Соблюдать конфиденциальность, в отношении сведений и информации полученной при исполнении настоящего договора.

5. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Доставка Товара осуществляется двумя партиями с момента подачи заявки поставщику в течение 14 рабочих дней.

5.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, Зерноградский р-н, ст-ца Мечетинская, пер. Шолохова, д.57.

5.3. Условия поставки Товара: поставка товара осуществляется транспортом Поставщика, силами Поставщика и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика.

Приемка производится Заказчиком в рабочие дни с 8-00 час. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (время московское).

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

Заказчик, в лице медицинской сестры Антоненко Л.Н. принимает поставленный товар и проверяет на соответствие количества, комплектности, объема и качества. В случае необходимости Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- проверка поставленного товара на соответствие спецификации;

- проверка полноты, правильности оформления комплекта сопроводительных документов и их наличие;

– свидетельство о государственной регистрации подконтрольных товаров или его копия, заверенная в порядке, установленном актом Комиссии;

– выписка из единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции, выданная уполномоченными органами, с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации подконтрольных товаров, наименования этих товаров, изготовителя (производителя), получателя и органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации подконтрольных товаров (в случае, если предоставление данных документов требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

– свидетельство о государственной регистрации подконтрольных товаров в виде электронного документа;

– наличие в едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции, опубликованном на информационном портале Союза, или в национальных реестрах свидетельств о государственной регистрации продукции государств-членов сведений о свидетельстве о государственной регистрации подконтрольных товаров, сведения о котором указаны в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, в иной сопроводительной документации, на товаре и (или) его потребительской таре.

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений потребительской тары;

- проверка поставленного товара по качеству и комплектности, которая производится при вскрытии потребительской и транспортировочной тары.

6.2. Приемка Товара от Поставщика осуществляется представителем Заказчика, удостоверяющим факт приемки Товара своей подписью на товарной накладной с расшифровкой должности и фамилии. Срок приемки товара не должен превышать 3 (три) рабочих дня

6.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.

6.4. При обнаружении в процессе приемки Товара несоответствия поставляемого Поставщиком Товара по количеству, ассортименту, либо по качеству представитель Заказчика обязан отказаться от приемки такого Товара.

При этом представитель Заказчика составляет соответствующий Акт в 2-х экземплярах, в котором указывает дату его составления, Товар, не соответствующий заявленным по количеству, ассортименту и/или качеству, и срок для его замены (в течение 3 дней). Поставщик обязан устранить замечания, указанные в акте замечаний Заказчика без дополнительной оплаты

6.5. В случае отказа от приемки Товара представитель Заказчика обязан во всех экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии и подписать ее.

6.6. При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенным и подписанным Сторонами документами.

6.7. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек.

6.8. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

6.9. Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, и на основании результатов экспертизы, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения

6.10. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям договора ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара в ассортименте, соответствующем условиям договора, в течение 3 рабочих дней с момента поставки.

6.11. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.12. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.13. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику

6.14. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

6.15. В порядке, предусмотренном настоящим пунктом договора, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

6.16. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в структурированном документе о приемке.

7. КАЧЕСТВО

7.1. Качество поставляемого товара должно подтверждаться в установленном законом порядке документами, указанными в п.1.3. настоящего договора.

7.2. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику всю необходимую информацию и документы об условиях поставки Товара и о его качестве.

7.3. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

7.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

7.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.6. Остаточный срок годности на момент поставки товаров должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.2. Настоящий договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договра в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора

8.4. Размер обеспечения исполнения договора установлен в размере ________ руб., что составляет 10% цены договора. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»в размере: __________ руб.

8.5. Поставщик, с которым заключается договор по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Реквизиты банка для перечисления обеспечения Договора:

УФК по Ростовской области

(МБУ ЗР «ЦСО», л/с 20586X81390) (обязательно полное заполнение)

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эл.адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывается: Обеспечение исполнения Договора по открытому аукциону в электронной форме № (указать номер) на право заключитьДоговор на поставку товара.

НДС не облагается.

______________________.

8.6. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.

8.7. Денежные средства внесенные, в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему договору, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, а с момента получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика денежные средства возвращаются в течении 10(десяти) календарных дней на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договора срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенный согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенный согласно Постановлению № 1042.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

9.9. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.10. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.

9.11. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.15. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.9.4 настоящего договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.5. Неуведомленние или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Изменение положений настоящего договора возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если не достигнуто соглашение о снижении цены договора без сокращения количества товаров и (или) об изменении сроков исполнения договора, обеспечивает соглашение с Поставщиком новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, предусмотренных договором.

11.3. Иные изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении в течение 10 дней взаимного согласия, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с действующими законами Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

13.2.1. При существенном нарушении условий договора Поставщиком:

13.2.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.

13.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета договора требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения поставщика.

13.2.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

13.2.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.2.1.5. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договоре если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13.4. Расторжение договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

13.6. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2018 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по месту нахождения Стороны, указанному в едином государственном реестре и настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Настоящий договор составлен в электронном виде и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

15.5. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – Спецификация.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Директор МБУ ЗР «ЦСО»

______________/В.А. Денисенко/ __________________/__________/

Приложение №1

К договору № ____________ от ____________ 2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется на основе данных, указанных в заявке Поставщика, определенного по результатам электронного аукциона.

Директор МБУ ЗР «ЦСО»

______________/В.А. Денисенко/ __________________/_______ /

требования_к_содержанию,составу_заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Заявка на участие в закупке должна содержать:

Информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закона), или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
и) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона
к) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
л) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона;
м) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а"-"б", "г"-"и" пункта 1, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
а) с учетом положений части 2 статьи 43 Закона характеристики, предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;
в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (Копии регистрационных удостоверений в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона:

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ № 126н от 04.06.2018 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», преимущества в отношении цены контракта в размере 15 процентов в соответствии с настоящим приказом предоставляются участникам закупки, заявки на участие в закупке которых признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза (ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара указанных в заявке на участие в закупке несет участник закупки)

Подтверждением соблюдения ограничений, установленных постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 617, является представление участником закупки в составе заявки:

- информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

- сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации) по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

В случаях, установленных Постановлением Правительства РФ №579 от 10 апреля 2023 года «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами», заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

Инструкция по заполнению заявки участником аукциона.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники электронного аукциона, оператор электронной площадки, заказчик, должны быть составлены на русском языке. Исключением являются предоставленные участником закупки в заявке сведения о показателях товаров, при описании которых Заказчиком в извещении используются слова, термины и обозначения не на русском языке. Исключением также являются сведения, предоставленные участником закупки о: товарных знаках, знаках обслуживания, фирменных наименованиях, полезных моделях, промышленных образцах, наименованиях производителей, стандартах, марках, которые допускается предоставлять не на русском языке.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, должны иметь утвердительный характер и не должны допускать двусмысленных толкований.

Участнику закупки следует учесть, что при описании товаров заказчиком применяются характеризующие их показатели, имеющие точные (показатели которые не могут меняться) или (и) диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей. Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в извещении, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями). Товаром является каждая единица товара. Каждая единица товара в заявке должна быть описана таким образом, чтобы все характеристики были четкими, конкретными и не допускали двусмысленного толкования.

Конкретные показатели в соответствии с требованиями, установленными извещением, предоставляются участником закупки в заявке с учетом положений настоящей инструкции по заполнению заявки. Положения настоящей инструкции распространяются на заполнение заявки в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта.

Не предоставление или предоставление недостоверной информации в заявке, а также несоответствие информации, содержащейся в заявке требованиям извещения, является основанием для отказа участнику в допуске к участию в аукционе.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе, имеются расхождения между обозначением числовых значений прописью и цифрами, то заказчиком данные сведения принимаются как не конкретные.

Значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), установленных заказчиком к объекту закупки, предоставляются участником закупки в заявке в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке объекта закупки. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений закупаемых товаров, за исключением случаев, описанных в настоящей инструкции, которые прямо указывают на необходимость предоставления в заявке неопределенных значений или (и) множественности значений.

При подаче предложения в отношении объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых товаров, участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком.

Конкретные показатели товаров предоставляются участником закупки в заявке в соответствии с установленными заказчиком требованиями к показателям и характеристикам товаров, которые изложены в содержащемся в извещении «Описании объекта закупки».

Если для определения соответствия потребностям заказчика предлагаемого товара в «Описании объекта закупки» заказчиком установлены значения показателей товара, которые не могут изменяться: в этом случае участник закупки в своей заявке на участие в аукционе должен указать такое же значение таких показателей товара как в позиции «Описания объекта закупки», за исключением случаев, прямо описанных в настоящей инструкции.

В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника аукциона не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «

Участник в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять показатели, технические и функциональные характеристики, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации;

Разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

При указании показателя по минимальному и максимальному значению показателей вида «от «x»» и «до «y»», где «x» - нижнее числовое значение, а «y» - верхнее числовое значение, участник закупки должен указать числовые значения показателей, входящих в этот диапазон, при этом минимальное и максимальное значения «x» и «y» могут быть использованы.

Если для определения соответствия потребностям заказчика предлагаемого товара, в позициях «Описания объекта закупки» установлены несколько показателей товара, и при перечислении таких показателей товара используется союз «и» - это означает, что требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей: в этом случае участнику закупки необходимо указать в составе своей заявки на участие в аукционе все перечисленные заказчиком показатели товара.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде.

Участники закупки в заявке обязаны указать как конкретные показатели товаров, так и единицы измерения каждого из показателей товаров, предложенных Заказчику. Значения показателей, указанных в заявке без единиц измерения указывают на характеристику, которая не является конкретной.

В случае, если в «Описание объекта закупки» включена необходимость соответствия объекта закупки требованиям технических стандартов, технических условий, то предлагаемый участником закупки в заявке товар должен соответствовать установленным «Описанием объекта закупки» техническим стандартам, техническим условиям.

Участникам закупки в заявке чтобы избежать разночтения при предоставлении информации о наименовании страны происхождения товара рекомендуется указывать наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Участникам закупки в заявке, чтобы избежать разночтения при предоставлении информации о товарной марке/фирменное наименование рекомендуется прямо и однозначно указывать, что товарная марка/фирменное наименование, указанные в заявке, является, например, «наименование товарная марка ******», или, например, «товарная марка *****» или «фирменное наименование *****, фирменное наименование *****». Где «*****» конкретное наименование.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в «Описании объекта закупки».

Для внесения Государственного контракта в Реестр контрактов, заключенных заказчиками в соответствии со статьёй 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ рекомендуется в составе заявки предоставить следующую информацию (для внесения в реквизиты):

- код и наименование организационно-правовой формы;

- полное наименование;

- сокращенное наименование;

- ОКПО;

- ИНН;

- КПП;

- ОКТМО;

- ОГРН;

- адрес места нахождения;

- электронная почта;

- телефон, с указанием кода города;

- дата постановки на учёт в налоговом органе.

Реквизиты_для_перечисления_обеспечения

ВНИМАНИЕ: ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДОЛЖНО ЗАПОЛНЯТЬСЯ СТРОГО ПО УКАЗАННЫМ НИЖЕ РЕКВИЗИТАМ!

- Посмотреть таблицу с данными

В назначении платежа указывается:

Обеспечение исполнения Договора по

открытому аукциону в электронной форме

№ (указать номер) на право заключить

Договор на поставку товара.

НДС не облагается.