Тендер - Поставка моющих средств №264040997

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):1 корпус: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 35а (3 этаж) 3 корпус: г. Нижневартовск, ул. Романтиков, 14 (цокольный этаж)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков НМЦД_моющие - Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора_моющие

Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _____________

на поставку моющих средств.

г. Нижневартовск «__ »____________2024 г ______________

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский №52 «Самолётик» (МАДОУ города Нижневартовска д/с №52 «Самолетик»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Базюк Светланы Владимировны, действующего на Устава, с одной стороны, и

________________________________________________ именуемые в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании _____________________, являющееся субъектом малого предпринимательства; среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность моющие средства (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Договором срок, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Качественные характеристики Товара установлены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Место поставки Товара: на склады расположенных по адресу:

1 корпус: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 35а (3 этаж);

3 корпус: г. Нижневартовск, ул. Романтиков, 14 (цокольный этаж)

1.4. Срок поставки Товара (период): в течении 15 дней с даты заключения договора.

1.5. Страна происхождения Товара: указана в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет ________________________________________, в том числе НДС - _________________________________(заполняется при заключении Договора).

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Договор, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями Договора, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением и документацией о закупке (при ее наличии).

2.3. Источник финансирования Договора – бюджет города Нижневартовска, средства от иной, приносящей доход деятельности, внебюджетные средства Заказчика.

2.4. В цену настоящего Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование Товара, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и прочие расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, указанного в разделе 10 настоящего Договора.

2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.5.3. Расчет за поставленный Товар осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД) на основании представленного Поставщиком счета (счет-фактуры).

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

2.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени), в котором указываются: размер неустойки (штрафа, пени), основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), реквизиты для уплаты неустойки (штрафа, пени) и срок для уплаты неустойки (штрафа, пени), который не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня направления требования.

Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) направляется Поставщику в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок, сроки поставки и приемки Товара

3.1. Товар Заказчику одной партией (разово), в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. При поставке Товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы:

- товарную накладную или УПД в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон),

- счет-фактуру (счет), а также

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии Товара, инструкция по применению (в случае, если предусмотрено законодательством РФ);

- акт приема-передачи Товара.

При передачи Товара на склад Заказчика должен присутствовать представитель Поставщика.

3.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором в части его соответствия условиям договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами, а также к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3. Заказчик принимает Товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки Товара и получения документов, указанных в п.3.2. настоящего Договора, и направляет Поставщику подписанную товарную накладную (или УПД) или мотивированный отказ от подписания товарной накладной (или УПД) с указанием перечня нарушений и сроков их устранения. Адресом электронной почты для получения мотивированного отказа является: ________________________(заполняется при заключении Договора). В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4. После устранения Поставщиком нарушений, указанных в мотивированном отказе Заказчика, Товар принимается Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора.

3.5. Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД).

3.6. Поставщик осуществляет поставку Товара специализированным транспортом, обеспечивающим сохранность и качество Товара в место поставки.

3.7. Качество поставляемого Поставщиком Товара должно отвечать требованиям СанПиН, ГОСТ, действующих во время исполнения настоящего договора и должно подтверждено декларациями соответствия (сертификатами соответствия).

3.8. Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

3.9. Остаточный срок годности на поставляемый Товар на дату поставки (в наименование Товара могут быть внесены корректировки с учетом предложения Поставщика при заключении Договора):

- Отбеливатель «Белизна» или эквивалент – не менее 11 месяцев;

- Отбеливатель порошкообразный «Босс» или эквивалент - не менее 18 месяцев;

- Дезинфицирующее средство (таблетки) «ДезХлор» или эквивалент - не менее 30 месяцев;

- Чистящее средство «Пемолюкс» или эквивалент – не менее 24 месяцев;

- Стиральный порошок «Ушастый нянь» или эквивалент - не менее 18 месяцев;

- Мыло жидкое детское - не менее 18 месяцев.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Договором.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 1 рабочего дня с момента уведомления Заказчиком Поставщика

3.10. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

3.11. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договора.

4.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным договором.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по договору Товара в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

4.2.2. Оплатить поставленный Поставщиком и принятый Заказчиком Товар в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить Товар в сроки, предусмотренные п. 1.4 договора, выполнить все погрузо-разгрузочные работы.

4.3.2. Доставить Товар, а также представить все документы, относящиеся к Товару, в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Договором.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном в соответствии с Приложение 2 к положению о закупке товаров, работ, услуг для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №52 «Самолётик», осуществляющего закупку товаров, работ, услуг в раках Федерального закона от 18.07.2011

№223-ФЗ, в размере [1] __________________ рублей (заполняется при заключении Договора).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается [2]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

5.6. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пени).

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств либо неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени) (далее – требование).

В требовании указываются основания применения неустойки (штрафов, пени), размер неустойки (штрафов, пени), подлежащей взысканию; реквизиты для уплаты неустойки (штрафов, пени), срок уплаты, который не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня направления требования, к требованию прилагается расчет неустойки (штрафов, пени). В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик уменьшает размер оплаты по Договору на сумму, указанную в требовании.

Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) направляется Поставщику
на адрес электронной почты и (или) лично под подпись.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.5.3. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере [3]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

5.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Поставщиком) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

6.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

6.4. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы торгово-промышленной палаты территории, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

6.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

7.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) рабочих дней с даты получения.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» марта 2024 г., а в части расчетов (в том числе обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафы, пени) - до полного исполнения обязательств Сторонами.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора по почте заказным письмом.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчик, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.5. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. Прочие условия

9.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копии Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

9.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

9.3. При исполнении договора изменение существенных условий договора (предмета договора, цены договора и (или) цены единицы ТРУ, количества товара, объема работ (услуг), сроков исполнения обязательств, включая как срок исполнения обязательства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения обязательства исполнителя в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) допускается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения.

9.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

- при изменении по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг с соответствующим изменением цены договора в пределах 50 процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) (товаров, работ, услуг), если возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором и извещением о закупке и (или) документацией о закупке. Изменение цены договора возможно не более двух раз, при этом стороны вправе продлить срок исполнения договора;

- если Поставщиком предложена поставка товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий Договора, при этом допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда договор заключен с участником конкурентной закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением №925;

- если цена Договора снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

9.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

9.6. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором.

9.7 Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

9.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация (заполняется при заключении Договора в редакции Описания предмета закупки с учетом предложения Поставщика).

10. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № _____________от «____» ________________2024 года

Спецификация

на поставку моющих средств.

заполняется при заключении Договора в редакции Описания предмета закупки с учетом предложения Поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

* - 1 корпус: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 35а, 3 этаж; 3 корпус: г. Нижневартовск, ул. Романтиков, 14, цокольный этаж

- Посмотреть таблицу с данными

Определяется в порядке и указывается на этапе заключения Договора:

размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10% цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5% цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1% цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5% цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

- или если Договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей; ↑

размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. ↑

размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. ↑

Извещение_котировка_моющие_СМП

Утверждаю:

Заведующий

МАДОУ города Нижневартовска

ДС №52 «Самолётик»

_________С.В. Базюк

«_____»_______________ 2024г

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на Поставку моющих средств.

Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме, __________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки, место нахождения)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку.

Сведения об участнике

- Посмотреть таблицу с данными

* - информация не является обязательной для заполнения участником

Предложение о цене договора и сведения о товаре

Приложения:

- документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» - декларация о происхождении товара

- Посмотреть таблицу с данными

При описании конкретных показателей товара не допускается использование выражений «не менее», «не более», «не хуже», «должен», «должен быть», «не уже», «не шире», «или эквивалент», диапазонов значений и иных выражений, не определяющих точного значения характеристик, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар.

Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Описание предмета закупки

на поставку моющих средств.

- Посмотреть таблицу с данными

* - 1 корпус: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 35а, 3 этаж; 3 корпус: г. Нижневартовск, ул. Романтиков, 14, цокольный этаж