Тендер - Поставка технических газов №263689686

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):ТюменьУЛ БАРНАУЛЬСКАЯ, ДОМ 32
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.01.2024 по 29.01.2024Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/)Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе(адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/) без взимания платы.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.01.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):29.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:ТюменьУЛ БАРНАУЛЬСКАЯ, ДОМ 32Дата подведения итогов:29.01.2024Порядок подведения итогов:Согласно документации Приложение_№_3_Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_Описание_предмета_(объекта)_закупки

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Описание предмета (объекта) запроса котировок на поставку технических газов.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Проект_Договор_поставка_котировка_2022

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № ________

на поставку технических газов.

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Ткаченко Анны Германовны, на основании доверенности № 123 от 06.06.2022 г., с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме № _________________________ (протокол закупочной комиссии № ЭК-_____/____ от ___.___202_ г.) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны заключили настоящий Договор на поставку технических газов (далее именуемое – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

1.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

1.5.1. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.6. Источник финансирования: Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования ТО, средства учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, средства субсидии, выделенные на выполнение государственного задания.

1.7. Договор заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, с учетом положений действующего законодательства. Не допускается отклонение от условий, зафиксированных в проекте договора, который входил в состав Извещения о закупке (за исключением изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар установлена в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме и составляет _______________________________________________, в том числе НДС.

(В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

2.2. Цена на Товар включает в себя упаковку, транспортные, страховые расходы, связанные с исполнением Договора, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации. (Если стороной по договору является физическое лицо, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: оплата по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, подтверждающих поставку товара: соответствующие счета, счета-фактуры и товарные накладные на Товар, копии сертификатов соответствия и другие необходимые документы в двух экземплярах. Оплата Заказчиком производится при наличии надлежаще оформленных Поставщиком документов: счетов, счетов- фактур, товарных накладных оформленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора (одного или нескольких), или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета, счет-фактуры до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.6. Не подлежит оплате товар, который был не принят Заказчиком в соответствии с п. 4.9. настоящего Договора. В данном случае к Заказчику не применяются санкции, установленные настоящим Договором.

2.7. Заказчик оплачивает товар платежными поручениями, если иной порядок расчетов не установлен уполномоченным государственным органом.

2.8. В случае наступления со стороны Поставщика не исполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет право взыскать сумму неустойки за нарушение Поставщиком договорных обязательств путем: 1. Начисления неустойки (пени, штрафа) путем направления в адрес Поставщика требования (претензии) об уплате неустойки перечислением на расчетный счет Заказчика; 2. Удержания суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора; 3. Либо в соответствии с разделом 8 настоящего Договора, путем направления письменного требования платежа Гаранту, содержащее размер требуемой суммы для перечисления платежа.

2.9. Суммы денежных средств, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.10. Право подписи первичных учетных документов, указанных в п. 2.3. настоящего Договора, возложено на директора-главного врача ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".

3. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами соответствия и иной необходимой документацией на данный вид товара, являющийся предметом настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиям Заказчика, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. Вместе с товаром в момент поставки Поставщик передает Заказчику следующие надлежаще оформленные документы, подтверждающие качество данного товара требованиям пункта 3.1. настоящего Договора (далее по тексту «документы качества»):

а) копии сертификатов соответствия ГОСТ РФ и/или регистрационные удостоверения, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ, заверенные печатью Поставщика или нотариально;

в) иные необходимые документы качества на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Документы качества, установленные п. 3.2. настоящего Договора, должны быть надлежаще оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ, на русском языке, заверены печатью Поставщика и/или Производителя товара или нотариально.

3.4. В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора о передаче надлежаще оформленных документов качества на Товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.5. Поставка товара без документов качества, а равно с документами качества не соответствующими требованиям п. 3.3. настоящего Договора, считается ненадлежащей и такой товар, в случае его приемки Заказчиком, не подлежит оплате до момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика, надлежаще оформленных документов качества, соответствующих требованиям настоящего Договора.

3.6 Поставщик гарантирует, что до передачи товара Покупателю соблюдались все требования по его транспортировке и хранению. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом ил арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке товара.

3.7. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы- изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.8. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности должен составлять не менее 70 (семидесяти) % срока годности, установленного производителем на данный вид товара.

3.9. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.

3.10. Количество товара установлено в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.11. Общее количество товара определяется в соответствии с количеством фактически полученного Заказчиком по его заявкам товаром (п. 1 статья 465 ГК РФ).

3.12. В случае не выборки Заказчиком всего количества Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), Поставщик не будет иметь претензий к Заказчику.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА,

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Порядок поставки Товара:

4.1.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со следующего дня после получения Поставщиком заявки от Заказчика (Приложения № 2 к Договору). Заявки подаются с момента заключения настоящего Договора и по 31.12.2024 г. (включительно).

Время приемки товара в будние дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.

4.1.2. Заявки на поставку товара направляются Заказчиком с электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в виде электронного документа на электронную почту Поставщика по адресу ________________________________. Поставщик после получения данной заявки обязан направить Заказчику уведомление о получении электронного письма.

В случае отсутствия возможности осуществлять направление либо получение заявок на поставку товара путем электронной почты такие заявки направляются Заказчиком путем почтовой связи либо нарочным вручением уполномоченному представителю Поставщика по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора.

4.2. Место поставки Товара: ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», находящийся по адресу: г. Тюмень, ул. Юрия Семовских 12.

Ответственное лицо со Стороны Заказчика за организацию приемки товара Минязев Радик Зинурович, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11.

4.3. Передача Товара подтверждается подписанием товарных накладных (или универсальных передаточных документов) между Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах.

4.4. При передаче Товара Поставщик передает Заказчику документы, предусмотренные п. 2.3. и 3.2. настоящего Договора.

4.5. Доставка, отгрузка, подъем на этаж, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.6. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, непротиворечащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.7. Приемка товара по качеству во всех случаях осуществляется в месте нахождения Заказчика в момент поступления Товара. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно.

4.8. Приемка товара Заказчиком по количеству и качеству (явные недостатки) производится непосредственно в момент получения товара от Поставщика в месте, указанном в настоящем договоре.

4.9. При обнаружении Заказчиком при приемки Товара, у которого качество, количество, наименование (ассортимент), комплектность, маркировка, качество упаковки (нарушения, порчи, деформации) не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах и документах качества, равно как и Товара с истекшим сроком годности, а также при отсутствии надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки такого некачественного товара и принять только часть товара, соответствующего по качеству условиям настоящего Договора.

4.10. При приемке Заказчиком только части партии поставленного товара, в соответствии с п. 4.9. настоящего Договора, Заказчик вносит исправления в товарные накладные (УПД) либо составляет акт по форме № ТОРГ–2 (далее по тексту "Акт"), который подписывают уполномоченные представители Заказчика и Поставщика. При этом уполномоченным представителем Поставщика признается лицо доставившее товар (в том числе экспедитор, водитель Поставщика или водитель транспортной компании, привлеченной Поставщиком). В случае внесения исправлений в товарные накладные (УПД), cсоответствующие исправления в обязательном порядке должны быть внесены как в экземпляр товарной накладной (или УПД) Поставщика, так и в экземпляр товарной накладной (или УПД) Заказчика. В случае, если заверенные Заказчиком исправления внесены только в один из экземпляров товарной накладной (или УПД), достоверными считаются сведения, указанные в товарных накладных Заказчика.

4.11. Некачественный Товар, обнаруженный в момент приемки товара Заказчиком, в порядке, установленном п. 4.9. настоящего Договора, возвращается Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, но за счет Поставщика.

В случае возврата товара Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, Поставщик безвозмездно осуществляет замену некачественного товара на товар, соответствующий требованиям Договора, и/или поставку товара недостающего по количеству (в том числе внутритарному) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки некачественного товара, указанного в п. 4.9. настоящего Договора, от приемки которого отказался Заказчик в порядке, предусмотренном п. 4.9. настоящего Договора.

В случае отсутствия возможности возврата товара Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней с момента поставки некачественного товара, указанного в п. 4.9. настоящего Договора, обязан в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику с приложением Акта об установленном расхождении при приемке товара.

4.12. При обнаружении Заказчиком после приемки Товара, у которого качество, ассортимент, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах и документах качества, равно как и Товара с истекшим сроком годности Заказчик в течении 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения такого Товара, обязан в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику.

4.13. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками товара по количеству (в том числе внутритарному) и качеству, в части скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки в течение всего срока годности Товара.

4.14. В случае выявления некачественного товара, указанного в. 4.13. настоящего Договора, Заказчик обязан незамедлительно в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора, направить соответствующее уведомление Поставщику.

4.15. Поставщик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, указанного в п. 4.11 и/или 4.12 и/или 4.13. настоящего Договора, своими силами, средствами и за свой счет обязан вывезти с территории (помещений) Заказчика некачественный товар, указанный в пункте 4.9. и/или 4.12. и/или 4.13. настоящего Договора, и заменить его на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.

4.16. В случае, не исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.15 настоящего Договора, Заказчик вправе осуществить возврат некачественного товара собственными силами или с привлечением транспортной компании за счет собственных средств, с последующим взысканием понесенных расходов с Поставщика, или за счет средств Поставщика.

4.17. При замене Поставщиком части или всей партии Товара, указанного п.4.9. и/или 4.12. и/или 4.13. настоящего Договора, срок оплаты такого товара исчисляется с даты поставки Товара на замену, равно как и допоставки недостающего Товара по количеству. При приемке товара, указанного в настоящем пункте, в равной мере применяются все условия настоящего Договора, регламентирующие порядок приемки товара.

4.18. Заказчик оплачивает только фактически принятый товар, без учета стоимости некачественного товара, который в соответствии с п. 4.9., 4.11, 4.12. настоящего Договора подлежит возврату Поставщику.

4.19. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в день (момент) фактической передачи Товара Заказчику в полном объеме (количестве), указанном в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору) или в заявке Заказчика, в случае если поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, и подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) без замечаний.

4.20. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, что в соответствии с п. 10.5.3. настоящего Договора является предельной просрочкой невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

4.21. Риск случайной гибели или повреждения Товара лежит на собственнике данного Товара. Право собственности на товар переходит в момент фактической передачи товара Заказчику или указанному Заказчиком лицу и подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) без замечаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Выполнять требования настоящего Договора о порядке, сроках и цене в отношении поставляемого Товара.

5.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также документы, подтверждающих качество поставляемого товара.

5.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. В случае выявления представления недостоверных сведений Поставщиком на этапе подачи котировочной заявки о стране происхождения товара, работы, услуги, в связи, с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, Заказчик в праве расторгнуть договор с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

5.3.4. В случае нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) существенных условий договора, Заказчик вправе расторгнуть с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договор в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление, либо договор может быть расторгнут по решению суда (передача документов в Арбитражный суд, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию) по истечению 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) претензии (требования).

5.3.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.3.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Договором.

5.3.7. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.3.8. При заключении Договора по согласованию с Поставщиком увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участников закупки, и начальной (максимальной) ценой Договора, если это право предусмотрено котировочной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником запроса котировок, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении запроса котировок.

5.3.9. В случае отсутствия фактической потребности в товаре (работах, услугах) осуществлять выборку товара (работ, услуг) в объеме меньшем, чем указано в Договоре и/или не выборку товара (работы, услуги) в полном объеме, предусмотренном Договором.

5.3.10. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, что в соответствии с п. 10.5.3 настоящего Договора, является предельной просрочкой невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, отказаться от приемки и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

5.3.11. Отказаться от приемки товара у которого качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности.

5.3.12. Требовать замены некачественного товара, на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора, проверить его количество, качество и произвести оплату.

5.4.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

5.4.3. По запросу Поставщика предоставлять в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки.

5.4.5. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период просрочки исполнения обязательства, от стоимости просроченного к исполнению обязательства. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от стоимости просроченных к исполнению Заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае применения штрафных санкций в отношении Заказчика со стороны третьих лиц по причине передачи Товара ненадлежащего качества при условии соблюдения Заказчиком правил и условий хранения такого товара Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Во всех случаях, когда привлечение Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине Поставщика, Поставщик обязан возместить Заказчику все суммы, взысканные судом с Заказчика, все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых суд присудит Заказчику, а также все понесенные Заказчиком убытки.

6.6. Заказчик не несет ответственности по обязательствам Поставщика перед третьими лицами.

6.7. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты Товара, а также потребовать уплату штрафа в размере 10% от стоимости Договора, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

6.8. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов на оплату поставленного Товара, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора Заказчик не несет ответственность, предусмотренную п. 6.3. настоящего Договора.

6.9. Уплата неустойки, штрафа, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.10. В случае наступления со стороны Поставщика неисполнения либо не надлежащего исполнения принятых на себя обязательств, Заказчик выставляет Поставщику претензию, в которой указываются: размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения, порядок расчета неустойки и порядок взыскания такой неустойки. Выставленная сумма неустойка взыскивается с Поставщика в порядке, предусмотренном п. 2.8. настоящего Договора либо перечисляется Поставщиком на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.13. В случае отсутствия фактической потребности в товаре (работах, услугах) у Заказчика отсутствует ответственность перед Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) за выборку товара (работ, услуг) в объеме меньшем, чем указанно в Договоре и/или не выборку товара (работы, услуги) в полном объеме предусмотренном Договором

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.15. В случае выявления Заказчиком представления Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения товара (работы, услуги) на этапе исполнения настоящего договора Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 20 % от начальной (максимальной) цены договора (или Максимального значения цены Договора), а также расторгнуть договор с таким Поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Если невыполнение своих обязательств Поставщиком или Заказчиком по настоящему Договору связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Поставщику или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора установлено извещением и документацией о проведении запроса котировок, либо такое требование применено к Поставщику в качестве антидемпинговой меры, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения договора в размере 0 (ноль) % от начальной (максимальной) цены договора в сумме 0,00 (ноль) рублей 00 копеек путем предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

8.2. Способ обеспечения исполнения договора, определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

8.3. Срок обеспечения исполнения договора банковской гарантией должен превышать срок действия договора не менее чем на два месяц. Сроком действия договора является срок исполнения обязательств по договору Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а так же Заказчиком по оплате полученных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг)..

8.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора

8.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, и/или предоставление обеспечения исполнения договора с нарушением условий, установленных Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим Договором, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

8.6. В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.7. В ходе исполнения договора заказчик вправе уменьшить обеспечение исполнения договора на размер исполненных обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если обязательства исполнены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) надлежаще, качественно и в сроки, установленные договором и со стороны заказчика отсутствуют претензии к товарам, работам, услугам, поставляемые (выполняемые, оказываемые) поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом, уменьшаемое заказчиком обеспечение исполнения договора применяется в отношении денежных средств, зачисленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения договора.

8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить Заказчику новое обеспечение не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

8.9. В случае выбора способа обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств, сумма такого обеспечения должна быть перечислена Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до заключения договора в сроки, установленные извещением о закупке. Обеспечение исполнения договора должно распространяться на срок исполнения договора, факт внесения денежных средств на счет заказчика должен быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора на момент подписания договора Сторонами.

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по заключенному договору заказчик имеет право получить удовлетворение за счет суммы, внесенной в качестве обеспечения исполнения договора, в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения договора, неустойку за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно разделу 6 Договора об ответственности сторон, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Об удовлетворении своих требований за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, Заказчик обязан в письменной форме уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.11. Обеспечение исполнения договора прекращается в следующих случаях:

вследствие прекращения, обеспеченного денежными средствами обязательства по заключенному договору, в том числе его надлежащим исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);

вследствие перехода прав на денежные средства к Заказчику, в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

8.12. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем). обязательств по заключенному договору денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, поставщику (подрядчику, исполнителю) не возвращаются и подлежат взысканию заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с соответствующим разделом об ответственности сторон заключенного договора.

8.13. При предоставлении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора в виде денежных средств на счет заказчика, и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору, Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в течение 10 (десяти) календарных дней после предоставления в адрес Заказчика Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) акта сверки и письменного обращения о возврате денежных средств.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

9.1. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

9.2. Любое извещение или уведомление, направленное по адресу электронной почты, указанному в настоящем Договоре, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки соответствующего извещения или уведомления.

9.3. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодных договоренностей.

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора должны быть разрешены посредством соблюдения претензионного, досудебного порядка урегулирования спора. В случае возникновения спора предъявление письменной претензии является обязательным. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о ее вручении адресату, или нарочным вручением с обязательной отметкой уполномоченного представителя Стороны о ее получении с указанием регистрационного входящего номера и даты получения.

Сторона, получившая претензию должна её рассмотреть в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, а так же в случае не получения ответа на претензию или отказа в удовлетворении претензии (полностью или частично) в срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты ее получения Стороной, такие споры подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

10.4. Расторжение Договора допускается:

10.4.1) по соглашению Сторон;

10.4.2.) по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством,

10.4.3.) по инициативе Заказчика в случае истечения срока подачи заявок, а так же отсутствия фактической потребности в товаре (работе, услуги).

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

- в случаях нарушения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) условий договора два и более раз;

- в случаях, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

- в случаях выявления Заказчиком при исполнении настоящего договора представления Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения товара (работы, услуги), на этапе подачи котировочной заявки, в связи с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925;

- по другим основаниям, указанным в договоре.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

10.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

10.6.1. Существенного нарушения Поставщиком условий Договора.

10.6.2. Отказа одной из сторон на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, не позднее 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика;

10.6.3. Наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору составляет 10 (десять) календарных дней.

10.6.4. Выявления Заказчиком представления недостоверных сведений Поставщиком на этапе подачи котировочной заявки о стране происхождения товара, работы, услуги, в связи с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

10.7. Заказчик по соглашению с Поставщиком (Подрядчиком, исполнителем, участником закупки) при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ;

2) сроки исполнения обязательств по договору;

3) цену договора;

4) иные условия Договора.

11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения договора. Таким образом, поставка товара и его оплата возможны до заключения настоящего договора по результатам проведения процедур закупки.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

12.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Заявка».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ __________ от «____» ___________ 20___ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ___________ от «____» ___________ 20____ г.

ОБРАЗЕЦ

Заявка №____

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора №__________________ от «___»________ 20___ г. в течение _______ (______________________) календарных дней с момента получения настоящей заявки поставить Товары:

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму _______________ (_______________________________________________________ _______________________________________) рублей ___ копеек

Ответственный за приобретение

товаров, работ и услуг ________________ /_____________________/

* оформляется на фирменном бланке Заказчика

Директор – главный врач ______________________________

* оформляется на фирменном бланке Заказчика

ИЗВЕЩЕНИЕ_ПОСТАВКА_ОБЩАЯ_ЭТП_223

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель контрактной службы

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

_____________________ А.Г. Ткаченко

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ЭК-74/24

на поставку технических газов.

г. Тюмень «18» января 2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Формы документов, установленные в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме

ФОРМА № 1

Заявка на участие в запросе котировок

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, сообщаем о своем согласии на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, в том числе:

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (в случае, если предметом закупки являются работы или услуги);

- на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержатся конкретные характеристики товара, в том числе указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

- поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 2

Информация о соответствии участника запроса котировок единым требованиям, предъявляемым к участникам закупок

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок ____________________________________________ (наименование участника закупки) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также подтверждает свое соответствие следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

10) - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

11) отсутствие аффилированности между участником закупки и Заказчиком.

ФОРМА № 3

Предложение участника закупки о поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, объектом закупки (предметом договора), которого является __________________________________________ (наименование запроса котировок), участник закупки предлагает цену Договора в размере:

________________________________________________ _______ рублей _______ копеек, в том числе НДС. (В случае если Поставщик, Исполнитель не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

Предложенная цена Договора включает в себя стоимость товара (работы, услуги), а так же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все иные расходы предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 5

*Декларация прикладывается, только в том, случае, если товар включен в реестре радиоэлектронной продукции на основании Постановления Правительства от 10 июля 2019 г. N 878.

В случае отсутствия товара в реестре радиоэлектронной продукции,

данные товары, предлагаемые участником закупки,

считаются товарами иностранного происхождения

Декларация о нахождении радиоэлектронной продукции в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (с указанием номера реестровой записи)

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)