Тендер - Жидкий химреагент №263393757

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.01.2024 по 31.01.2024Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Зарегистрированным пользователямОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:16.01.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):31.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:В электронном виде
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронном виде на основании информации отраженной в итоговом протоколе Форма_Заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заявка

(для размещения на электронной торговой площадке):

- Посмотреть таблицу с даннымиД-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 x

Договор/Соглашение/Контракт на поставку антигололедного реагента

/ Дополнительное соглашение № __

к Договору/Соглашению/Контракту

на поставку антигололедного реагента № ___ от ___

Фирменное наименование ЮЛ, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующ на основании , с одной стороны,

Фирменное наименование ЮЛ, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице , действующ на основании , с другой стороны,

заключили настоящ        о нижеследующем.

1. Изложить Договор и Приложения к нему / Изложить Приложения к Договору в следующей редакции:

« 

1. Термины Договора

Заявка – официальное заявление с указанием на потребность в поставке Продукции, оформленная в соответствии с формой в Приложении №5.1 к настоящему договору.

Продукция – антигололедный реагент, согласно Спецификации, который содержится в Приложении №1 к настоящему Договору.

Стейтмент – подготовленный в электронном виде документ, содержащий информацию о переданных Поставщиком Покупателю в отчетном периоде товарах, форма и правила заполнения, которого указаны в Инструкции по оформлению Стейтмента; основанием для оплаты по настоящему Договору не является.

Инструкция по оформлению Стейтмента – документ, содержащий Форму Стейтмента, а также правила по её заполнению, размещённый в Data Room / на сайте, в соответствии с п.8.7 настоящего Договора .

Отчетный период – каждый календарный месяц в течении срока действия настоящего Договора.

Data Room – веб-приложение, используемое для обеспечения размещения сторонами электронных версий документов, оформляемых по настоящему Договору, уведомления сторон о факте такого размещения, фиксирования фактов ознакомления с размещенными электронными версиями документов.

УПД- Универсальный передаточный документ.

2. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю Продукцию, на основании Заявок Покупателя, оформленных в соответствии с Приложением №5.1 к настоящему Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

1.2. Спецификация на поставляемую Продукцию и его стоимость содержится в Приложении №1 к настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Поставщика.

3.1.1. Организовать поставку Продукции в соответствии с Приложением №1, Приложением №3 к настоящему Договору, на основании Заявок, оформленных в соответствии с Приложением №5.1 к настоящему Договору направленных на официальный электронный ящик Поставщика, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.1.2. Предоставить на каждую партию Продукции оригинал паспорта качества производителя.

3.1.3. При поставке первой партии Продукции предоставить: инструкцию по использованию Продукции, Положительное заключение государственной экологической экспертизы на поставляемую Продукцию, универсальный передаточный документ.

3.1.4. Оформить за свой счет пропуска на персонал и транспортные средства Поставщика.

3.2. Обязанности Покупателя:

3.2.1. Направлять Заявки на поставку Продукции (форма Заявки является Приложением №5.1 к настоящему Договору) на адрес электронной почты Поставщика, указанный в Приложении № 4 к настоящему Договору.

Заявки могут направляться только с официального электронного ящика Покупателя, указанного в Приложении №4 к настоящему Договору.

3.2.2. Принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных, в Приложении №1 и Приложении №2 к настоящему Договору.

3.2.3. Покупатель обязан в течение 7-ми рабочих дней с момента получения запроса Поставщика, содержащего перечень сотрудников, которым необходим доступ к Data Room, и перечень адресов электронной почты таких сотрудников, обеспечить указанным в запросе Поставщика сотрудникам доступ с соответствующими правами к Data Room и направить указанным сотрудникам оповещение о предоставлении доступа на указанные в запросе адреса электронной почты соответствующих сотрудников Поставщика.

3.3. Общие условия договоров с участием ДМЕ.

3.3.1. Поставщик обязуется соблюдать Общие условия договоров с участием ДМЕ (далее – Общие условия), размещенные в сети Интернет, в соответствии с п.8.7 настоящего Договора.

3.3.2. В целях применения указанных Общих условий, для настоящего Договора применяется следующая Характеристика Договора:

• характер договора:

- договор длящийся;

• тип договора:

- договор предполагает приобретение товаров Юр.Лицом Предприятия.

3.3.3. Обязательность того или иного раздела Общих условий для Поставщика определяется в разделе «Общие положения» указанных Общих условий с учетом характеристики, содержащейся в п.3.3.2 настоящего Договора.

3.4. Антикоррупционная политика.

3.4.1. Поставщик обязуется соблюдать требования Антикоррупционной политики, размещённой в Приложении №8 к настоящему Договору.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменять редакцию Антикоррупционной политики путем публикации новой её версии в составе Общих условий договоров с участием ДМЕ на корпоративном сайте, адрес которого указан в п.8.7.1 настоящего Договора. Положения пп.8.8-8.9 настоящего Договора распространяют свое действие в том числе на Антикоррупционную политику.

3.5. Гарантийные обязательства.

3.5.1. Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства, содержащиеся в Приложении №6 к настоящему Договору.

3.6. Поставщик обязуется соблюдать Руководство пользователя аэропорта Домодедово, размещенное в сети Интернет, в соответствии с п.8.7 настоящего Договора.

Поставщик обязуется обеспечить соблюдение требований Руководства Пользователя всеми третьими лицами и их работниками (представителями), которые находятся на  Территории аэропорта Домодедово (определение понятия см. в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово)  по указанию Поставщика и (или) для исполнения договора, заключенного между Поставщиком и таким третьим лицом.

3.7. Поставщик обязуется соблюдать Порядок предоставления доступа к инфраструктуре общего пользования, являющийся Приложением №7 к настоящему Договору.

3.8. Порядок согласования Стейтмента .

3.8.1. Поставщик обязан направить Покупателю на адрес электронной почты, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору, или через личный кабинет на сервисе оператора электронного документооборота надлежащим образом заполненный проект Стейтмента за соответствующий отчетный период, содержащий информацию об исполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору за соответствующий отчетный период. Поставщик обязуется в течение дней с момента получения от Покупателя мотивированных возражений или замечаний по представленному проекту Стейтмента осуществить доработку проекта Стейтмента по возражениям (замечаниям) Покупателя.

3.8.2. Поставщик обязан в течение дней с момента согласования Сторонами Стейтмента за соответствующий отчетный период направить Покупателю проект УПД Продукции, поставленной за отчетный период по настоящему Договору. В проект УПД Продукции, поставленной за отчетный период по настоящему не могут быть включена Продукция, не указанная в согласованном Стейтменте за соответствующий отчетный период.

3.8.2.1. Форма УПД.

Проект указанного УПД должен быть составлен в форме электронного/бумажного документа и подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного представителя Поставщика. При этом поле "Комментарий" карточки УПД , направляемого Поставщиком на подписание Покупателем через личный кабинет на сервисе оператора электронного документооборота, должно содержать регистрационный номер Договора, присвоенный Покупателем.

3.8.3. Покупатель обязан в течении дней после направления на адрес электронной почты, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору, или через личный кабинет на сервисе оператора электронного документооборота передать Поставщику на адрес электронной почты, указанный в Приложении №4 к настоящему Договору, или через личный кабинет на сервисе оператора электронного свое согласование относительно представленного проекта Стейтмента (в этом случае Стейтмент считается согласованным Сторонами) либо свои мотивированные возражения (замечания) относительно представленного проекта Стейтмента (в этом случае Стейтмент не считается согласованным Сторонами). Молчание Покупателя согласием не считается.

3.8.4. Покупатель обязан в течение 7 дней после предоставления Поставщиком двух экземпляров проекта УПД Продукции, поставленных за отчетный период по настоящему договору, рассмотреть полученный проект УПД за отчетный период и передать Покупателю один экземпляр подписанного УПД либо направить свои мотивированные возражения против подписания УПД.

Молчание Покупателя согласием не считается.

3.8.4.1. Срок ответа на направленный проект УПД.

Если проект УПД был направлен Поставщиком на бумажном носителе, срок на рассмотрение такого проекта Покупателем и передачу Поставщику подписанного экземпляра составляет .

Если проект УПД был направлен Поставщиком в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, срок на рассмотрение такого проекта и передачу Поставщику экземпляра, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Покупателя, составляет .

Молчание Покупателя согласием не считается.

Покупатель вправе не рассматривать и не реагировать на проекты УПД, направленные Поставщиком для подписания за те отчетные периоды, относительно которых сторонами не согласован Стейтмент в порядке, предусмотренном п.3.8.1 и п.3.8.3 настоящего Договора.

4. Порядок и условия расчетов по Договору

4.1. Стоимость поставляемой Продукции по настоящему Договору и Спецификация на поставляемую Продукцию указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Условия расчетов по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения срока поставки Продукции (п.3. Приложения №3 к настоящему Договору), Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере  0,2% (ноль целых, две десятых процента) от стоимости продукции, поставка которых просрочена, за каждый календарный/рабочий день просрочки.

5.2. В случае нарушения требований Общих условий договоров с участием ДМЕ, размещенных в сети Интернет, в соответствии с п.8.7 настоящего Договора, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойки, а также принимает на себя иные меры ответственности, описанные в указанных в Общих условиях договоров с участием ДМЕ.

5.3. Гарантийные обязательства.

5.3.1. За нарушение гарантийных обязательств, содержащихся в Приложении №6 к настоящему Договору, Поставщик обязуется уплачивать неустойки и нести иные меры ответственности, установленные в указанном приложении.

5.4. Ответственность за нарушение Руководства пользователя аэропорта Домодедово.

5.4.1. В случае нарушения Поставщиком положений Руководства пользователя аэропорта Домодедово, Поставщик обязуется уплатить в пользу Покупателя штраф, размер которого определяется в соответствии с положениями Руководства пользователя аэропорта Домодедово.

При этом уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Руководством пользователя аэропорта Домодедово.

5.4.2. Поставщик также принимает на себя ответственность за действия третьих лиц и их работников (представителей), которые находятся на Территории аэропорта Домодедово (определение понятия см. в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово) по указанию Поставщика и (или) для исполнения договора, заключенного между Поставщиком и таким третьим лицом, как за свои собственные действия.

В случае нарушения таким лицом требований Руководства пользователя Поставщик обязуется уплатить в пользу Покупателя штраф, размер которого определяется в соответствии с п.5.4.1 настоящего Договора.

5.5. Ответственность за причинение вреда третьим лицам.

5.5.1. Если на Территории аэропорта Домодедово (определение понятия см. в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово) действием или бездействием Поставщика либо третьего лица (его работника, представителя), находящегося на такой Территории по указанию Поставщика, и (или) в интересах Поставщика, и (или) в связи с исполнением договора между Поставщиком и таким третьим лицом (клиентом, подрядчиком, субподрядчиком, исполнителем, поставщиком и т.д.), будет причинен вред жизни, здоровью, или имуществу иных третьих лиц, Поставщик обязуется возместить такой вред не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента его причинения.

Если требование о возмещении такого вреда будет предъявлено потерпевшим в адрес Покупателя или в адрес лица, входящего в одну группу лиц с Покупателем, любое из лиц, входящих в одну группу лиц с Покупателем, вправе самостоятельно возместить такой вред. В этом случае Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму возмещенного потерпевшему вреда. Сумма возмещения не может быть оспорена Поставщиком, если он отказался от участия в определении размера такой суммы или не ответил на приглашение об участи в определении размера вреда в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления такого приглашения в адрес Поставщика.

5.6.Ответственность за просрочку согласования Стейтмента.

5.6.1. В случае нарушения Поставщиком сроков согласования Стейтмента, указанных в п.3.8 настоящего Договора (Порядок согласования Стейтмента и последующего согласования Акта выполненных работ Поставщик обязуется уплатить неустойку (пеню) в размере в размере 1/300 (одной трехсотой части) ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды просрочки, от суммарной стоимости благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной настоящим Договором, за каждый день просрочки.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Общий порядок разрешения споров прописан в Общих условиях, размещенной на корпоративном сайте, в соответствии с п.8.7. настоящего Договора.

6.2. Следующий порядок фиксации устанавливается в отношении нарушения Поставщиком обязанностей.

Факт нарушения подтверждается Актом выявленных нарушений, составленным сотрудником Покупателя и подписанным представителем Поставщика. Указанный Акт составляется по форме, содержащейся в Приложении №5.5 к настоящему Договору. Покупатель обязан оповестить Поставщика о необходимости подписать Акт выявленных нарушений. В случае, если в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня оповещения представитель Поставщика не явился по указанному Покупателем адресу для подписания Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается соответствующая отметка, Акт подписывается представителем Покупателя в одностороннем порядке и с момента такого подписания приобретает силу для обеих Сторон. К Акту выявленных нарушений могут прикладываться материалы, подтверждающие факт нарушения, в том числе фото- и видеоматериалы.

Указанный в настоящем пункте порядок не обязателен в отношении фиксации нарушения сроков исполнения обязанностей Поставщика.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу

Варианты, допустимые к использованию, если договор заключается на бумаге:

с момента его подписания / в " / отлагательное условие (указание на не зависящее от воли Сторон обстоятельство, относительно которого не может быть известно, наступит оно или нет) и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие .

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на   (   )    с даты его вступления в силу.

8. Прочие условия Договора

8.1. Если настоящим Договором прямо не предусмотрено иное, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме (в том числе путем составления электронного документа, равнозначного составленному на бумаге), путем изложения Договора и(или) Приложений к нему в новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

Любые электронные документы, которые стороны направляют друг другу во исполнение или в связи с исполнением настоящего Договора должны быть подписаны квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей сторон.

8.2. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, информацию о контактных лицах сторон по настоящему Договору, адреса электронной почты для осуществления контактов указаны в Приложении №4 к настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор составлен на  ____ (______________)  листах/е, включая Приложения, и в экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждая страница настоящего Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:

8.6.1. Приложение № 1  - Стоимость поставляемой Продукции.

8.6.2. Приложение № 2  - Порядок и условия расчетов по договору.

8.6.3. Приложение № 3  - Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору.

8.6.4. Приложение № 4  - Реквизиты Сторон.

8.6.5. Приложение №  5.1 - Форма Заявки на поставку Продукции.

8.6.6. Приложение №  5.2 - Требования о возмещении расходов на устранение недостатков и (или) дефектов поставленной Продукции.

8.6.7. Приложение №  5.3 - Уведомления о необходимости явки.

8.6.8. Приложение №  5.4 - Уведомления о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленной Продукции.

8.6.9. Приложение №  5.5 - Форма Акта выявленных нарушений (для случая нарушения гарантийных обязательств).

8.6.10. Приложение № 5.6 - Форма Акта возврата оборотной тары.

8.6.11. Приложение № 5.7 - Форма Универсального передаточного документа.

8.6.12. Приложение №6  – Гарантийные обязательства.

8.6.13. Приложение № 7  – Порядок предоставления доступа к инфраструктуре общего пользования.

8.6.14. Приложение №8 – Антикоррупционная политика.

8.7. Обязательному соблюдению также подлежат условия следующих документов:

8.7.1. Общие условия договоров с участием ДМЕ - размещены на сайте:

http://www.dme.ru/docs/Metastandartx

Версия документа на сайте: ".

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора, является следующей:

Указанная версия может быть перемещена Юр.Лицом DME в архив старых версий, расположенный по электронному адресу:

http://www.dme.ru/docs/Metastandart_archive.zip

8.7.2. Руководство пользователя аэропорта Домодедово – размещено на сайте:

 https://business.dme.ru/airportuserregulations/

Контрольная сумма (хэш), крайней на момент подписания настоящего Договора версии документа ( -й версии>), сформированная по алгоритму md5, является следующей:

.

8.7.3. Инструкция по оформлению Стейтмента - размещён в Data Room / в архиве, доступном на сайте

http://dme.ru/ru/main/other_docs/Инструкция_по_оформлению_Стейтмента.zip

Наименование файла документа в архиве на сайте / в Data Room: "Инструкция по оформлению Стейтмента_Версия ".

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора, является следующей:

8.8. Изменение документов, размещённых в Data Room / на сайтах.

8.8.1. Документы, перечисленные в п.8.7 настоящего Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора в редакции, размещённой в Data Room / на сайтах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, на момент заключения настоящего Договора.

8.8.2. Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменять редакции документов, перечисленных в п.8.7 настоящего Договора.

Информирование Поставщика об изменении редакции документа осуществляется путем размещения соответствующей новой редакции в Data Room / на сайте, указанном в п.8.7 настоящего Договора. Поставщик обязуется самостоятельно следить за изменениями, вносимыми в Data Room / на сайты, указанные в п.8.7 настоящего Договора.

Новые редакции указанных документов становятся обязательными для Поставщика с календарного дня, следующего за днем их размещения.

8.8.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия негласных изменений документа, указанного в п.8.7 настоящего Договора, является совпадение контрольной суммы (хэша), указанного в п.8.7 настоящего Договора, с контрольной суммой (хэшем) файла, размещённого на сайте, указанном в п.8.7 настоящего Договора.

8.8.4. В случае спора о содержании редакции документа, размещённого на сайте, на ту или иную дату, Стороны соглашаются признавать доказательственную силу материалов независимого интернет архива Wayback Machine ( http://archive.org/web/ ).

8.9. В целях настоящего договора любые документы, размещённые на сайтах, указанных в пункте 8.7 настоящего Договора / в Data Room, считаются размещёнными от имени и за подписью Покупателя.

Покупатель обязуется соблюдать конфиденциальность учётных данных (логина и пароля) администрирования сервера, на котором размещены документы, указанные в п.8.7 настоящего Договора. Также Покупатель обязуется соблюдать конфиденциальность любых иных ключей электронной подписи, если такие документы размещены с их использованием.

»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания настоящего Договора/Дополнительного соглашения.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на ___ (___) , в ___ (___) экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждый лист дополнительного соглашения заверен подписями представителей Сторон.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиП1-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение № 1

к Договору на поставку

антигололедного реагента №      

от       20      г.

Стоимость поставляемой Продукции.

1. Стороны согласовали следующую стоимость Продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

 Настоящее условие не включается в договор, если Контрагент применяет упрощенную систему налогобложения (УСН): [ Сумма НДС не включена в цену настоящего Договора и рассчитывается отдельно, по ставке, предусмотренной законодательством на момент {отгрузки товаров / окончания выполнения работ / окончания оказания услуг / оплаты / }. ] 

2. Общее фактическое количество приобретаемой Продукции будет определяться в соответствии с поданной Заявкой, и может изменяться в рамках количественного показателя, приведенного в п. 1. Покупатель не обязан осуществить приобретение Продукции в объеме, указанном в п. 1.

3. Стоимость Продукции остаётся неизменной на срок действия договора.

4. Вид упаковки продукции:       .

- Посмотреть таблицу с даннымиП2-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №2

к Договору на поставку антигололедного

реагента №     

от             20     г.

Порядок и условия расчетов по Договору

Расчет за поставленную Продукцию производится по факту поставки.

Оплата производится в срок до   дней, с момента подписания Сторонами УПД Продукции за соответствующий отчетный период обеими сторонами.

Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя. Валютой цены договора является рубль РФ.

Никакие платежи за поставленные Поставщиком в отчетном периоде Продукцию не будут осуществляться Покупателем, если относительно соответствующего отчетного периода Сторонами не согласован Стейтмент в порядке, установленном п. 3.8. настоящего Договора.

В рамках настоящего Договора  любые денежные суммы, причитающиеся к оплате Покупателем в пользу Поставщика за поставку товаров, могут быть перечислены авансом  В случае выплаты аванса Покупатель имеет право на получение с Поставщика процентов на сумму перечисленного аванса за период, прошедший до момента предоставления встречного удовлетворения от Продавца в пользу Покупателя (в рамках положений ГК РФ о коммерческом кредите)  

- Посмотреть таблицу с даннымиП3-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

к Договору на поставку антигололедного

реагента №

от 20 г.

Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору.

Поставка Продукции производиться партиями, по Заявке на поставку Продукции, в дальнейшем именуемая Заявка (форма Заявки является Приложением №к настоящему Договору).

Срок поставки составляет с даты направления Покупателем Заявки Поставщику в соответствии с п. 3.2.1. настоящего Договора.

Порядок приемки:

Поставка на склад Покупателя производится в таре Поставщика за счет Поставщика: по адресу, указанному в Приложении №4.

Грузоотправителем по данному Договору является

При приемке поставленной Продукции по количеству Покупатель руководствуется товарной накладной.

При отказе от приемки очередной партии Продукции, вне зависимости от наличия в Продукции дефектов, Покупатель обязан известить Поставщика, до начала поставки. При увеличении количества поставляемой Продукции Покупатель оформляет Заявку на дополнительную партию Продукции в порядке, предусмотренном Договором.

- Посмотреть таблицу с даннымиП4-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к Договору на поставку антигололедного рагента

№

от «» «» 20г.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Реквизиты сторон

Общие реквизиты.
:
Адрес:
Адрес склада:
Банковские реквизиты:
E-mail: http://dme.ru/company/group/
Номер телефона:
Контактное лицо:
:
Адрес:
Банковские реквизиты:
E-mail:
Номер телефона:
Контактное лицо:

Реквизиты для взаимодействия по претензиям Покупателя.
Покупатель:
Адрес:
E-mail: для направления претензий ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер телефона:
Контактное лицо:
Поставщик:
Адрес:
E-mail:
Номер телефона:
Контактное лицо:

Изменение согласованных реквизитов.

Покупатель вправе уведомить Поставщика об изменении своих реквизитов по каналам, указанным в настоящем Договоре. Использование новых реквизитов становится обязательным для Поставщика с момента получения уведомления от Покупателя.

В течение с момента направления такого уведомления, изменение реквизитов должно быть оформлено Сторонами путем заключения Дополнительного соглашения об изложении настоящего Приложения в новой редакции.

- Посмотреть таблицу с даннымиП5.1-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиП5.2-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №

к Договору

наименование договора

[элемент удаляется при размещении документа в качестве оферты на Web-ресурсе:

№ от

[Форма ]Требовани{я/е}е о возмещении расходов на устранение недостатков и (или) дефектов {поставленного Товара / выполненной Работы}

(далее – Требование)

Дата направления требования

(дату допускается не проставлять, если требование направляется e-mail'ом или иным способом, предполагающим автоматические присоединение информации о дате отправки)

От , именуемого в дальнейшем    , в лице , действующ на основании , в адрес

, именуем-ого/-ой в дальнейшем   .

Ранее в Ваш адрес были направлены Уведомления о выявлении недостатков (дефектов), в связи с устранением

- Посмотреть таблицу с данными

>

Настоящим просим Вас возместить расходы на устранение указанных недостатков (дефектов) в сумме .

Далее уточняются детали требования:

{- Вариант требования, допустимый всегда: «Просим Вас перечислить указанную сумму на {cчет, реквизиты которого указаны / .»

- Вариант требования, допустимый, если расчеты по Договору еще не завершены (остается долг Юр.Лица Предприятия в пользу Контрагента): «Уведомляем Вас о том, что на указанную выше сумму будут уменьшены суммы, подлежащие к перечислению в вашу пользу по Договору №__ от _______.»} 

Техническая информация по Требованию.

Приложения перечисляются при их наличии:

К настоящему Требованию приложены следующие документы:

Каждый лист настоящего Требования заверен подписью представителя (указание на подписание каждой страницы уведомления не делается, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, не предполагающим использования бумаги)

:

______________________/ /

(проставление собственноручной подписи не требуется, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, не предполагающим использования бумаги)

Сохраняется только при составлении документа на бумаге:

Форма согласована Сторонами:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиП5.3-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №

к Договору

наименование договора

[эдемент удаляется при размещении документа в качестве оферты на Web-ресурсе:

№ от

[Форма]Уведомления о необходимости явки

(далее – Уведомление)

Дата направления уведомления

(дату допускается не проставлять, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, предполагающим автоматические присоединение информации о дате отправки)

От , именуемого в дальнейшем    , в лице , действующ на основании , в адрес

, именуем-ого/-ой в дальнейшем   .

Настоящим уведомляем Вас, что установило факт наличия недостатка (дефекта) в отношении {товара, поставленного / работы, выполненной} в рамках от (далее - "Договор") .

Просим Вас прислать своего представителя для совместного осмотра {товара / результата работы} и подписания Акта выявленных нарушений.

Адрес, по которому ожидаем вашего представителя: .

в одностороннем порядке и с момента такого подписания приобретает силу для обеих cторон Договора.">

Настоящее Уведомление составлено на ___ (__________) (информацию о количестве листов можно не указывать, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, не предполагающим разделение текста на листы), языках">.

Приложения перечисляются при их наличии:

К настоящему Уведомлению приложены следующие документы:

Каждый лист настоящего Уведомления заверен подписью представителя (указание на подписание каждой страницы уведомления допускается не делать, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, не предполагающим использования бумаги)>

:

______________________/ /

(проставление собственноручной подписи не требуется, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, не предполагающим использования бумаги)

Сохраняется только при составлении документа на бумаге:

Форма согласована Сторонами:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиП5.4-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №

к Договору

наименование договора

[эдемент удаляется при размещении документа в качестве оферты на Web-ресурсе:

№ от

[Форма]Уведомления о выявлении недостатков и (или) дефектов {поставленного Товара / выполненной Работы}

(далее – Уведомление)

Дата направления уведомления

(дату допускается не проставлять, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, предполагающим автоматические присоединение информации о дате отправки)

От , именуемого в дальнейшем    , в лице , действующ на основании , в адрес

, именуем{ого/ой} в дальнейшем   .

Настоящим уведомляем Вас, что установило факт наличия недостатков (дефектов) в отношении {товара, поставленного / работы, выполненной} в рамках от (далее - "Договор") 

Выявлены следующие недостатки (дефекты):

Подробно должны быть описаны идентифицирующие признаки (марка, модель, серийный номер, код, артикул и т.д. - чем их больше, тем лучше) работы / товара, в котором выявлены недостатки.>

В соответствии с :

Дальнейшее содержание уведомления зависит от того, какое из правомочий, предусмотренных Приложением «Гарантия качества» Договора, желает реализовать Юр.Лицо Предприятия.

{а) Если принято решение потребовать от Контрагента соразмерного уменьшения стоимости по Договору.

Нами принято решение о соразмерном уменьшении стоимости по Договору.

{ - Вариант требования, допустимый всегда: «Просим Вас перечислить сумму в размере на {cчет, реквизиты которого указаны / .»

- Вариант требования, допустимый, если расчеты по Договору еще не завершены (остается долг Юр.Лица Предприятия в пользу Контрагента): «Уведомляем Вас о том, что суммы, подлежащие к перечислению в вашу пользу по Договору, будут уменьшены соразмерно имущественной оценке выявленных в недостатков (дефектов).}»

б) Если принято решение потребовать от Контрагента возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара / Работ.

Нами принято решение о необходимости возместить понесенные нами расходы на устранение недостатков .

{ - Вариант требования, допустимый всегда: «Требование о возмещении расходов на устранение недостатков будет предъявлено позднее. Указанное требование может быть предъявлено в составе иных требований, вытекающих из недостатков (дефектов), выявленных за период времени (неделя, месяц, квартал, полугодие).»

- Вариант требования, допустимый всегда: «Просим Вас перечислить сумму в размере на {cчет, реквизиты которого указаны / .»

- Вариант требования, допустимый, если расчеты по Договору еще не завершены (остается долг Юр.Лица Предприятия в пользу Контрагента): «Уведомляем Вас о том, что суммы, подлежащие к перечислению в вашу пользу по Договору, будут уменьшены соразмерно имущественной оценке выявленных в недостатков (дефектов).}»

в) Если принято решение потребовать от Контрагента безвозмездного устранения недостатков Товара / Работ.

Просим Вас безвозмездно устранить указанные в настоящем Уведомлении недостатки (дефекты) .

г) Если принято решение отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар / Работы денежной суммы (допустимо только в том случае, если недостатки (дефекты) Товара / Работ не были устранены в срок, определенный в соответствии с условиями Приложения «Гарантия качества», либо не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения(допускается внесение иных критериев существенности недостатков, если таковые упоминались в Приложении "Гарантия качества" договора)).

Нами принято решение об отказе от исполнения Договора и возврате уплаченной за денежной суммы. Просим Вас перечислить сумму в размере на {cчет, реквизиты которого указаны / .

д) Если принято решение потребовать от Контрагента замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору / безвозмездного выполнения работы заново (допустимо только в том случае, если недостатки (дефекты) Товара / Работ не были устранены в срок, определенный в соответствии с условиями Приложения «Гарантия качества», либо не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения).

Просим Вас {осуществить замену Товаров, указанных в настоящем Уведомлении, за свой счет / безвозмездно выполненить Работы, указанные в настоящем Уведомлении, заново} .}

В одном Уведомлении допускается комбинирование нескольких требований относительно различных Товаров / Работ, поставленных / выполненных в рамках одного договора..

Техническая информация по Уведомлению.

Приложения перечисляются при их наличии:

К настоящему Уведомлению приложены следующие документы:

Каждый лист настоящего Уведомления заверен подписью представителя (указание на подписание каждой страницы уведомления не делается, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, не предполагающим использования бумаги)

:

______________________/ /

(проставление собственноручной подписи не требуется, если уведомление направляется e-mail'ом или иным способом, не предполагающим использования бумаги)

Сохраняется только при составлении документа на бумаге:

Форма согласована Сторонами:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиП5.5-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №

к Договору

наименование договора

[эдемент удаляется при размещении документа в качестве оферты на Web-ресурсе:

№ от

[Форма]Акта выявленных нарушений

Дата подписания

Место подписания

Вводятся должность и ФИО лица - подписанта документа со стороны ЮЛ Предприятия , действующ ий/ая в интересах Вводится фирменное наименование ЮЛ Предприятия , на основании - вводятся реквизиты документа, уполномочивающего лицо-подписанта документа со стороны ЮЛ Предприятия составлять Акт, и

Вводятся должность и ФИО лица - подписанта документа со стороны Контрагента , действующ ий/ая в интересах Вводится фирменное наименование Контрагента , на основании - вводятся реквизиты документа, уполномочивающего лицо-подписанта документа со стороны Контрагента подписывать Акт

составили настоящий Акт о нижеследующем.

В соответствии с настоящим Актом зафиксированы следующие нарушения Договора № от (далее - "Договор") :

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с :

Дальнейшее содержание Акта зависит от того, какое из правомочий, предусмотренных Приложением «Гарантия качества» Договора, желает реализовать Юр.Лицо Предприятия.

{а) Если принято решение потребовать от Контрагента соразмерного уменьшения стоимости по Договору:

Юр.Лицом Предприятия принято решение о соразмерном уменьшении стоимости по Договору.

{ - Вариант, допустимый всегда: «Юр.Лицо Предприятия требует от Контрагента перечислить сумму в размере на {cчет, реквизиты которого указаны / .»

- Вариант, допустимый, если расчеты по Договору еще не завершены (остается долг Юр.Лица Предприятия в пользу Контрагента): «Юр.Лицом Предприятия принято решение об уменьшении сумм, подлежащих к перечислению по Договору в пользу Контрагента, соразмерно имущественной оценке выявленных в недостатков (дефектов).}»

б) Если принято решение потребовать от Контрагента возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара / Работ.

Юр.Лицом Предприятия принято решение о возмещении понесенные им расходов на устранение недостатков }.

{ - Вариант требования, допустимый всегда: «Требование о возмещении расходов Юр.Лица DME на устранение недостатков будет предъявлено позднее. Указанное требование может быть предъявлено в составе иных требований, вытекающих из недостатков (дефектов), выявленных за период времени (неделя, месяц, квартал, полугодие).»

- Вариант, допустимый всегда: «Юр.Лицо Предприятия требует от Контрагента перечислить сумму в размере на {cчет, реквизиты которого указаны / .»

- Вариант, допустимый, если расчеты по Договору еще не завершены (остается долг Юр.Лица Предприятия в пользу Контрагента): «Юр.Лицом Предприятия принято решение об уменьшении сумм, подлежащих к перечислению по Договору в пользу Контрагента, соразмерно имущественной оценке выявленных в недостатков (дефектов).}»

в) Если принято решение потребовать от Контрагента безвозмездного устранения недостатков Товара / Работ.

Юр.Лицо Предприятия требует от Контрагента безвозмездно устранить указанные в настоящем Акте недостатки (дефекты) .

г) Если принято решение отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар / Работы денежной суммы (допустимо только в том случае, если недостатки (дефекты) Товара / Работ не были устранены в срок, определенный в соответствии с условиями Приложения «Гарантия качества», либо не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения).

Юр.Лицом Предприятия принято решение об отказе от исполнения Договора и возврате уплаченной за денежной суммы. Юр.Лицо Предприятия требует от Контрагента перечислить сумму в размере на {cчет, реквизиты которого указаны / .

д) Если принято решение потребовать от Контрагента замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору / безвозмездного выполнения работы заново (допустимо только в том случае, если недостатки (дефекты) Товара / Работ не были устранены в срок, определенный в соответствии с условиями Приложения «Гарантия качества», либо не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения).

Юр.Лицо Предприятия требует от Контрагента {осуществить замену Товаров, указанных в настоящем Акте, за свой счет / безвозмездно выполнить Работы, указанные в настоящем Акте, заново} .}

В одном Акте допускается комбинирование нескольких требований относительно различных Товаров / Работ, поставленных / выполненных в рамках одного договора..

[К настоящему Акту приложены следующие документы (материалы):

] .

Настоящий Акт составлен на указывается количество листов, на которых составлен Акт, числом, затем в скобках количество прописью листах/листе и в указывается количество экземпляров Акта (числом, затем в скобках прописью) экземплярах.

Сохраняется только при составлении документа на бумаге:

Форма согласована Сторонами:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиП5.6-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

АКТ

возврата оборотной тары

«»20г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Покупателя с одной стороны, и от лица Поставщика , с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «»20г. в адрес была возвращена оборотная тара (емкости пластиковые 1000 л.) в количестве ( ) штук.

Претензии:

- Посмотреть таблицу с даннымиП5.7-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №

к Договору

наименование договора

[эдемент удаляется при размещении документа в качестве оферты на Web-ресурсе:

№ от

[Форма]Акта приёма-передачи товаров №__

Дата составления

Место подписания

Вводится фирменное наименование ЮЛ DME , в лице вводятся должность и ФИО лица - подписанта документа со стороны ЮЛ Предприятия , действующ его/ей на основании вводятся реквизиты документа, уполномочивающего лицо-подписанта документа со стороны ЮЛ Предприятия подписывать Договор / Дополнительное соглашение (например Устав, Доверенность) , именуемое в дальнейшем ЮЛ DME , с одной стороны,

и Вводится фирменное наименование ЮЛ Контрагента / ФИО Контрагента-физ.лица , в лице _вводятся должность и ФИО лица - подписанта документа_ , действующ его/ей на основании _вводятся реквизиты документа, уполномочивающего лицо-подписанта документа со стороны Контрагента-ЮЛ подписывать Акт (например Устав, Доверенность)_ , именуемое в дальнейшем Контрагент , с другой стороны,

на основании Договора наименование договора [Добавляется, если договор заключался с помощью размещения оферты на Web-ресурсе: вступившего в силу в результате направления Заказчиком Акцепта № ___ от ____ Оферты Исполнителя №___ от___ ] ,

составили настоящий Акт о нижеследующем.

В соответствии с настоящим Актом ЮЛ DME / Контрагент передал [указание на период обязательно вводится для длящихся договоров: в периоде ] , а Контрагент / ЮЛ DME принял следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

Код валюты: .

Претензии ЮЛ DME / Контрагента: "отсутствуют" / приведены в следующ таблиц

Нарушения Контрагента

- Посмотреть таблицу с данными

Нарушения ЮЛ DME

- Посмотреть таблицу с данными

Если подписание договора на бумаге не производилось, а подписание настоящего Акта осуществляется в ответ на размещение одной из сторон Акта оферты на Web-ресурсе, и при этом в ответ на данную оферту Акт подписывается впервые и до подписания Акта акцепт на оферту не направлялся,

в тексте Акта может быть сохранен следующий пункт:

Стороны настоящего Акта договорились считать подписание настоящего Акта подтверждением согласия Сторон на возникновение Договора, проект которого изложен в оферте, размещенной на Web-ресурсе, как он определен в Соглашении об использовании простой электронной подписи № ___ от ___, и имеющей следующие реквизиты: ).

Стороны договорились произвести зачет сумм неустоек, штрафов, пеней, предъявленных , в размере , путем уменьшения суммы, причитающейся к оплате .

Стороны договорились произвести включение сумм неустоек, штрафов, пеней, предъявленных , в сумму, причитающуюся к оплате , путём увеличения указанной суммы на .

Итого подлежит перечислению по настоящему Акту с учётом неустоек, штрафов, пеней, предъявленных : , в т.ч. НДС .

К настоящему Акту приложены следующие документы: .

Настоящий Акт составлен на указывается количество листов, на которых составлен Акт, числом, затем в скобках количество прописью листах/листе и в указывается количество экземпляров Акта (числом, затем в скобках прописью) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

_

Конец формы 

П6-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №

к Договору

наименование договора

[эдемент удаляется при размещении документа в качестве оферты на Web-ресурсе:

№ от

Гарантийные обязательства

1. Срок гарантии на поставленный Товар, указанный в Приложении № 1 составляет – с даты . В отношении отдельных товаров, отдельных комплектующих может быть установлен самостоятельный гарантийный срок. Также срок гарантии по каждой позиции договора может быть установлен в отдельном приложении - например, в приложении, содержащем спецификацию на поставляемый товар / выполняемые работы.

2. ЮЛ Предприятия при выявлении недостатка (дефекта), вправе по своему выбору:

• потребовать от Контрагента соразмерного уменьшения стоимости по Договору;
• потребовать от Контрагента безвозмездного устранения недостатков Товара;
• потребовать от Контрагента возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• потребовать от Контрагента замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

Права, установленные пп.2.4-2.5 настоящего Приложения, возникают у ЮЛ Предприятия в том случае, если недостатки (дефекты) Товара  не были устранены в срок, определенный в соответствии с условиями настоящего Приложения, либо не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения [допускается внесение иных критериев существенности недостатков].

3. Подтверждение наличия недостатка (дефекта), расчет его имущественной оценки.

3.1. Стороны соглашаются, что надлежащими доказательствами наличия в Товаре недостатков (дефектов) являются:

- Посмотреть таблицу с данными

> .

3.2. При предъявлении Юр.лицом DME требования, указанного в пп.2.1 настоящего Приложения, в качестве надлежащего подтверждения соразмерности уменьшения стоимости Товара, Контрагент соглашается принимать следующие документы: отчеты, заключения и (или) иные документы, которыми может быть завершено проведение соответствующей независимой экспертизы; сравнительные таблицы цен, устанавливаемых различными поставщиками и (или) подрядчиками на товары, приобретение которых необходимо для устранения выявленных в Товаре недостатков (дефектов).

При предъявлении Юр.лицом DME требования, указанного в пп.2.1 настоящего Приложения, достаточно передачи Контрагенту копий документов, указанных в настоящем пункте.

3.3. При предъявлении Юр.лицом DME требования, указанного в пп.2.3 настоящего Приложения, в качестве надлежащего подтверждения размера расходов, понесенных Юр.Лицом DME на устранение недостатков (дефектов), Контрагент соглашается принимать следующие документы: Товарные накладные, Акты приема-передачи товаров, Акты выполненных работ, Акты оказанных услуг, подписанные Юр.Лицом DME и третьим лицом, к которому Юр.Лицо DME обратилось с целью устранения недостатков Товара.

Также расходы Юр.Лица DME могут быть подтверждены счетами на оплату товаров (работ, услуг) третьего лица в совокупности с соответствующими платежными поручениями или документами, оформляющими расчет в другой форме, допустимой гражданским законодательством.

Если ЮЛ DME осуществило устранение недостатка (дефекта) без привлечения третьих лиц, расходы, подлежащие компенсации со стороны Контрагента, определяются в Расчете по устранению недостатков (дефектов), составленном и подписанном Юр.Лицом DME. Юр.Лицо DME уведомляет Контрагента о составлении Расчета по устранению недостатков (дефектов) и передает ему копию подписанного документа.

При предъявлении Юр.лицом DME требования, указанного в пп.2.3 настоящего Приложения, достаточно передачи Контрагенту копий документов, указанных в настоящем пункте.

4. Порядок заявления Юр.Лицом DME требований в связи с наступлением выявлением недостатка (дефекта).

4.1. Настоящее редактируемое поле сохрантяется, если гарантийный срок хотя бы на одну из позиций Договора составляет менее 2-х лет: Если недостатки и (или) дефекты обнаружены в пределах гарантийного срока.

4.1.1. Порядок заявления требований, указанных в пп.2.1-2.2, 2.4-2.5 настоящего Приложения.

Юр.Лицо Предприятия направляет Контрагенту Уведомление о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленного Товара, составленное по форме, содержащейся . Уведомление должно содержать перечень выявленных недостатков и (или) дефектов.

В уведомлении ЮЛ DME вправе заявить требование или несколько требований, виды которых перечислены в п.2 настоящего Приложения. Контрагент обязуется в течение ответить на Уведомление, используя тот же канал связи, по которому уведомление было направлено. Ответ Контрагента должен содержать согласие или несогласие на удовлетворение требования, содержащегося в Уведомлении.

Срок на выполнение Контрагентом требований, указанных в уведомлении, определяется в соответствии с пп.5-7 настоящего Приложения.

4.1.2. Порядок заявления требований, указанных в пп.2.3 настоящего Приложения.

Юр.Лицо DME направляет Контрагенту Уведомление о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленного Товара, составленное по форме, содержащейся . Уведомление должно содержать перечень выявленных недостатков и (или) дефектов.

Требование, указанное в пп.2.3 настоящего Приложения, ЮЛ DME вправе заявить в этом же Уведомлении или отдельно, в любой другой день. Требование, направляемое отдельно от Уведомления о выявлении недостатков и (или) дефектов поставленного Товара, составляется по форме, содержащейся . Также допустимо одновременное направление нескольких требований, вытекающих из недостатков (дефектов), выявленных за период времени (неделя, месяц, квартал, полугодие).

Контрагент обязуется в течение ответить на требование, используя тот же канал связи, по которому требование было направлено. Ответ Контрагента должен содержать согласие или несогласие на удовлетворение требования.

Срок на выполнение Контрагентом требований, указанных в уведомлении, определяется в соответствии с пп.5-7 настоящего Приложения.

Пункт 4.2 добавляется в том случае, если гарантийный срок хотя бы на одну из позиций Договора составляет менее 2-х лет (а для строительного подряда - менее 5-ти лет):

4.2 Если недостатки и (или) дефекты обнаружены за пределами гарантийного срока, но в пределах со дня передачи товара Покупателю.

Факт наличия недостатков и (или) дефектов Товара, которые не были отмечены Контрагентом в {Товарной накладной / Акте приема-передачи товаров} при его подписании) подтверждается Актом выявленных нарушений, составленным сотрудником ЮЛ Предприятия и подписанным представителем Контрагента. Указанный Акт составляется по форме, . ЮЛ Предприятия обязано оповестить Контрагента о необходимости подписать Акт выявленных нарушений путём направления в адрес Контрагента Уведомления о необходимости явки, оформленного по форме, установленной Приложением №8.х настоящего Договора. В случае, если в течение со дня направления в адрес Контрагента Уведомления о необходимости явки (или в иной, более продолжительный, срок, если таковой срок прямо указан в соответствующем Уведомлении о необходимости явки) представитель Контрагента не явился по указанному ЮЛ DME адресу для подписания Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается соответствующая отметка, Акт подписывается представителем ЮЛ DME в одностороннем порядке и с момента такого подписания приобретает силу для обеих Сторон. К Акту выявленных нарушений могут прикладываться материалы, подтверждающие факт нарушения, в том числе фото- и видеоматериалы. 

5. Если ЮЛ Предприятия реализует право, указанное в п.2.1 и (или) п.2.3 настоящего Договора, и на момент заявления соответствующего требования расчеты по Договору еще не завершены (а именно: остается долг Юр.Лица Предприятия в пользу Контрагента), ЮЛ Предприятия вправе соразмерно уменьшить сумму, подлежащую к перечислению в пользу Контрагента.

Если же на указанный в предыдущем абзаце момент расчеты уже завершены, а также в случае заявления ЮЛ Предприятия требования, указанного в п.2.4 настоящего Приложения, ЮЛ Предприятия вправе потребовать от Контрагента перечисления соответствующей суммы на счет, реквизиты которого указаны , либо на иной прямо указанный Юр.Лицом Предприятия счет. Контрагент обязуется перечислить указанные средства в течение , или в иной, более продолжительный, срок, если такой срок прямо указан Юр.Лицом Предприятия.

В случае просрочки исполнения обязанности по перечислению указанных средств Контрагент обязуется уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере .

6. Если ЮЛ Предприятия реализует право, указанное в п.2.2 настоящего Договора, Исполнитель гарантирует устранение недостатков и (или) дефектов Товара , за свой счет (включая стоимость доставки Товара до места проведения гарантийного обслуживания и обратно), в срок или в иной, более продолжительный, срок, если такой срок указан в соответствующем Уведомлении о выявлении недостатков и (или) дефектов[ или Акте выявленных нарушений].

В случае просрочки исполнения обязанности по устранению недостатков и (или) дефектов Товара Контрагент обязуется уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере .

7. Если ЮЛ Предприятия реализует право, указанное в п.2.5 настоящего Договора, Исполнитель гарантирует осуществление замены Товара , за свой счет (включая стоимость доставки заменяемого Товара по адресу Контрагента и стоимость доставки замещающего Товара по адресу ЮЛ Предприятия) в срок или в иной срок, если такой срок указан в соответствующем Уведомлении о выявлении недостатков и (или) дефектов[ или Акте выявленных нарушений].

В случае просрочки исполнения обязанности по осуществлению замены Товара Контрагент обязуется уплатить штрафную неустойку (пеню) в размере .

8. За факт возникновения недостатка (дефекта) Контрагент обязуется уплатить штрафную неустойку - Посмотреть таблицу с данными

9. Контрагент обязуется сверх неустойки возместить в полном объеме убытки, вызванные обнаруженным недостатком (дефектом), включая, но не ограничиваясь:

• убытки, связанные с приобретением и (или) использованием товара взамен некачественного;
• убытки, связанные с предъявлением третьими лицами требований, вытекающих из использования Юр.Лицом DME Товара с недостатками (дефектами);
• убытки, вызванные простоем, частичным простоем технологических процессов предприятия в связи с объективной или юридической невозможностью использования некачественного товара;
• оплату услуг специалистов, с помощью которых обнаружен недостаток (дефект) Товара , и (или) произведена оценка существенности недостатка (дефекта), и (или) произведена имущественная оценка недостатка (дефекта), Товара с таким недостатком (дефектом).

10. Любые денежные суммы, которые, согласно пунктам 5-10 настоящего Приложения, Контрагент обязуется уплатить в пользу Юр.Лица DME, Юр.Лицо DME вправе удержать из , если такая ставка предусмотрена условиями настоящего Договора.

Если имеется учреждение, оказывающее по заявкам коммерческих организаций услуги по проведению экспертиз товаров, входящих в предмет договора, с целью: установления наличия недостатков (дефектов) в товарах; имущественной оценки таких недостатков (дефектов); оценки рыночной стоимости товаров с подобными недостатками (дефектами) и другие подобные услуги - добавляется пункт о проведении экспертизы товара, в котором обнаружены недостатки (дефекты):

11. Если Контрагент не согласен:

• с признанием факта наличия недостатка (дефекта);
• с произведенной Юр.Лицом DME оценкой существенности недостатка (дефекта);
• с размером имущественных требований, предъявленных Юр.Лицом DME, -

Контрагент вправе обратиться в с целью получения экспертного заключения по спорному вопросу. При назначении экспертизы и последующем изменении её параметров с ЮЛ DME должны быть согласованы следующие вопросы:

• [буллит добавляется, если в п.8 предусмотрено несколько экспертных учреждений: "наименование экспертного учреждения, в которое будет направлен запрос о проведении экспертизы;"]
• количество экспертов (если экспертное учреждение предоставляет заказчику экспертизы возможность выбора количества экспертов);
• личности экспертов (если экспертное учреждение предоставляет заказчику экспертизы возможность выбора экспертов);
• круг и содержание вопросов, задаваемых экспертам;
• материалы и документы, предоставляемые эксперту для проведения исследования;
• место, дата и время проведения экспертизы;

Согласованием Юр.Лица DME считается только явное и недвусмысленное заявление о согласии с указанными решениями, направленное в порядке, установленным в настоящем Договоре ( ).

Юр.лицу DME должны быть предоставлены возможности:

• давать объяснения эксперту;
• знакомиться с заключением по итогам экспертизы иными документами, доступ к которым предоставляется заказчику экспертизы; снимать с копии с таких документов.

Проведение экспертизы оплачивает её заказчик. Если экспертизой установлено отсутствие в товаре недостатков (дефектов), требование об устранении которых было прдъявлено Юр.Лицом DME, Контрагент вправе потребовать от ЮЛ DME компенсации стоимости произведенной экспертизы, если только выводы экспертизы не будут опровегнуты в судебном порядке.

Сохраняется только при составлении документа на бумаге:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиП7-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №

к Договору

№ от

Порядок предоставления в пользование инфраструктуры общего пользования.

Термины

Верификация уровня подготовки Персонала (Верификация) – проверка соответствия уровня знаний и навыков Персонала , действующего в Аэропорту Домодедово, требованиям к персоналу, устанавливаемым Главным оператором и Владельцами ИОП. Требования к персоналу в зависимости от вида деятельности указаны в Приложении №11 к Руководству пользователя аэропорта Домодедово, размещенном на Сайте.

Владельцы ИОП – Специализированные предприятия, владеющие ИОП Аэропорта Домодедово на праве собственности или на иных законных основаниях.

Главный оператор – хозяйствующий субъект, владеющий аэродромом гражданской авиации Аэропорта Домодедово на условиях аренды и эксплуатирующий такой аэродром в целях обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, имеющий сертификат, подтверждающий соответствие аэродрома гражданской авиации Аэропорта Домодедово требованиям Федеральных авиационных правил. Главным оператором в Аэропорту Домодедово является .

Документарная проверка (Документарная проверка) – проверка соответствия вида деятельности комплексу требований к юридическому лицу, устанавливаемых Федеральными авиационными правилами, иными нормативными актами РФ, Главным оператором и Владельцами ИОП, соответствие которым является необходимым условием для ведения вида деятельности на территории Аэропорта Домодедово. Требования к документам в зависимости от вида деятельности указаны в Приложении №10 к Руководству пользователя аэропорта Домодедово, размещенном на Сайте.

Инфраструктура общего пользования (ИОП) – объекты инфраструктуры аэропорта (подъездные пути, примыкающие к аэродрому, аэродром, сооружения, оборудование, производственно-технологические комплексы, инженерные системы и другие объекты), находящиеся на территории Аэропорта Домодедово, эксплуатируемые Владельцами ИОП, и используемые при ведении деятельности на территории Аэропорта Домодедово.[ Перечень элементов ИОП указан в п.4 настоящего Приложения.]

[Контролируемая зона аэропорта (КЗА) – рабочая площадь Аэропорта Домодедово, прилегающая к ней территория и расположенные вблизи здания или часть их, доступ в которые контролируется.]

Персонал – физические лица, состоящие в трудовых либо гражданско-правовых отношениях с , участвующие в оказании Услуг .

Предприятия Аэропорта Домодедово – Специализированные предприятия, а также Представительство компании с ограниченной ответственностью «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» в РФ.

[Сайт – официальный сайт Аэропорта Домодедово www.dme.ru.]

Специализированные предприятия – юридические лица, указанные на Сайте .

Территория Аэропорта Домодедово – объекты недвижимого имущества, включая земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся во владении или пользовании у Предприятия Аэропорта Домодедово на любом законном основании либо фактически им используемые.

Техника и иные средства механизации – спецтранспорт, транспортные средства (далее по тексту - ТС), средства механизации, технические средства, спецоборудование, используемые при ведении деятельности на территории Аэропорта Домодедово. Специализированных предприятий по обеспечению деятельности в процессе оказания Услуг . Услуги ИОП перечислены в п.4 настоящего Приложения.

Услуги предоставления в возмездное пользование ИОП (Услуги ИОП) – Услуги Владельцев ИОП по предоставлению в использование за плату объектов ИОП, задействованных в процессе оказания Услуг .

Услуги – комплекс услуг , предоставляемый на территории Аэропорта Домодедово, определенный в Приложен № к настоящему Договору.

Услуги по обучению сотрудников – Услуги по организации обучения сотрудников правилам движения на перроне аэродрома Аэропорта Домодедово, а также предоставление учебных материалов для получения Персоналом теоретических знаний и практических умений, необходимых для осуществления деятельности на территории Аэропорта Домодедово.

Основные положения

Настоящее Приложение определяет порядок обеспечения деятельности Услугами ИОП, необходимость в которых у может возникнуть при исполнении настоящего Договора

на условиях настоящего Приложения организует за свой счет обеспечение Услугами ИОП, необходимых для оказания Услуг .

Права и обязанности Сторон

Обязанности :

Обеспечить Услугами ИОП в пределах объемов, обусловленных п.4 настоящего Приложения:

Организовать взаимодействие Главного оператора, Владельцев ИОП и при исполнении настоящего Договора, при прохождении процедуры Верификации персонала и Документарной проверки.

[Обеспечить организацию обучения сотрудников , осуществляющих самостоятельную эксплуатацию Техники и иных средств механизации в КЗА и выдачу указанным сотрудникам талонов-допусков.]

Права :

В целях контроля соблюдения условий настоящего Договора, проводить проверки деятельности на территории Аэропорта Домодедово с привлечением персонала Владельцев ИОП и Главного оператора, а также с привлечением третьих лиц, с последующим предоставлением результатов проверки . Персонал , Владельцев ИОП, Главного оператора и третьих лиц, привлеченный к проверке должен состоять в соответствующих подразделениях контроля качества и (или) технического надзора указанных лиц, что подтверждается соответствующей отметкой на личном пропуске сотрудника.

Направлять запросы в адрес (на адрес места нахождения или адрес e-mail, указанные в Приложении № к настоящему Договору) о предоставлении подтверждения наличия действующих трудовых отношений с персоналом , на который оформлены пропуска. Соответствующая информация должна быть предоставлена в течение дней со дня получения запроса от (на адрес местонахождения или адрес e-mail, указанные в Приложении № к настоящему Договору).

В случае нарушения обязанности использовать Услуги ИОП только в рамках исполнения настоящего Договора (п. настоящего Приложения) направить запрос Главному оператору об аннулировании результатов Верификации персонала и Документарной проверки, а также прекратить обеспечение Услугами ИОП по настоящему Договору, в т.ч. заблокировать личные и транспортные пропуска .

Обязанности :

Пройти процедуру Верификации персонала с Документарной проверкой, по каждому виду деятельности по настоящему Договору, до начала оказания Услуг и повторять прохождение процедуры Верификации персонала с Документарной проверкой с периодичностью, определённой Руководством пользователя аэропорта.

До начала оказания Услуг ознакомиться с , размещенными на Сайте, довести содержание указанных Правил до своих сотрудников, а также неукоснительно соблюдать и обеспечивать соблюдение указанных Правил своими сотрудниками в течение всего периода оказания Услуг .

За рабочих дн до даты начала оказания Услуг подавать заявки на обеспечение Услугами ИОП по настоящему Приложению, в т.ч. на личные и транспортные пропуска, охрану объектов, обучение сотрудников, осуществляющих самостоятельную эксплуатацию Техники и иных средств механизации в КЗА, по форме, размещенной на Сайте.

Не использовать Услуги ИОП, обеспечиваемые по настоящему Договору с целью оказания услуг / производства работ / реализации товаров, не связанных с Услугами , выполняемыми в соответствии с настоящим Договором.

Использовать объекты ИОП, указанные в настоящем Приложении исключительно по их прямому назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора.

Обеспечивать возможность контроля с привлечением Владельцев ИОП / Главного оператора процесса деятельности в Аэропорту Домодедово. Не препятствовать деятельности подразделений инспекции и транспортной безопасности Предприятий Аэропорта Домодедово, способствовать проводимым ими мероприятиям, проверкам.

• • [ обязуется соблюдать Руководство пользователя аэропорта Домодедово, размещенное в сети Интернет по следующему адресу: http://dme.ru/partners/activities/.

обязуется обеспечить соблюдение требований Руководства Пользователя всеми третьими лицами и их работниками (представителями), которые находятся на Территории Аэропорта Домодедово (определение понятия см. в Руководстве пользователя аэропорта Домодедово) по указанию и (или) для исполнения договора, заключенного между и таким третьим лицом. (Пункт удаляется, если уже учтён в теле Договора)]

• • Не уклоняться от оформления и подписания Акта выявленных нарушений и других документов, подтверждающих факт нарушения требований настоящего Приложения, Руководства пользователя аэропорта[ и Правил пользования объектами ИОП]. Форма Акта выявленных нарушений размещена на Сайте. В случае несогласия с данными указанного Акта, дальнейший порядок взаимодействия определяется согласно «Порядку рассмотрения претензий», настоящего Договора}/{указанному в Метастандарте}>.

Услуги ИОП

В процессе исполнения настоящего Договора, использует следующие необходимые Услуги ИОП:

- Посмотреть таблицу с данными

>

Квота использования Услуг ИОП

В рамках исполнения настоящего Договора, обязуется обеспечить Услугами ИОП для функционирования следующего количества сотрудников , а также Техники и иных средств механизации :

Персонал:

- Посмотреть таблицу с данными

>

Техника и иные средства механизации:

- Посмотреть таблицу с данными

>

• обеспечивает Услугами ИОП за свой счет. В случае, если по инициативе или вине возникла необходимость обеспечения Услугами ИОП дополнительного количества персонала или Техники и иных средств механизации , то затраты на обеспечение дополнительного количества персонала или Техники и иных средств механизации удерживаются из суммы, причитающейся к оплате в соответствии с настоящим Договором.
• Стоимость Услуг ИОП, которыми за свой счет обеспечивает в рамках исполнения настоящего Договора определяется в соответствии прейскурантами Специализированных предприятий, расположенными на Сайте по адресу: >.

Ответственность Сторон

В случае нанесения вреда имуществу Владельцев ИОП в результате эксплуатации объектов ИОП не по назначению (п. настоящего Приложения), обязуется возместить Владельцам ИОП все документально подтвержденные убытки, понесенные Владельцами ИОП в связи с восстановлением работоспособности и целостности имущества Владельцев ИОП.

[Ответственность за нарушение Руководства пользователя аэропорта Домодедово.

В случае нарушения положений Руководства пользователя аэропорта Домодедово обязуется уплатить в пользу штраф, размер которого определен в Руководстве пользователя.

При этом уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не освобождает от исполнения обязательств, предусмотренных Руководством пользователя аэропорта Домодедово.

• • также принимает на себя ответственность за действия третьих лиц и их работников (представителей), которые находятся на по указанию и (или) для исполнения договора, заключенного между и таким третьим лицом, как за свои собственные действия. В случае нарушения таким лицом требований Руководства пользователя обязуется уплатить в пользу штраф, размер которого определяется в соответствии с п. настоящего Приложения. (Пункт удаляется, если уже учтён в теле Договора)]
• В случае нарушения требования об использовании Услуг ИОП, обеспечиваемых в рамках настоящего Договора (п. настоящего Приложения), обязуется уплатить в пользу штраф в размере за каждый факт нарушения.
• В случае нарушения , штрафные санкции определяются в размере, установленном и выставляются в соответствии с Порядком рассмотрения рекламаций.

[(Раздел "Прочие условия" переносится в соответствующий раздел Договора, из настоящего Приложения удаляется, соответствующие ссылки на пункты с указанием документов, размещённых на Сайте, в настоящем Приложении корректируются))

Прочие условия

Неотъемлемой частью настоящего являются следующие документы, размещенные на Сайте:

- Посмотреть таблицу с данными

>

• Обязательному соблюдению подлежат условия следующих документов:
• – размещены в архиве, доступном на сайте:

a) Правила пользования объектами ИОП грузового комплекса:

Наименование файла документа в архиве на сайте: .

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:

b) Правила пользования объектами топливной ИОП:

Наименование файла документа в архиве на сайте: .

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:

c) Правила пользования объектами ИОП перрона и прилегающих территорий:

Наименование файла документа в архиве на сайте: .

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:

d) Правила пользования объектами ИОП аэровокзального комплекса

Наименование файла документа в архиве на сайте: .

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:

[ ]

Наименование файла документа в архиве на сайте: «Порядок предоставления Услуг по обучению сотрудников - Версия ».

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей:

>

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиП8-12.02.02.05.01.02.01.02-01.04x

Приложение №

к Договору

[эдемент удаляется при размещении документа в качестве оферты на Web-ресурсе:

№ от

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Стороны,

принимая во внимание положения ст. 12 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 N 40-ФЗ) и ст. 7 и 8 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (заключена государствами - членами Совета Европы в г. Страсбурге 27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ),

согласились считать себя связанными положениями настоящей Антикоррупционной политики.

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Договор – Договор № ___ наименование договора от ___ .

Юр.Лицо Предприятия – Заказчик / Исполнитель / Подрядчик / Покупатель / Поставщик по Договору № ___ наименование договора от __ [формулировка сохраняется в проекте ДФО только в том случае, если со стороны ДМЕ участвует ЮЛ ДМЕ, входящее в одну группу лиц с AMC (по данным перечня, размещённого в п.3 настоящей Политики): , а также любое юридическое лицо, входящее в одну группу лиц с Компанией с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» по основаниям, установленным ФЗ «О защите конкуренции» (перечень таких лиц размещен в п.3 настоящей Политики)].

Контрагент – Исполнитель / Подрядчик / Заказчик / Поставщик / Покупатель по Договору № ___ наименование договора от ___.

Совместно Юр.Лицо Предприятия и Контрагент именуются «Стороны», а по отдельности могут именоваться «Сторона».

Политика – настоящий документ, Антикоррупционная политика.

Персона нон-грата – сотрудник и/или участник и/или акционер и/или представитель Контрагента, в отношении которого Юр.Лицу Предприятия стали известны сведения о том, что такое лицо готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Инсайдерская информация - информация, которая не была предоставлена Контрагенту Юр.Лицом Предприятия по официальным каналам предоставления информации (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну), получение которой Контрагентом может оказать влияние на принятие решений о ведении бизнеса между Контрагентом и Юр.Лицом Предприятия (в том числе на принятие решений о заключении/изменении/расторжении и/или о порядке исполнения договоров между Юр.Лицом Предприятия и Контрагентом).

К официальным каналам предоставления Юр.Лицом Предприятия информации относятся:

• официальные переговоры с участием уполномоченных представителей Юр.Лица Предприятия и Контрагента, оформленные протоколом переговоров;
• письмо за подписью уполномоченного представителя Юр.Лица Предприятия на бумажном носителе;
• электронное сообщение с официального электронного почтового ящика Юр.Лица Предприятия;
• сообщение на официальном сайте Юр.Лица Предприятия в сети «Интернет»;
• сообщение средств массовой информации.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. Каждая из Сторон принимает на себя ответственность за акты коррупции, совершённые при участии:

сотрудника Стороны, её единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, акционера или участника;

иного лица (как юридического, так и физического лица), входящего со Стороной в одну группу лиц по основаниям, установленным ФЗ «О защите конкуренции»;

иного лица, являющегося усыновителем, усыновленным, дедушкой, бабушкой, внуком, лицом, состоящим в свойстве с лицом, указанным в пп.- настоящей Политики;

лица, представляющего или представляемого одним из лиц, указанных в пп.– настоящей Политики;

любого 3-го лица, участвующего в акте коррупции по прямому или косвенному указанию лица, указанного в пп.- настоящей Политики.

2.1.2. К актам коррупции по условиям настоящей Политики относятся следующие действия (бездействие):

• предоставление в пользу одной Стороны (Стимулируемой Стороны) имущественных благ и (или) совершение в пользу такой Стороны иных действий (бездействия) с целью добиться ответных действий (бездействия) в пользу другой Стороны (Стимулирующей Стороны);
• побуждение к такому предоставлению или совершению иных действий (бездействия), включая следующие формы побуждения: предложение, обещание, требование, вымогательство, заведомое создание условий, при которых Сторона вынуждается к такому предоставлению, - но не ограничиваясь указанными формами;
• посредничество в таком предоставлении или совершении иных действий (бездействия);
• приготовление к такому предоставлению или совершению иных действий (бездействия), то есть приискание, изготовление или приспособление средств или орудий, приискание соучастников, сговор либо иное умышленное создание условий для такого предоставления или совершения иных действий (бездействия), если при этом такое предоставление или иные действия (бездействие) не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим лица, осуществлявшего приготовление;
• покушение на такое предоставление или совершение иных действий (бездействия), то есть умышленные действия (бездействие), непосредственно направленные на такое предоставление или совершение иных действий (бездействия), но не доведенное до конца по обстоятельствам, не зависящим от лица, осуществлявшего покушение.

2.1.3. Имущественные блага.

2.1.3.1. К имущественным благам по условиям настоящей Политики относятся следующие элементы:

• любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии;
• имущественные права, включая права требования и исключительные права;
• выполнение работ, оказание услуг имущественного характера (например, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования);
• освобождение от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, предоставление туристических путевок, перевозочных документов, права на питание бесплатно либо по заниженной стоимости; прощение долга; исполнение обязательств перед другими лицами за обязанное лицо).

2.1.3.2. К иным действиям (бездействию) в пользу Стимулируемой Стороны по условиям настоящей Политики относятся следующие элементы:

• Действия (бездействие) входящие в состав должностных полномочий Стимулирующей стороны, прав или обязанностей Стимулирующей стороны по Договору или соглашению, заключенному с 3-м лицом.

Такие действия (бездействие), которые лицо имеет право и (или) обязано совершить в пределах его должностной компетенции, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом (например, сокращение установленных Договором сроков рассмотрения претензии другой стороны; ускорение принятия соответствующего решения; выбор сотрудником Стороны в пределах его должностной компетенции наиболее благоприятного для другой Стороны решения).

• Способствование Стимулирующей стороны совершению действий (бездействию), входящих в состав должностных полномочий, прав или обязанностей 3-го лица, на которое Стимулирующая сторона имеет или может иметь влияние в силу своего должностного положения, прав или обязанностей по Договору или соглашению, заключенному с этим или иным 3-м лицом, личного знакомства, а также в силу иных обстоятельств и отношений с 3-м лицом.

Использование лицом авторитета и иных возможностей занимаемой должности, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом для оказания воздействия на других лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия). Такое воздействие может заключаться в склонении другого лица к совершению соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и т.п.

• Общее покровительство или попустительство в отношениях со Стимулируемой Стороной.

Не оговоренные заранее (на момент предоставления или достижения соглашения о предоставлении имущественных благ) действия (бездействие) в пользу Стимулируемой Стороны, а также способствование совершению таких действий (бездействию).

• Совершение Стимулирующей стороной действий (бездействия), выходящих за пределы её должностных полномочий, или нарушающих условия Договора, или нарушающих условия соглашения, заключенного с 3-м лицом, или нарушающих требования законодательства.

2.1.4. Предоставлением имущественных благ считаются не только юридически действительная передача прав в отношении благ, перечисленных выше, но и предоставление возможности фактически владеть, пользоваться или распоряжаться указанными благами, а также извлекать из них выгоду любым иным способом.

2.1.5. Имущественные блага считаются предоставленными Стимулирующей Стороной, когда такие блага предоставлены Стороной, либо любым из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики.

Имущественные блага считаются предоставленными в пользу Стимулируемой Стороны, когда такие блага предоставлены любому из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики.

Иные действия (бездействие) считаются совершенными Стимулирующей Стороной, когда такие действия (бездействие) совершены Стороной, либо любым из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики.

Иные действия (бездействие) считаются совершенными в пользу Стимулируемой Стороны, когда такие действия (бездействие) совершены к выгоде любого из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики.

2.1.6. Ответными действиями (бездействием) Стимулируемой Стороны по условиям настоящей Политики считаются следующие действия (бездействие) любого из лиц, указанных в п.2.1.1 настоящей Политики:

• Действия (бездействие) входящие в состав его должностных полномочий, прав или обязанностей по Договору или соглашению, заключенному с 3-м лицом.

Такие действия (бездействие), которые лицо имеет право и (или) обязано совершить в пределах его должностной компетенции, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом (например, сокращение установленных Договором сроков рассмотрения претензии другой стороны; ускорение принятия соответствующего решения; выбор сотрудником Стороны в пределах его должностной компетенции наиболее благоприятного для другой Стороны решения).

• Способствование лицом совершению таких действий (бездействию) в силу своего должностного положения, прав или обязанностей по Договору или соглашению, заключенному с этим или иным 3-м лицом.

Использование лицом авторитета и иных возможностей занимаемой должности, прав или обязанностей по Договору или соглашению с 3-м лицом для оказания воздействия на других лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия). Такое воздействие может заключаться в склонении другого лица к совершению соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и т.п.

• Общее покровительство или попустительство в отношениях со Стимулирующей Стороной.

Не оговоренные заранее (на момент предоставления или достижения соглашения о предоставлении имущественных благ) действия (бездействие) в пользу Стимулирующей Стороны, а также способствование совершению таких действий (бездействию).

• Совершение действий (бездействия), выходящих за пределы должностных полномочий лица, или нарушающих условия Договора, или нарушающих условия соглашения, заключенного с 3-м лицом, или нарушающих требования законодательства.

2.1.7. Ответные действия (бездействие) Стимулируемой стороны считаются совершенными в пользу Стимулирующей Стороны, когда такие действия (бездействие) направлены к выгоде Стимулирующей Стороны.

2.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.2.1. Стороны обязуются воздерживаться от участия в актах коррупции. Требования настоящего пункта имеют обратную силу и применяются к отношениям сторон, возникшим с момента вступления в переговоры о заключении Договора.

2.2.2. Стороны обязуются прилагать все усилия для выявления, пресечения и предотвращения актов коррупции в отношениях между ними.

2.2.3. Сообщение об акте коррупции.

2.2.3.1. Если акт коррупции совершен до вступления Договора в силу и (или) подозрения о его совершения должны были возникнуть до вступления Договора в силу, то Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия о таком акте коррупции и (или) о подозрениях в отношении акта коррупции путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.

2.2.4. Сообщение о конфликте интересов.

2.2.4.1. Также Контрагент обязан незамедлительно сообщить путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, о возникновении после заключения Договора конфликта интересов у члена совета директоров (наблюдательного совета) Контрагента, единоличного исполнительного органа Контрагента, члена коллегиального исполнительного органа Контрагента или лица, являющегося контролирующим лицом Контрагента, либо лица, имеющего право давать Контрагенту обязательные для него указания, либо любого иного сотрудника Контрагента, уполномоченного им на принятие решений в рамках исполнения Договора.

Для указанных лиц признается наличие конфликта интересов, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, лица, состоящие с ними в свойстве, лица, жизнь, здоровье и благополучие которого им дороги, и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются сотрудниками либо представителями Юр.Лица Предприятия или любого иного лица, входящего в одну группу лиц с Компанией с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (перечень таких лиц, размещен на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы РФ).

Для целей настоящей Политики подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

2.2.4.2. Если конфликт интересов возник до вступления Договора в силу, то Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, о наличии такого конфликта интересов не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.

2.2.5. Инсайдерская информация.

2.2.5.1. В случае получения любым способом Инсайдерской информации Контрагент обязан:

1) незамедлительно сообщить Юр.Лицу Предприятия путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, о факте получения Инсайдерской информации;

2) незамедлительно уничтожить любые носители, включая сообщения по электронной почте, записи на бумажных носителях, в которых может содержаться такая Инсайдерская информация или её упоминания / указания на неё;

3) не учитывать полученную Инсайдерскую информацию при ведении бизнеса между Контрагентом и Юр.Лицом Предприятия (в том числе при принятии решений о заключении/изменении/расторжении и/или способе исполнения договоров между Юр.Лицом Предприятия и Контрагентом).

2.2.5.2. Если Инсайдерская информация была получена Контрагентом до вступления Договора в силу, то Контрагент обязан:

1) не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу сообщить Юр.Лицу Предприятия путем подачи Декларации в порядке, указанном в настоящей Политике, о факте получения Инсайдерской информации;

2) не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу уничтожить любые носители, включая сообщения по электронной почте, записи на бумажных носителях, в которых может содержаться такая Инсайдерская информация или её упоминания / указания на неё;

3) не учитывать полученную Инсайдерскую информацию при ведении бизнеса между Контрагентом и Юр.Лицом Предприятия (в том числе при принятии решений о заключении/изменении/расторжении и/или способе исполнения договоров между Юр.Лицом Предприятия и Контрагентом).

2.2.6. Персона нон-грата.

2.2.6.1. В случае выявления Персоны нон-грата Юр.Лицо Предприятия вправе направить Контрагенту уведомление о выявлении Персоны нон-грата.

2.2.6.2. В случае получения от Юр.Лица Предприятия уведомления о выявлении Персоны нон-грата Контрагент обязан незамедлительно отстранить Персону нон-грата от ведения каких-либо контактов с Юр.Лицом Предприятия. Персона нон-грата не может участвовать в переговорах с Юр.Лицом Предприятия, подписании каких-либо документов, участником которых является Юр.Лицо Предприятия или которые адресованы Юр.Лицу Предприятия, а также в исполнении заключенных Договоров с Юр.Лицом Предприятия.

2.2.7. Требования к Декларации.

2.2.7.1. Требования к структуре Декларации.

Все сообщения, которые, согласно п.2.2 настоящей Политики, должны быть направлены Контрагентом Юр.Лицу Предприятия, должны направляться в форме электронного сообщения. В целях настоящей Политики такие сообщения именуются «Антикоррупционная декларация» (по тексту настоящей Политики также «Декларация»).

Наименование файла документа должно обязательно содержать словосочетание «Антикоррупционная декларация».

Заголовком содержания документа должно служить словосочетание «Антикоррупционная декларация».

В документе должно быть указание на регистрационный номер Договора, присвоенный Юр.Лицом Предприятия, дату подписания Договора и фирменное наименование Контрагента (для Контрагентов – юридических лиц) или ФИО Контрагента (для Контрагентов – физических лиц).

2.2.7.2. Требования к содержанию Декларации.

Декларация должна быть полной: в ней должны содержаться сведения обо всех обстоятельствах, о которых, согласно п.2.2 настоящей Политики, Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия, имевших место до направления такой Декларации.

2.2.7.3. Требования к каналам передачи Декларации.

Декларация должна быть отправлена с официального адреса электронной почты Контрагента, согласованного в Договоре. Если такой адрес в Договоре не указан, то Декларация должна быть отправлена с адреса электронной почты, использовавшегося ранее для переговоров и обмена информацией с Юр.Лицом Предприятия.

Декларация должна быть направлена на любой из следующих адресов электронной почты:

Адреса e-mail подлежат замене, если со стороны ДМЕ участвует ЮЛ ДМЕ, не входящее перечень размещенный в п.3 настоящей Политики:

• ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Если, по сведениям Контрагента, к нарушению настоящей Политики может иметь отношение сотрудник Отдела безопасности Юр.Лица Предприятия, Декларация должна быть направлена на следующий адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.2.7.4. Нулевая декларация.

Если до вступления Договора в силу не возникало ни одного из обстоятельств, о которых, согласно п.2.2 настоящей Политики, Контрагент обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия, Контрагент обязан направить Юр.Лицу Предприятия Антикоррупционную декларацию с пометкой «нулевая».

Нулевая декларация должна быть направлена не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.

2.2.8. Сокрытие информации, о которой Контрагент, согласно п.2.2. настоящей Политики, обязан сообщить Юр.Лицу Предприятия, влечет освобождение Юр.Лица Предприятия от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора.

2.3. НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

2.3.1.Выбирается версия пункта, подходящая для Договора:

Версия пункта для разовых договоров:

Если общая стоимость благ (товаров, работ, услуг, аренды и т.д.) по Договору составляет не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора.

Контрагент обязуется уплатить в пользу Юр.Лица Предприятия штрафную неустойку в случае совершения любого из следующих нарушений обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой:

• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем Контрагенту известным акте коррупции;
• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента;
• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о наличии конфликта интересов;
• совершение акта коррупции Контрагентом либо любым из лиц, за которых Контрагент, в соответствии с настоящей Политикой, принял на себя ответственность.

Неустойка может быть взыскана за каждый факт совершения нарушения.

Размер неустойки определяется как общая стоимость благ (товаров, работ, услуг, аренды и т.д.), приобретаемых по Договору.

Если общая стоимость благ (товаров, работ, услуг, аренды и т.д.) по Договору составляет более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора.

В случае нарушения Контрагентом обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой, Контрагент обязуется уплатить в пользу Юр.Лица Предприятия штрафную неустойку, размер которой определяется как процент от общей стоимости благ (товаров, работ, услуг, аренды и т.д.), приобретаемых по Договору:

• если Контрагент нарушил обязанность сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем Контрагенту известным акте коррупции, и (или) о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента, и (или) о наличии конфликта интересов – 5% за первый факт нарушения, 10% за второй и каждый последующий факты нарушения;
• если акт коррупции совершён Контрагентом либо одним из лиц, за которых Контрагент, в соответствии с настоящей Политикой, принял на себя ответственность – 15% за первый факт нарушения, 20% за второй и каждый последующий факты нарушения.

Независимо от правил расчета, описанных в настоящем пункте, размер неустойки за каждый факт нарушения, в любом случае, не может быть меньше суммы в рублях, эквивалентной▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США, и больше суммы в рублях, эквивалентной▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 долларов США, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты неустойки.

Версия пункта для длящихся договоров:

Если суммарная стоимость благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной Договором, составляет не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора.

Контрагент обязуется уплатить в пользу Юр.Лица Предприятия штрафную неустойку в случае совершения любого из следующих нарушений обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой:

• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем Контрагенту известным акте коррупции;
• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента;
• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о наличии конфликта интересов;
• совершение акта коррупции Контрагентом либо любым из лиц, за которых Контрагент, в соответствии с настоящей Политикой, принял на себя ответственность.

Неустойка может быть взыскана за каждый факт совершения нарушения.

Размер неустойки – сумма в рублях, рассчитанная как суммарная стоимость благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной Договором.

Если суммарная стоимость благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной Договором, составляет более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора.

В случае нарушения Контрагентом обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой, Контрагент обязуется уплатить в пользу Юр.Лица Предприятия штрафную неустойку, размер которой определяется как процент от суммарной стоимости благ (товаров, работ, услуг и т.д.) в количестве, определенном верхней границей диапазона планируемого (возможного, ориентировочного) объема приобретения в год, установленной Договором:

• если Контрагент нарушил обязанность сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем Контрагенту известным акте коррупции, и (или) о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента, и (или) о наличии конфликта интересов – 5% за первый факт нарушения, 10% за второй и каждый последующий факты нарушения;
• если акт коррупции совершён Контрагентом либо одним из лиц, за которых Контрагент, в соответствии с настоящей Политикой, принял на себя ответственность – 15% за первый факт нарушения, 20% за второй и каждый последующий факты нарушения.

Независимо от правил расчета, описанных в настоящем пункте, размер неустойки за каждый факт нарушения, в любом случае, не может быть меньше суммы в рублях, эквивалентной▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США, и больше суммы в рублях, эквивалентной▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 долларов США, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты неустойки.

Версия пункта для рамочных договоров:

Контрагент обязуется уплатить в пользу Юр.Лица Предприятия штрафную неустойку в случае совершения любого из следующих нарушений обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой:

• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем Контрагенту известным акте коррупции;
• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента;
• нарушение обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о наличии конфликта интересов;
• совершение акта коррупции Контрагентом либо любым из лиц, за которых Контрагент, в соответствии с настоящей Политикой, принял на себя ответственность.

Неустойка может быть взыскана за каждый факт совершения нарушения.

Размер неустойки определяется по следующим правилам.

Если на момент, когда Сторона, в пользу которой установлена неустойка, узнала о наличии нарушения Антикоррупционной политики, Сторонами был подписан хотя бы один первичный учетный документ, которым фиксируется стоимость оказанных услуг, выполненных работ, переданных товаров или иных благ, составляющих предмет договора (акт оказанных услуг, акт выполненных работ, акт приема-передачи товаров, отчет агента и т.д.), применяется следующая методика определения размера неустойки:

1) необходимо определить все первичные учетные документы, которыми фиксируется стоимость оказанных услуг, выполненных работ, переданных товаров или иных благ, составляющих предмет договора (акт оказанных услуг, акт выполненных работ, акт приема-передачи товаров, отчет агента и т.д.), подписанные сторонами по договору на момент, когда сторона, в пользу которой установлена неустойка, узнала о наличии нарушения Антикоррупционной политики;

2) все суммы, подлежащие оплате по таким документам, необходимо сложить;

3) полученную общую сумму необходимо разделить на количество календарных месяцев, на которые приходятся даты подписания таких документов;

4) число, полученное в результате такого деления, необходимо умножить на количество календарных месяцев, в течение которых договор должен действовать, согласно условию Договора о сроке его действия (если условие о сроке действия Договора не согласовано в Договоре, результат деления умножается на 12).

Если сумма, полученная по указанной методике, не больше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора – размер неустойки за каждый факт нарушения приравнивается к полученной сумме.

Если сумма, полученная по указанной методике, больше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора, размер неустойки определяется как процент от полученной суммы (но, в любом случае, не меньше суммы в рублях, эквивалентной▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов США, и не больше суммы в рублях, эквивалентной▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 долларов США, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты неустойки):

• если Контрагент нарушил обязанность сообщить Юр.Лицу Предприятия о ставшем Контрагенту известным акте коррупции, и (или) о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента, и (или) о наличии конфликта интересов – 5% за первый факт нарушения, 10% за второй и каждый последующий факты нарушения;
• если акт коррупции совершён Контрагентом либо одним из лиц, за которых Контрагент, в соответствии с настоящей Политикой, принял на себя ответственность – 15% за первый факт нарушения, 20% за второй и каждый последующий факты нарушения.

2.3.2. Следующие нарушения Контрагентом условий Политики являются основаниями для внесудебного одностороннего отказа Юр.Лица Предприятия от исполнения Договора без выплаты Контрагенту каких бы то ни было денежных сумм за такой отказ, а также без возмещения убытков, причиненных таким отказом:

2.3.2.1. Нарушение Контрагентом обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия об акте коррупции, и (или) о подозрениях в отношении акта коррупции, которые возникли или должны были возникнуть у Контрагента, и (или) о наличии конфликта интересов.

2.3.2.2. Совершение акта коррупции Контрагентом либо одним из лиц, за которых Контрагент в соответствии с Политикой принял на себя ответственность.

2.3.2.3. Нарушение Контрагентом обязанности отстранить Персону нон-грата от каких-либо контактов с Юр.Лицом Предприятия.

2.3.2.4. Нарушение Контрагентом обязанности сообщить Юр.Лицу Предприятия о факте получения Инсайдерской информации.

2.3.2.5. Неполнота и (или) сокрытие информации, подлежащей включению в Декларацию.

2.3.2.6. Нарушение срока предоставления Декларации (в том числе Нулевой декларации).

2.3.2.7. Сообщение заведомо недостоверных сведений о причастности органа, акционера, участника, сотрудника или иного представителя Юр.Лица Предприятия к нарушению настоящей Политики.

2.3.3. Стороны согласны, что Контрагент не будет привлечен к ответственности за нарушения положений настоящей Политики, совершенные до вступления Договора в силу, если сообщит Юр.Лицу Предприятия обо всех таких нарушениях не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.

2.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, РАЗНОГЛАСИЙ И ТРЕБОВАНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

2.4.1. Обязательный досудебный порядок.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Политики или в связи с ней, в том числе касающиеся её действительности, исполнения, нарушения, привлечения к ответственности за её нарушение, до их передачи на рассмотрение суда или третейского суда должны быть рассмотрены в рамках процедуры внутреннего арбитража ДМЕ. Иные правила об обязательном досудебном порядке, если таковые предусмотрены в соответствии с Договором, не применяются для рассмотрения споров, разногласий и требований, возникающих из настоящей Политики или в связи с ней.

Процедура внутреннего арбитража ДМЕ может быть инициирована как Юр.Лицом Предприятия, так и Контрагентом. Контрагент вправе инициировать указанную процедуру путем направления соответствующего требования на адрес электронной почты, указанный в п.2.2 настоящей Политики.

Процедура внутреннего арбитража ДМЕ предусматривает до 4-х (четырех) последовательных инстанций.

Рассмотрение спора, разногласия или требования происходит в ходе заседания внутреннего арбитража ДМЕ. Если процедура внутреннего арбитража ДМЕ инициирована Контрагентом, заседание в 1-й инстанции должно быть назначено в течение 3-х (трех) месяцев с момента получения от Контрагента требования инициировать процедуру внутреннего арбитража ДМЕ.

Руководит ходом заседания и принимает решение по итогам заседания арбитр ДМЕ – сотрудник одного из Юр.Лиц Предприятий.

Контрагент имеет право участвовать в заседаниях внутреннего арбитража ДМЕ. О месте и времени проведения заседания Контрагент должен быть уведомлен не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения такого заседания. Для уведомления Контрагента используются каналы связи, согласованные в Договоре.

Если Контрагент был надлежащим образом уведомлен о месте и времени проведения заседания, неявка его представителя на заседание не является препятствием для проведения заседания.

Контрагент вправе привлекать к участию в заседании нейтральное лицо (специалиста или эксперта) по своему выбору, однако невозможность явки указанного нейтрального лица на заседание не является препятствием для проведения заседания.

В ходе заседания представитель Контрагента вправе знакомиться с материалами, которые могут быть положены в основу решения арбитра ДМЕ, и выдвигать возражения.

Если Контрагент нуждается в дополнительном времени для подготовки своей позиции, по запросу Контрагента проведения заседания может быть перенесено на срок до 7 (семи) календарных дней.

По результатам заседания арбитр ДМЕ выносит мотивированное решение и оглашает его.

Контрагент вправе подать жалобы на решения, вынесенные в 1-й, 2-й или 3-й инстанциях путем направления соответствующего электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в п.2.2 настоящей Политики, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вынесения обжалуемого решения. Отсутствие жалобы означает согласие Стороны с решением арбитра ДМЕ и исключает в дальнейшем возможность ссылаться на его необоснованность или несоответствие условиям договора.

Если жалоба подана Контрагентом, заседание последующей (2-й, 3-й или 4-й) инстанции должно быть назначено в течение 3-х (трех) месяцев с момента получения жалобы Контрагента. О месте и времени рассмотрения жалобы Контрагент должен быть уведомлен не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения такого заседания.

Рассмотрение жалобы не может осуществляться тем же арбитром ДМЕ, который вынес обжалуемое решение. Предметом рассмотрения в каждой последующей (2-й, 3-й, 4-й) инстанции является обоснованность решения, вынесенного в предыдущей инстанции и его соответствие условиям договора. При рассмотрении жалобы Контрагент имеет те же права, что и при рассмотрении обжалуемого решения (участие в заседании, привлечение нейтральных лиц, ознакомление с материалами, выдвижение возражений).

Решение арбитра ДМЕ по итогам заседания 1-й, 2-й или 3-й инстанции, не обжалованное Контрагентом в установленный срок, а также решение арбитра ДМЕ по итогам заседания 4-й инстанции является окончательным и завершает процедуру внутреннего арбитража ДМЕ.

2.4.2. Арбитражная оговорка.

После завершения процедуры внутреннего арбитража ДМЕ споры, разногласия и требования, возникшие из настоящей Политики или в связи с ней, в том числе касающиеся её действительности, исполнения, нарушения, привлечения к ответственности за её нарушение, могут быть переданы любой из Сторон для рассмотрения и разрешения в Лондонский Международный Третейский Суд (LCIA) в соответствии с его Арбитражным Регламентом, если таковая Сторона не согласна с решением внутреннего арбитража ДМЕ.

Арбитражный Регламент LCIA считается инкорпорированным в настоящую Политику и Договор путём ссылки на указанный Арбитражный Регламент.

Количество арбитров: три.

Спор должен рассматриваться на территории г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Язык судопроизводства – русский.

Применимое право – материальное право РФ без отсылки к материальному праву иного государства.

[Раздел 3 сохраняется только в том случае, если со стороны ДМЕ участвует ЮЛ ДМЕ, входящее перечень ниже:

3. ГРУППА ЛИЦ

3.1. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Компанией с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» по основаниям, установленным ФЗ «О защите конкуренции»:

• Компания с ограниченной ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" (Airport Management Company Limited) (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ДОМОДЕДОВО" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КАРГО" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШ СЭЙЛЗ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ПАРКИНГ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ИНТЕГРЕЙШН" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);
• Общество с ограниченной ответственностью АПК "Племзавод "Ямской" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9);
• Компания с ограниченной ответственностью "АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (HACIENDA INVESTMENTS LIMITED) (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0);
• Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ-ИНВЕСТ" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7);
• Общество с ограниченной ответственностью "МЕРА-Инвест" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4);
• Общество с ограниченной ответственностью "Форум-инвест" (Идентификационный Номер Налогоплательщика в Российской Федерации:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9).

3.2. Обязанности и запреты, установленные настоящей Политикой для Контрагента по отношению Юр.Лицу Предприятия, считаются установленными как по отношению к Юр.Лицу Предприятия – стороне Договора, так и по отношению к каждому из лиц, перечисленных в п.3 настоящей Политики.]

Сохраняется только при заключении договора на бумаге:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными