Тендер - Поставка хозяйственных материалов в 1 квартале 2024 года №262494492

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):238151, Российская Федерация, Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, пер. Победы 2-й, 29, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.01.2024 по 17.01.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:09.01.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:238151, Российская Федерация, Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, пер. Победы 2-й, 29, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:17.01.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Обоснование_НМЦД_ХМ_1.24 - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение___хоз.материалы_1.24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Запрос котировок в электронной форме проводит Заказчик:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска

Электронная площадка: «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru)

Единая информационная система: www.zakupki.gov.ru

г. Черняховск

2024 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТЕМУ: «ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»

Приглашение к участию в запросе котировок в электронной форме

Уважаемые господа!

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска приглашает заинтересованных лиц принять участие в запросе котировок в электронной форме (далее – Запрос котировок).

Запрос котировок в электронной форме проходит в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска (далее-Положение), утвержденным 7протоколом Наблюдательного совета № 3 от «11» июля 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению запроса котировок

в электронной форме

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению запроса котировок

в электронной форме

"ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ" (далее - «ФОРМЫ»)

Форма №2.1

На фирменном бланке участника

_________________________________________________________________________________

Исх. № _____от «____»______________20__ год

(дата заявки) Комиссии по осуществлению закупок

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

(извещение о закупке №___________, размещенное «___» __ 20__ г.)

на право заключения договора на__________________

Участник_______________________________________________________________________,

(полное наименование участника)

находящийся (зарегистрированный) по адресу: ____________________________________________________________________________________,

просит принять заявку на участие в закупке на___________________________________________________________________________________.

(наименование, вид закупки, в случае проведения закупки по отдельным лотам – также соответствующий лот)

- Посмотреть таблицу с данными

С условиями и порядком проведения закупки, требованиями извещения, а также с проектом договора и техническим заданием, ознакомлен и согласен предоставлять предусмотренные в извещении о проведении закупки на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Участник дает согласие на обработку предоставленных персональных данных для целей проведения процедуры закупки, в том числе размещение необходимой информации об участнике на сайте Заказчика или в единой информационной системеwww.zakupki.gov.ru. Участник обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в результате участия в закупочной процедуре.

В случае признания победителем закупки участник обязуется:

Заключить договор с заказчиком на (предмет закупки)

на условиях, указанных в настоящей заявке и извещения о закупке.

2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Подтверждаем, что мы извещены о том, что:

- в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами договора в случае уклонения или отказа от его подписания победителем запроса котировок, или нашего уклонения от заключения договора, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в запросе котировок нам не возвращается;

- в случае не предоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора), внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в запросе котировок нам не возвращается.

4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска, в соответствии с требованиями извещения условиями наших предложений.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения и условиями нашего предложения.

6. Мы извещены о включении сведений о ___________________________ (наименование Участника закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки заявок на участие в запросе котировок и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в запросе котировок будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора.

8. В случае неисполнения принятых на себя обязательств, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, участник гарантирует возместить заказчику причиненные уклонением от заключения договора убытки, а в случае заключения договора – возместить заказчику убытки и оплатить штрафные санкции в размере, установленном договором.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., контактный телефон, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты).

В случае признания нас победителем уведомление о результатах закупочной процедуры и проект договора просим выслать на электронный адрес ____________________________________________.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно «Описи документов, представляемых для участия в закупке» всего на _________ листах.

- Посмотреть таблицу с данными

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника)

М.П.

Инструкции по заполнению:

• Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
• Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
• Участник заполняет формы и прикладывает документы для подтверждения своих квалификационных навыков, которые обозначены в извещении.
• Документ может быть подписан также только в электронной форме без графической подписи, в том случае если электронная подпись принадлежит директору (руководителю), а также, если электронная подпись принадлежит сотруднику имеющему право подписи по доверенности директора (руководителя) с приложением соответствующей доверенности. Вместо слов «место печати» участник пишет слова «подписано электронной подписью».
• Заявка должна быть подписана и скреплена печатью ( при наличии) в соответствии с требованиями извещения.

*Если участником закупки является индивидуальный предприниматель или физическое лицо

Форма №2.2

На фирменном бланке участника

__________________________________________________________________________________

Исх. № _____от «____»______________20__ год

(дата заявки) Комиссии по осуществлению закупок

Заявление

о согласии на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________, паспорт _________________, выдан ________________________ _____________ года, проживающий по адресу: _______________________________________________________________________, даю согласие МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5№» г. Черняховска , зарегистрированному по адресу: Российская Федерация,238150, Калининградская обл. г. Черняховск, пер. Победы 2-й, дом 29, на обработку без использования средств автоматизации, а в случае необходимости с использованием средств автоматизации, а именно – совершать действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в целях соблюдения Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.

Целью обработки персональных данных является:

проведение процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также размещение необходимой информации об участнике на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и/или на ином сайте раскрытия информации в установленных действующем законодательством Российской Федерации случаях.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания; контактный телефон; паспортные данные; адрес электронный почты; должность.

Настоящее согласие дается на весь срок проведения процедуры запроса котировок с МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска, опубликованной на сайте www.zakupki.gov.ru

Согласие может быть отозвано путем предоставления в Общество в письменной форме заявления об отзыве согласия.

В случае получения заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, с МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.

При этом, в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Общество праве продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.

Указанные персональные данные третьим лицам предоставлялись / не предоставлялись.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(нужное подчеркнуть)

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника) М.П.

Форма №2.3

На фирменном бланке участника

__________________________________________________________________________________

Исх. № ______от «____»______________20__ год

(дата заявки) Комиссии по осуществлению закупок

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника запроса котировок) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в соответствии с пунктами п. 6, п.7 «Информационной карты»,

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

а) требования о соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) требования о не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, а также об открытии конкурсного производства;

в) требования о не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

г) требования об отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) требования об обладание участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения

договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключение договоров на финансирование проката или показа национального фильма.

е) требования об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

ж) требования о отсутствие у участника закупки сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

з) требования о отсутствие у участника закупки сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника) М.П.

Инструкции по заполнению:

Участник запроса котировок указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Заявка должна быть подписана и скреплена печатью ( при наличии) в соответствии с требованиями извещения

Документ может быть подписан также только в электронной форме без графической подписи, в том случае если электронная подпись принадлежит директору (руководителю), а также, если электронная подпись принадлежит сотруднику имеющему право подписи по доверенности директора (руководителя) с приложением соответствующей доверенности. Вместо слов «место печати» участник пишет слова «подписано электронной подписью».

Достоверность сведений подтверждаю

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника)

М.П.

Форма № 2.4.

На фирменном бланке участника

__________________________________________________________________________________

Исх. № ________от «____»______________20__ год

(дата заявки) Комиссии по осуществлению закупок

ФОРМА

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ УЧАСТНИКОМ

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению запроса котировок

в электронной форме

Техническое задание

на поставку хозяйственных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования Заказчика к поставляемым товарам

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к извещению запроса котировок

в электронной форме

Проект Договора № __

на поставку хозяйственных материалов

г. Черняховск « » 2024 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Ковалёвой Виктории Анатольевны, действующего на основании Устава,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем договор, о нижеследующем:

Основание для заключения договора

Основанием для заключения настоящего договора является протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме от « 2024 года № __________________________.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить хозяйственные материалы (далее - Товар) в количестве и ассортименте в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Технические характеристики товара должны соответствовать характеристикам Спецификации, содержащей сведения о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях Товара), (далее – приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

При исполнении Договора по согласованию Заказчика и Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Заказчик обязуется осуществить приемку поставленного Товара и оплатить цену Договора, в пределах утвержденных бюджетных источников финансирования, при условии соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором и Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.4. Количество и ассортимент поставляемого Товара, указаны в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.5. В рамках настоящего Договора под одной партией Товара Стороны принимают Товар, поставленный по одной товарно-транспортной накладной или товарной накладной.

1.6. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки поставок, объем поставок Товара, качество Товара.

2. Порядок, сроки и условия поставки, срок действия Договора

2.1. Поставка Товара осуществляется с даты заключения Договора и по 15.02.2024 г. включительно. Недопоставка Товаров в отдельном периоде поставки, должна быть восполнена Поставщиком с письменного согласия Заказчика в следующем периоде (периодах) в пределах срока поставки, установленного настоящим Договором.

2.2. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика с 9.00 часов до 12.00 часов по адресу :Калининградская обл., г. Черняховск, пер. Победы 2-й, д.29.

Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3. Поставщик производит собственными силами доставку Товара, а также его выгрузку по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Договора.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика, представителем Поставщика товарно-транспортной накладной или товарной накладной и акта приёма-передачи Товара.

2.5. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, уполномоченное (ответственное) лицо Заказчика ставит в товарно-транспортных накладных или товарных накладных и актах приёма-передачи Товара подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать.

2.6. В конце каждого месяца Поставщик и Заказчик обязуются составлять акт сверки взаиморасчетов, в котором будет указан объем поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком Товара за месяц. К акту сверки взаиморасчетов прилагаются товарно-транспортные накладные или товарные накладные и акты приёма-передачи Товара.

2.7. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 29.02.2024 г. включительно.

2.8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с ППРФ № 925 от 16.09.2016 г., не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору и не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения в ходе его исполнения.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет _________________________________ (в т.ч. НДС/НДС не предусмотрен), включает в себя стоимость Товара с учетом расходов на перевозку, доставку до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством налоги и другие обязательные платежи.

3.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в безналичной форме.

3.3. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной или товарной накладной, подписанной уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика и представителем Поставщика в течение 7 банковских дней после подписания Поставщиком и уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика указанных документов о приемке Товара.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

3.6. В случае если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика передачи Товара, предусмотренного настоящим Договором.

4.1.2. Требовать расторжения Договора, если Товар не свободен от прав третьих лиц.

4.1.3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору осуществить сверку расчетов совместно с Поставщиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.1.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по следующим основаниям:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

и иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Направлять Поставщику заявку на поставку Товара за 3 календарный дня до предполагаемой даты поставки. Изменения заявки возможны в срок не менее чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты поставки.

4.2.2. Указывать в заявке на поставку Товара:

- дату составления заказа;

- дату поставки;

- адрес и наименование Заказчика;

- количество и ассортимент поставляемого Товара.

4.2.3. Принимать и хранить поставленный Товар в условиях, соответствующих действующим нормам и правилам хранения групп продуктов.

4.2.4. Контролировать качество поставляемого Товара.

4.2.5. Оплачивать поставленный Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором при условии соответствия поставленного Товара требованиям Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

4.2.6. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс оплаты и/или поставки Товара по настоящему Договору.

4.2.7. Контролировать соблюдение правил хранения и перевозки Товара Поставщиком.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

4.3.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов совместно с Заказчиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.3.3. Привлечь к исполнению настоящего Договора субпоставщиков.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставлять Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, указанном Заказчиком в заявке на поставку Товара.

4.4.2. Поставлять Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Договора.

4.4.3. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный свободный от любых требований третьих лиц.

4.4.4. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 2-3 часов с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия настоящего Договора.

4.4.5. Одновременно с поставкой Товаров передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:

- счет, счет фактуру;

- товарно-транспортные накладные или товарные накладные, акты приёма-передачи Товара;

- надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки), срок годности.

4.4.6. Предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию по исполнению договора, а также предъявлять для осмотра транспорт и помещения, используемые Поставщиком для хранения Товаров.

4.4.7. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Поставка Товара производится в таре Поставщика. Тара возвращается транспортом Поставщика обратным рейсом.

4.4.8. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, действующим на территории РФ.

4.4.9. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных Заказчика, переданных для обработки, обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком по настоящему Договору, не передавать их ни частично, ни полностью третьим лицам, или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

5. Упаковка, маркировка и качество Товара, порядок приемки поставленного Товара

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого по настоящему Договору Товара всем действующим стандартам и требованиям. Поставщик прилагает к каждой партии Товара соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого Товара. Остаточный срок годности Товара: для Товара, имеющего нормативный срок годности менее 2 лет – не менее 50 %; для Товара, имеющего нормативный срок годности более 2 лет – не менее 60 %.

5.2. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, иностранного производителя – международным стандартам упаковки.

5.3. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту поставки.

5.5. Уборка и вывоз упаковки производится силами и средствами Поставщика.

5.6. Приемка Товара осуществляется уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика на месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка поставляемого Товара на соответствие требованиям настоящего Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) по качеству и количеству, проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов;

- в случае отсутствия документов на поставленный Товар, или несоответствие их требованию технического задания (приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) по количеству и качеству приемка Товара не производится;

- при необходимости от Поставщика запрашиваются разъяснения по представленным документам;

- проверка наличия оригиналов или надлежащим образом сопроводительные документы, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки), срок годности.

- подписание товарно-транспортной накладной или товарной накладной на поставленный Товар, акта приёма-передачи Товара.

5.7. Приемка Товара производится во время передачи (выгрузки) Товара по месту нахождения Заказчика по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Договора, с обязательным участием представителя Поставщика. При соответствии поставленного Товара требованиям настоящего Договора, Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и отсутствия претензий со стороны Заказчика подписывается товарно-транспортная накладная или товарная накладная.

5.8. Если при приемке Товара будет обнаружено несоответствие качества, количества или ассортимента Товара заявке Заказчика, в товарно-транспортной или товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте. О выявленном несоответствии или недостаче Товара составляется акт, о чем Заказчик уведомляет Поставщика. Поставщик обязан произвести допоставку соответствующего Товара, его замену или возвратить уплаченную за него стоимость в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления претензии.

Все расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества Товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления претензии.

5.9. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи Товара со всей предусмотренной согласно п. 4.4.5 Договора документацией Заказчику и подписания уполномоченным (ответственным) лицом Заказчика, представителем Поставщика товарно-транспортной накладной или товарной накладной, акта приёма-передачи Товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы в размере рублей, что составляет 10 процентов цены Договора.

6.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего Договора.

6.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы в размере рублей, что составляет 10 процентов цены Договора.

6.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождает нарушившую условия Договора Сторону от выполнения принятых обязательств.

6.9. Претензии к качеству Товара предъявляются Поставщику Заказчиком в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Поставщиком Товара и подлежат рассмотрению Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения претензии.

6.10. Поставщик несёт перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки поставки Товара привлечёнными субпоставщиками. Заказчик не имеет обязательств перед субпоставщиками.

6.11. Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком вправе произвести вычет суммы неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Договором, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.

8. Расторжение, изменение Договора, порядок разрешения споров

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и настоящим Договором.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Договора Заказчик имеет право требовать от Поставщика причиненные убытки, связанные с расторжение Договора.

8.6. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

8.7. В случае, если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8.8. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара увеличивается не более чем на 20 % или уменьшается не более чем на 20 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 20 % цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара;

3) изменение срока исполнения Договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком Договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания Договора было невозможно.

9. Прочие условия

9.1. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с момента наступления изменений, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника Договора, не известившего об этих изменениях.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительным соглашением в письменной форме.

9.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.4. Поставщик представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.5. Ответственными за исполнение настоящего Договора являются:

- со Стороны Заказчика –______________________________.

- со Стороны Поставщика – _____________________________.

9.6. Во всем, что не было предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

Приложение к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

К договору______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению запроса котировок

в электронной форме

"ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПРОСОВ»

к извещению запроса котировок

Форма №5.1.

Выполняется на фирменном бланке участника закупки

_____________________________________________________________________________

Исх. № _______от «____»______________202__ год Комиссии по осуществлению закупок

ЗАПРОС

о предоставлении копии извещения по запросу

Прошу Вас предоставить копию извещения запроса котировок на право заключить договор на оказание услуг_________________

Способ получения копии извещения: ________________________________________

_____________________________________________________________________________

(на руки по месту нахождения Заказчика / по электронной почте)

Адрес электронной почты для получения копии извещения (в случае получения извещения по электронной почте): ________________________________________________

__________________ ____________ __________________

(руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)

участника)

М.П.

Инструкции по заполнению:

• Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
• Участник указывает номер Лота и предмет закупки.
• Участник указывает, куда направить документы.
• Если будет подаваться запрос, то оформляется на этом бланке
  Форма №5.2.
  Выполняется на фирменном бланке участника закупки
  _____________________________________________________________________________
  Исх. № ____от «____»______________202__ год Комиссии
  ЗАПРОС
  о разъяснении положений к извещению запроса котировок
  Прошу Вас разъяснить следующие положения извещения запроса котировок на право заключить договор на оказание услуг (закупка № _______ от ________202__). - Посмотреть таблицу с данными
  __________________ ____________ __________________
  (руководитель, представитель (подпись) (инициалы, фамилия)
  участника)
  М.П.
  Инструкции по заполнению:
• Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
• Участник указывает номер Лота и предмет закупки.
• Участник указывает пункты извещения, которые необходимо разъяснить.
• Если будет подаваться запрос, то оформляется на этом бланке