Тендер - Поставка материалов №260156441

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

(ПРОЕКТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

на поставку материалов

г. Суровикино «_____» ______ 2023г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника Девятова Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом ФСИН России от 09.03.2011 №133, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы, (далее - Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 ) к настоящему контракту) и Спецификацией (Приложение №2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется обеспечить приёмку и оплату Товара согласно условиям Контракта.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения, доставки Товара до его передачи Заказчику.

1.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществить приемку поставленного Товара.

2.1.2 Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Взыскивать пени и штрафы в соответствии с условиями Контракта.

2.2.2. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной форме известить Заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара.

2.3.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям действующего законодательства (в том числе по безопасности) и условиям Контракта.

2.3.3. Передать Товар надлежащего качества, в предусмотренном Контрактом количестве и ассортименте, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить поставку Товара в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 Контракта.

2.3.5. Осуществлять за свой счет замену Товара по месту нахождения Заказчика.

2.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту Товар.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафов согласно Контракта.

3. Цены и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто девяносто семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___% что составляет __ руб ___ копеек/НДС не предусмотрено в случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством не является плательщиком НДС и включает стоимость Товара, стоимость тары и упаковочных материалов, расходы страхование, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Транспортные расходы несет Поставщик. Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение №2 к настоящему контракту).

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ №44 от 05.04.2013 г. и настоящим Контрактом.

3.3.Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

3.3.1. Оплата производится Государственным заказчиком по факту поставки Товара после предоставления Поставщиком платежных документов (товарная накладная либо универсальный передаточный документ) в течении не более 10 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком Акта-приема-передачи товара (Приложение №3 к настоящему контракту) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3.2. Оплата Товара производится за счет средств федерального бюджета РФ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельного объема финансирования по коду ЦС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90048 ВР244 на основании товарной накладной или универсально передаточного документа, в документе указывается страна происхождения товара.

3.4. Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаться на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязуется доставить товар Заказчику своим транспортом и за свой счет по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 99 в течение 2 рабочих дней с момента заключения контракта. В случае не поставки товара в установленный срок Поставщик будет признан недобросовестным Поставщиком.

4.2. Досрочная поставка Товара допускается только с письменного согласия Заказчика.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик исполнит свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента получения Товара.

5. Качество и порядок приемки товара

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №1).

5.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара: сертификат соответствия и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

5.4.Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.04.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменением и дополнением от 14.11.1984 № 98 в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара.

5.5. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к нему документацию: товарную накладную; либо универсальный передаточный документ (формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), счет-фактуру, акт приема-передачи товара, составленный по прилагаемой форме (Приложение №3 к настоящему контракту), с указанием количества Товара, цены за единицу Товара и общей стоимости Товара, паспорт изделия, гарантийный талон, сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара.

Все копии документов должны быть заверены печатью Поставщика.

5.6. В случае, если документы, указанные в пункте 5.5. Контракта, не переданы Поставщиком одновременно с Товаром, Товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

Перед приемкой каждой партии Товара Заказчиком осуществляется экспертиза в соответствии с разделом 6 Контракта.

5.7. Обязательство Поставщика по поставке товара считается выполненным с момента подписания без замечаний уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика акта приема-передачи товара (Приложение №3 к настоящему контракту).

5.8. Заказчик может предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 дней после ее приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

5.9. Устранение недостатков, поставка недостающей или замена испорченного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которой заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами.

5.10. По решению Заказчика, при необходимости проводится выборочный контроль качества поставленного Товара в независимой экспертной организации.

6. Экспертиза товара

6.1. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком проводится экспертиза поставленного Товара.

6.2. Экспертиза Товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара. По итогам проведения экспертизы Заказчик в произвольной форме составляет заключение с указанием соответствия (несоответствия) Товара требованиям Контракта (далее – Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

6.3. Подписание Заключения экспертизы является основанием для подписания акта приема-передачи товара, составленного по предусмотренной приложением № 3 форме.

6.4. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия Товара условиям Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. Тара и упаковка

7.1. Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении.

7.2. Стоимость упаковочных материалов включена в цену Товара. Тара и упаковка возврату не подлежат.

8. Форс-мажорные условия

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контаркту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.

9.Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате Товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара, нарушения срока замены некачественного Товара, Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% (десять процентов) цены контракта (этапа) (если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей), что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятнадцать тысяч семьсот сорок один) рубль 50 копеек.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

10. Изменение и расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту (за исключением скрытых недостатков товара) должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня просрочки исполнения ее обязательств по Контракту или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по Контракту. Претензии по скрытым недостаткам Товара могут быть заявлены в течение всего срока годности Товара. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Посмотреть таблицу с данными

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2023 г. включительно, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13.2. Срок исполнения контракта с даты подписания и до 25 .12.2023 года.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент заключения Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ___________ от «____» ______ 2023 г.

Техническое задание

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям (табл. 1):

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Поставка товара осуществляется одной партией в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения государственного Контракта.

2.3. Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом «Поставщика» до места приема Товара, за его счет. Расходы за доставку и погрузку несет «Поставщик». Разгрузочные работы – силами и за счет «Государственного заказчика» («Грузополучателя»).

2.4. Приемка Товара осуществляется представителем «Государственного заказчика» в присутствии представителя «Поставщика», в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации,а также другими условиями Контракта. Представитель Государственного заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

2.5. Порядок осуществления «Государственным заказчиком» приемки поставляемого товара по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных постановлением Государственного Арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25.04.1966 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», с последующими изменениями и дополнениями.

2.6. Во всех случаях, влекущих возврат Товара «Поставщику», «Государственный заказчик» обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств «Поставщика». Расходы, понесенные «Государственным заказчиком» в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению «Поставщиком».

2.7. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

2.8. Поставляемый товар должен быть новым.

Товар должен иметь внутреннею упаковку и транспортную тару, обеспечивающую целостность и соответствие условиям хранения и транспортировки поставляемого товара.

Товар должен быть изготовлен в заводский условиях в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями завода-изготовителя.

Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и\или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и\или упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и\или использования поставляемого товара.

Весь товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем товара.

- Посмотреть таблицу с данными

же 2

Государственному Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ____________ от «___» ________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ______от «__»_________2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА №_____

по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

г. Суровикино «____» _______________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), действующий на основании ______________________, с одной стороны и представитель Заказчика (должность, Ф.И.О. представителя), действующий на основании ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ________________ № _______________;

счет-фактура от ______________ № ___________________;

документы, удостоверяющие качество товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии и т.д.) от ______ № __________________________;

заключение экспертизы от _________________ №____________.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к Государственному контракту

№ ________________ от «___» ________ 2023 г.

ФОРМА АКТА ВОЗВРАТА ТОВАРОВ

по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представитель Грузополучателя в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, грузополучатель Государственного заказчика вернул, а Поставщик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № _______;

счет-фактура от _______ № _______;

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю , 3-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется Грузополучателем

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273518307 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка чистящих и моющих средств	Запрос котировок #273518307	693 266 Обеспечение контракта: 30%	12 часов 28.05.2024 05.06.2024
Тендер №273520140 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "КАЛАЧЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #273520140	449 200 Обеспечение контракта: 30%	1 день 28.05.2024 06.06.2024
Тендер №273520217 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #273520217	449 200 Обеспечение контракта: 30%	1 день 28.05.2024 06.06.2024
Тендер №273522132 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (лот 3)	Электронный аукцион #273522132	43 728 Обеспечение контракта: 30%	1 день 28.05.2024 06.06.2024
Тендер №273717163 Мыло хозяйственное твердое	Запрос котировок #273717163	458 912 Обеспечение заявки: 4 589	1 день 30.05.2024 06.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №260156372 Средство чистящее санитарно-гигиеническое (с результатом)	Единственный поставщик #260156372	200	срок истек 15.12.2023 -
Тендер №260156338 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ" объявляет тендер: Поставка препаратов для профилактической дезинфекции для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" Единственный поставщик #260156338	155 713	срок истек 15.12.2023 15.12.2023
Тендер №260156316 Поставка дезинфицирующего средства (с результатом)	Электронный аукцион #260156316	175 500	срок истек 15.12.2023 25.12.2023
Тендер №260156290 Поставка товаров для нужд учреждения	Малая закупка #260156290	243 230	срок истек - 19.12.2023
Тендер №260156045 канцтовары (с результатом)	Единственный поставщик #260156045	150	срок истек 15.12.2023 -

Тендеры из региона Суровикино

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №260133172 Покупка хлеба и хлебобулочных изделий	Малая закупка #260133172	143 310	срок истек - 18.12.2023
Тендер №260130199 Покупка молочной продукции в 2024г (с результатом)	Малая закупка #260130199	563 250	срок истек 15.12.2023 18.12.2023
Тендер №260118532 Поставка комплектующих и расходных материалов (с результатом)	Малая закупка #260118532	61 230 Обеспечение заявки: 3 062	срок истек 15.12.2023 15.12.2023
Тендер №260077242 Поставка комплектующих для компьютерной техники (с результатом)	Запрос котировок #260077242	69 019	срок истек 14.12.2023 21.12.2023
Тендер №260062738 Поставка мебели для нужд МКОУ СОШ №1 г. Суровикино (План график)	Не определен #260062738	824 048	срок истек - 31.12.2023