Тендер - Набор моющих и чистящих средств №260052097
Описание тендера:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИНСКОГО РАЙОНА" РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН объявляет тендер: Набор моющих и чистящих средств (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Кулинского муниципального района», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ( главного бухгалтера) Кибидовой Светланы Гаджиевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в __________ действующей на основании Устава с одной стороны, и___________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________ действующего на основании _______________с другой стороны,
в соответствии с ст. 93 п.4,5 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №_________ от _____), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Поставщик обязуется поставить чистящие и моющие средства в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением № 2 к Контракту (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
1.2.
Точное описание Товара, ассортимент (наименование) Товара, количество, качество, единица его измерения, определяются в Техническом задании (приложение № 2). Цена единицы Товара указывается в Спецификации (приложение № 1) и соответствует цене, установленной по результатам закупочных процедур.
1.3.
Поставщик обязуется поставить Товар не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.
1.4.
Товар поставляется по адресу: Республика Дагестан, Кулинский район с. Вачи ул. Мирона гаджиева,20
1.5.
Источник финансирования: Местный бюджет Кулинский район, Республики Дагестан.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставить Заказчику Товар с надлежащим образом оформленными документами:
заверенными держателем сертификата копиями сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающими качество Товара;
товарно-транспортными накладными, товарными накладными, оформленными по форме ТОРГ-12 (или УПД);
счетами-фактурами;
транспортными накладными либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом).
Документы, перечисленные в настоящем пункте, предоставляются в соответствии с требованиями закона и условиями Контракта об обязательности их наличия и их относимости к конкретному виду Товара.
Поставщик не вправе требовать от Заказчика возврата многооборотной тары или упаковки, в которой Товар поставляется.
Поставщик обязуется обеспечить явку своего представителя при приемке Товара. Поставщик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки Товара по количеству и качеству.
Доставка Товара, включая его погрузку и разгрузку производится силами Поставщика с использованием механизмов и инструментов Поставщика. Стоимость доставки, разгрузки и погрузки Товара включена в стоимость Товара по настоящему Контракту.
В случае получения от Заказчика претензии по количеству и качеству при приемке Товара Поставщик обязуется выполнить законные требования Заказчика, связанные с качеством и количеством поставляемого Товара.
Поставщик вправе:
По вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Контракта, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения и объяснения, необходимые Поставщику для качественного выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
Заказчик обязан:
Принять в установленный срок Товар по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или направить мотивированный отказ от приемки Товара в виде претензии по количеству и качеству при приемке Товара.
Произвести оплату Товара в порядке, сроки и цене, согласно условиям настоящего Контракта.
Заказчик вправе:
Отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях, установленных разделом 13 настоящего Контракта.
В случае поставки Товара и выполнения работ Поставщиком без предоставления оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных п. 2.1.1 Контракта и Техническим заданием, или их несвоевременного предоставления, Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный Товар до момента предоставления Поставщиком полного комплекта сопроводительных документов.
Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров. При этом соглашением Сторон изменяется цена Контракта пропорционально дополнительному или уменьшаемому количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая цена Контракта в соответствии со Спецификацией составляет _______ (_________________________) руб. ___ коп., включая НДС _____ – ________ (_________________________) руб. ___ коп. [1]
Стоимость Товара включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Контракту. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Заказчик осуществляет оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета. Счет выставляется Поставщиком в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания товарной накладной.
Все расчеты между Заказчиком и Поставщиком осуществляются в рублях Российской Федерации платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 Контракта. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
По настоящему Контракту сумма подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Счета-фактуры предоставляются Поставщиком Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. [2]
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком.
Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному в п. 1.4 Контракта, в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием.
Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Заказчика о времени доставки Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до момента доставки Товара.
Поставщик в письменном виде посредством направления заказного письма либо сообщения по электронной почте извещает Заказчика об ожидаемой дате поставки Товара. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 настоящего Контракта.
Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.
На Товар, в силу своих характеристик требующий наличия соответствующей специальной документации, наряду с документами, указанными в п. 2.1.1 настоящего Контракта, Поставщик предоставляет инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны или иные сопутствующие документы (при условии, что такие документы предусмотрены для Товара данного вида).
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
Приемка Товара осуществляется Заказчиком, в течение 20 (двадцати) рабочих дней рабочих с момента доставки Заказчику.
При приемке Товара Заказчик проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, размеру, упаковке, маркировке, согласно условиям настоящего Контракта и Технического задания, а также проверяет наличие документов, установленных п. 2.1.1 Контракта.
По результатам приемки Товара Заказчиком принимается одно из следующих решений:
Товар поставлен и установлен (установка Товара осуществляется, если это предусмотрено Техническим заданием) и в соответствии с условиями Контракта и подлежит приемке. Заказчиком подписывается товарная накладная ;
Товар поставлен с нарушением условий Контракта о количестве, комплектности, ассортименте, безопасности Товара, Поставщиком не представлены документы, представление которых является обязательным в соответствии с Контрактом. Заказчик устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков и направляет претензию Поставщику в порядке, предусмотренном п. 14.2 Контракта.
Товар поставлен с существенным нарушением условий Контракта и/или не поставлен Поставщиком и/или работы по установке не выполнены либо выполнены с существенными недостатками. Заказчик в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Контракта. Товар не подлежит приемке Заказчиком.
Если Товар поставлен и установлен в соответствии с условиями Контракта, Сторонами подписывается товарная накладная. Право собственности на Товар переходит к Заказчику при подписании Заказчиком товарной накладной .
Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям Контракта и Технического задания, а также принят Заказчиком по товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (или УПД) по наименованию и количеству без замечаний.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику при переходе права собственности на Товар к Заказчику.
Если при приемке заказчиком будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям Контракта (ГОСТ, ТР и т.д.), Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней согласно п. 14.2 настоящего Контракта направляет Поставщику претензию с требованием устранить несоответствие Товара. В течение 1 (одного) рабочего дня, если иной срок не предусмотрен самой претензией, после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие Товара. В случае обнаружения Заказчиком недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара Заказчику в установленном настоящим пунктом порядке.
В случае не восполнения Поставщиком количества недопоставленного Товара в срок, установленный п. 5.7 Контракта, нарушение условий Контракта Поставщиком признается существенным. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.
В случае обнаружения Заказчиком некомплектности Товара (отсутствует какая-либо составная часть согласно приложению № 2), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение срока и в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.
В случае обнаружения несоответствия Товара Техническому заданию, либо бракованного Товара, либо некачественного Товара, Поставщик обязан заменить или поставить соответствующий Товар в течение срока и в порядке, предусмотренном п. 5.7 Контракта.
Возврат Товара, указанного пунктах 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Контракта, осуществляется силами и за счет Поставщика. До момента вывоза указанного Товара Заказчик принимает его на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти указанный Товар не позднее рабочего дня, в течение которого поставляется Товар на замену.
В случае если Поставщик оспаривает факт несоответствия Товара Техническому заданию либо факт ненадлежащего качества Товара, Стороны привлекают независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика.
В случае проведения экспертизы качества товара независимой лабораторией Поставщик обязуется принять результаты экспертизы, проведенной независимой лабораторией.
Если Поставщик не предоставил вместе с Товаром полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.1.1, Товар считается не поставленным до срока предоставления этих документов в полном объеме. В этом случае оформляется претензия и направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 14.2 Контракта.
Допоставка недостающего или замена неисправного/несоответствующего Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (или УПД), при этом приемка Товара выполняется в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
В случае проведения независимой экспертизы поставляемого Товара, срок приемки Товара приостанавливается до момента окончания проведения экспертизы и получения Заказчиком ее результатов (экспертного заключения).
КАЧЕСТВО
Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТР (в том числе ТР ТС) и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия / декларацией соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
Никакие указания уполномоченных представителей Заказчика не могут служить основанием для отгрузки несертифицированного Товара, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любое такое указание Стороны признают ничтожным.
Заказчик имеет право проверить качество Товара. Проверка качества Товара производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки Товара, подлежащего передаче по Контракту.
При возникновении спорных вопросов, связанных с качеством Товара, Товар принимается Заказчиком на ответственное хранение. В этом случае все расходы, связанные с вызовом представителя согласованной сторонами независимой экспертной организации и проведением проверки качества Товара, сертификацией Товара, ответственным хранением Товара, разгрузочными и погрузочными работами, возвратом либо переадресовкой Товара, ложатся на Поставщика.
В случае подтверждения несоответствия качества Товара условиям настоящего Контракта или требованиям ГОСТ, ОСТ, ТР, Поставщик осуществляет замену Товара в порядке, предусмотренном п. 5.11 Контракта.
Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам и/или техническим условиям, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки.
Маркировка Товара, нанесенная на каждую упаковку, должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.
Поставщик несет материальную ответственность перед Заказчиком за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.
В комплекте с Товаром передаются руководства пользователя и техническая документация.
Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке или продублирована на русском языке. Техническая документация может быть, как на русском, так и на английском языке.
ГАРАНТИИ
В случае, если изготовителем Товара установлен гарантийный срок на Товар, Поставщик предоставляет гарантийный срок в установленном порядке. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Заказчиком накладной № ТОРГ-12 (или УПД).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара и выполненных работ в течение гарантийного периода. При обнаружении в пределах гарантийного периода несоответствий поставленного Товара требованиям Контракта, за исключением несоответствий, вызванных неправильной эксплуатацией (хранением) Товара, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, выполнить следующие действия:
Обеспечить проведение ремонта неисправного Товара и/или выполненных работ. При невозможности восстановления работоспособности Товара по месту его нахождения и при наличии у Заказчика потребности, предоставить Заказчику, такой же или аналогичный Товар для замены вышедшего из строя Товара, на срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в срок до 30 календарных дней;
Заменить неисправный Товар и/или выполненные работы на новый в случае невозможности его ремонта или вернуть на расчетный счет Заказчика все денежные средства, уплаченные за неисправный Товар, в течение 10 календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика о возврате денежных средств.
Заявки о неисправности направляются уполномоченными лицами Заказчика в письменном виде по факсу Поставщика либо иным образом, позволяющим подтвердить получение заявки Поставщиком. В заявке указывается серийный номер Товара, номер гарантийного талона Товара (если таковой предусмотрен) и характеристики неисправности.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
Невыполнение Поставщиком условий Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.
В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены Контракта (этапа), что составляет __________(___________) руб.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за неисполнение указанного условия устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Заказчик вправе удержать сумму неустойки из обеспечения Контракта. В случае недостатка (нехватки) денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, для удержания суммы неустойки недостающая сумма вычитается Заказчиком из оплаты по настоящему Контракту.
Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Не применяется
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАТА.
Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» ноября 2023 г., а в части расчетов между Сторонами - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА .
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Дагестан.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый Поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона.
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствуют установленным ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требованиям к участникам закупки и/или поставляемый товар не соответствует требованиям, установленным настоящим контрактом к товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями Сторон Контракта. Параллельно с заключением Контракта в форме электронного документа допускается составление контракта в бумажном виде. В таком случае контракт заключается в 2 (двух) подлинных экземплярах – по одному для каждой из Сторон. В случае наличия противоречий между контрактом, заключенным в форме электронного документа и контрактом, составленным в бумажном виде, преобладающую силу имеет контракт, заключенный в форме электронного документа.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим ( в течение 3 календарных дней) с предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью, нарочно (курьерской доставкой) под роспись уполномоченного лица. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
ПРИЛОЖЕНИЯ
К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Общая стоимость Товара _________ (______________________) руб. ____ коп., в том числе НДС (___%) - _________ (_____________________) руб.____ коп. (или НДС не облагается в соответствии с п. 2 (или п. 3 - если Поставщик является индивидуальным предпринимателем) ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
Для Поставщика, применяющего общую систему налогообложения. Для Поставщика, применяющего упрощённую систему налогообложения, п. 3.1 Контракта после слов «Общая цена Контракта в соответствии со Спецификацией составляет _______ (______________) руб. ___ коп.» изложить в следующей редакции: «НДС не облагается в соответствии с п. 2 (или п. 3 - если Поставщик является индивидуальным предпринимателем) ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае утраты Поставщиком права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате НДС, цены на Товар, поставляемый по Контракту, рассматриваются как включающие в себя НДС.». ↑
Для Поставщика, применяющего общую систему налогообложения. Для случаев, когда НДС не облагается в соответствии с п. 2 (или п. 3 - если Поставщик является индивидуальным предпринимателем) ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 3.6. Контракта исключить. ↑
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе
