Тендер - Поставка концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский район, г. Озерск, ул. Багратиона, 22 а. №259970834

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Калининградская область Извещение_соль_в_Озерск - Посмотреть таблицу с данными

Извещение (документация) о закупке у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: Проект договора (прикреплен отдельным файлом)

12.12.2023_Договор_№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-706_на_поставку_галита_для_Озерска_ОО_ДСК_Лидер_(пп.6)_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДОГОВОР № 12-12/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку поставка концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский район, г. Озерск, ул. Багратиона, 22 а.

г. Правдинск «____»_________ 2023 года

Государственное предприятие Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сапленкова Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Павленко Дмитрия Григорьевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

на основании пп. 6 п. 333 Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственного предприятия Калининградской области «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2» в редакции № 16 от 07.07.2023 года, Протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский район, г. Озерск, ул. Багратиона, 22 а. от 11.12.2023 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14 (в соответствии с которым запрос котировок признан несостоявшимся - на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не было подано ни одной заявки), заключили Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора, срок, место и условия поставки

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку концентрата минерального – галит (натрий хлористый технический 1РУ) для производственного участка, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский район, г. Озерск, ул. Багратиона, 22 а. (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется: в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки от Заказчика.

Заявка направляется Поставщику письменно, в т.ч. по факсу, электронной почте, по реквизитам, указанным в пункте 9.4.2. Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика на его склад силами Поставщика по адресу: Россия, Калининградская область, ж/д станция Черняховск. Код ж/д станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.4. Наименование и количество поставляемого Товара должны быть отражены Поставщиком в товарно-транспортных (товарных) накладных при передаче товара Заказчику, с обязательным указанием на Договор (номер и дата подписания), во исполнение которого осуществляется поставка.

1.5. Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа (УПД) Заказчиком.

1.6. При поставке Товара, который подлежит сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик вместе с Товаром, должен представить копии документов, удостоверяющих его качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т. п.).

1.7. Настоящий Договор имеет один этап исполнения, которым является окончательное и полное исполнение Сторонами принятых обязательств по Договору. Подписанные Сторонами документы, служащих для проведения расчетов о приемке промежуточных результатов Договора (ежедневных, еженедельных, ежемесячных и т.п.), не рассматриваются в качестве документов о приемке этапов исполнения Договора.

2. Качество Товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательном Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

2.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляемым комплектно, не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

2.5. Гарантийный срок Поставщика на Товар начинается с даты поставки Товара Заказчику и распространяется на все составляющие его части. Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара.

3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Два миллиона девятьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку Товара по адресу, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

3.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком по Договору юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.

3.4. В случае, если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену Договора.

3.5. Цена Договора определяется на весь срок исполнения Договора и может изменяться в ходе его исполнения только в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на 20 % (Двадцать процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 20 % цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

3.8. Исходя из потребности в Товаре Заказчик оставляет за собой право оплаты Товара по факту поставки, согласно товарным накладным, на сумму, меньше предельной цены Договора, указанной в пункте 3.1. Договора.

4. Порядок и сроки оплаты Товара

4.1. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

4.1.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика в течение 07 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа (УПД) по факту поставки каждой партии Товара, на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (при наличии).

4.1.2. Авансирование по Договору не предусмотрено.

4.1.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет собственных средств Заказчика.

4.1.4. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

4.2. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Заказчик вправе удержать сумму штрафа и/или пени в соответствии с пунктами 8.6-8.7 Договора в одностороннем порядке.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик имеет право:

5.1.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора.

5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора.

5.2.2. При поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы (копии документов, удостоверяющих качество Товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п.), счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар и др.).

5.2.3. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам и качеству, на условиях, предусмотренных в Договоре.

5.2.4. Отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и(или) уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

5.2.5. Обеспечить соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, таким образом, чтобы она обеспечивала возможность количественного учета поставленного Товара.

5.2.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.

5.2.7. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2.9. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.3.2. При обнаружении недостатков Товара требовать их устранения.

5.3.3. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего Договора.

5.3.4. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком.

5.3.5. Требовать от Поставщика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

5.3.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Произвести оплату в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

5.4.2. Передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.4.3. Обеспечить приемку Товара, в случае необходимости провести экспертизу Товара, а также оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

5.4.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и(или) уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

6.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

6.3. Условия хранения Товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

7. Порядок и сроки приемки Товара

7.1. Приемка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка количества, комплектности и номенклатуры поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений;

- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Поставщик предъявляет Заказчику при поставке Товара следующие документы:

- товарно-транспортную (товарную) накладную или универсальный передаточный документ (УПД) в количестве 2 (Двух) экз.;

- счёт на оплату поставленного товара в количестве 1 (Одного) экз.;

- документы о качестве Товара: сертификаты и/или иные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям действующего законодательства РФ и техническим требованиям;

- счет-фактура предоставляется Поставщиком в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации (2 (Двух) экз.).

7.3. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной или универсальном передаточном документе (УПД), и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

7.4. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного товара товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Договора и (или) потребовать осуществить поставку недостающего товара в течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения претензии Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

7.5. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

7.6. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки и подтверждается подписанием товарно-транспортной накладной, товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

7.7. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменном виде или посредством факсимильной, телефонной связи.

7.8. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 2.1. и 7.2. настоящего Договора, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную или универсальный передаточный документ (УПД) в течение 5 рабочих дней.

7.9. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по настоящему Договору.

7.10. При несоблюдении Поставщиком комплектности и количества Товара указанного в заявке Заказчика, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Товар. В таком случае Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о несоответствии поставленного Товара заявке. Поставщик своими силами и средствами обязан вывезти Товар со склада Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления. В случае если Поставщик в указанные сроки не вывозит Товар, Поставщику начисляется штраф в соответствии с п. 8.7.

8.Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 0,001 % от цены Договора.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 30 % от цены Договора.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в течение 2 (Двух) рабочих дней письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Калининградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

9.4. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с Договором, влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем пункте Договора.

9.4.1. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается получившей Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в Договоре.

9.4.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Поставщик назначает следующих представителей:

ФИО: Павленко Дмитрий Григорьевич

Адрес: 197022, Санкт-Петербург г, Чкаловский пр-кт, дом № 60, литера А, помещение 5-Н

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22

9.4.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Заказчик назначает следующих представителей:

ФИО: Зинков Алексей

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калининградская обл., г. Правдинск, ул. Электрическая 1

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9.4.4. Сообщения подлежат направлению Стороне или ее представителю:

1) путем вручения под расписку;

2) по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату;

3) путем направления по адресам, указанным в Договоре;

4) посредством факсимильной связи, телефонной связи или электронной почты.

9.4.5. Сообщение считается доставленным Стороне или ее представителю, если оно: поступило адресату одним из способов, указанных в п.п. 9.4.4. настоящего Договора.

9.4.6. Датой уведомления в таких случаях признается дата получения (вручения) Сообщения адресату, в том числе по обстоятельствам, зависящим от адресата, если Сообщение не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

К таким обстоятельствам относятся:

- отказ Стороны от получения Сообщения при условии, что отказ зафиксирован организацией почтовой связи или курьерской службой;

- несмотря на почтовое извещение или извещение курьерской службы, адресат не явился за получением Сообщения, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя;

- Сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в Договоре, о чем организация почтовой связи или курьерская служба уведомила отправителя.

В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты направления Стороне Сообщения.

10. Переход права собственности

10.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара и подписания Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа (УПД).

10.2. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до фактической передачи Товара Заказчику.

10.3. Подписание Заказчиком товарно-транспортной (товарной) накладной или универсального передаточного документа (УПД), не лишает Заказчика права ссылаться на недостатки товара, обнаруженные либо проявившиеся после подписания указанных документов, и не освобождает Поставщика от ответственности за эти недостатки.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.03.2024 года.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

11.3. В случае необходимости настоящий договор в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты опубликования в единой информационной системе

и на электронной площадке протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

12. Порядок изменения, расторжения Договора и прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

12.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

12.7. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, в одностороннем порядке, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.8. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- в случае существенного нарушения договора одной из сторон;

- в случаях поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- если задержка в сроках поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором составляет более 3 (трех) календарных дней;

- в случаях неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика по любым основаниям.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.

12.9. При неисполнении, несвоевременном либо некачественном исполнении Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик направляет в адрес Поставщика претензию, содержащую расчет имущественных санкций, подлежащих оплате Поставщиком и (или) предложение о расторжении Договора для последующего расторжения настоящего Договора в досудебном порядке. Срок ответа Поставщика на претензию составляет 10 календарных дней с даты получения претензии.

12.10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области

13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, в течение 3 (трех) дней, известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, указанных в п. 4.1. Договора.

Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.

13.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

13.4. Если обстоятельства, указанные в п. 13.1. Договора, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Стороны вправе осуществлять юридически значимый электронный документооборот, под которым понимается: выставление/получение счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ/оказанных услуг и прочих документов, имеющих отношение к Договору, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, в соответствии с Соглашением об электронном обмене документами и применении электронных подписей, который Стороны подписывают отдельно.

15. Приложения к Договору

15.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

Приложение № 1 - «Спецификация».

16. Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 12-12/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «___» ____________ 2023 года

«Спецификация»

- Посмотреть таблицу с данными

тонна

300

9804,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Итого: Цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Два миллиона девятьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек, с учетом НДС

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Товар должен иметь документ, подтверждающий качество, оформленный в соответствии с требованиями нормативной документации (представляется при поставке). Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировании и хранении:

- должна быть прочной, сухой и чистой;

- не допускать проникания влаги и просыпания;

- обеспечивать целостность упаковки до истечения срока хранения (годности) продукта;

- обеспечивать сохранность количества внесенной для профилактических целей добавки до истечения срока годности (хранения).

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения претензии Заказчика производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика на его склад силами Поставщика по адресу: Россия, Калининградская область, ж/д станция Черняховск. Код ж/д станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

*В случае отсутствия необходимости у Заказчика поставки товара в полном объеме, указанном в таблице, Заказчик имеет право не выбирать товар в полном объеме. На невыбранный Заказчиком объем товара Стороны расторгают договор по соглашению Сторон.

Окончательный расчет по договору будет определяться исходя из фактически поставленного товара.

- Посмотреть таблицу с данными