Тендер - Поставка хлора жидкого №259784445

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.12.2023 по 28.12.2023Место предоставления документации:ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:12.12.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:623104, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ ГАГАРИНА, 34Дата подведения итогов:09.01.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. НМЦК_ППМУП--ВОДОКАНАЛ_(1) - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_на_жидкий_хлор_06.12_(2)

Техническое задание

на поставку хлора жидкого

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Поставка Хлора жидкого

«Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара».

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_(262)

Приложение 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Д О Г О В О Р №___

г.__________ «____»______________2023 г.

Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие (сокращенное наименование - ППМУП «Водоканал») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гузаирова Артура Салаватовича действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Предметом настоящего Договора является поставка хлора жидкого (далее – Товар).

Место поставки товара: доставка силами Поставщика партиями, 1 партия в месяц по 6 контейнеров по адресам:

1. г. Первоуральск, Динасовское шоссе 3 км - в количестве 3 (трех) контейнеров

2. г. Первоуралск, пос. Калата, ул. Кирова, 25Н - в количестве 1 (одного) контейнера

3. г. Первоуральск, ул. III Интернационала, 207Н - в количестве 2 (двух) контейнеров

1.3. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям изготовителя, требованиям документов, применяемых к данному виду товара, и подтверждаться соответствующими документами.

1.5. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.6. Поставляемый товар должен быть упакован надлежащим образом, способным предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении и простоту учета. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. Обязательно наличие упаковки производителя.

Цена договора и порядок расчётов

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________________ рублей ______ копеек (_________________________________________ рублей _______ копеек), в том числе НДС _% / НДС не предусмотрен, на основании _______________________.

2.2. Цена договора является твердой, возможно изменять цену по соглашению сторон, в случаях установленных Договором.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Стоимость Товара (Цена Договора) является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, и включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.5. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.5.3. Оплата производится по факту поставки товара в течение 30 календарных дней после подписания Заказчиком товарной накладной/УПД. Основанием для оплаты является счет/счет-фактура (при наличии), товарная накладная/УПД, выписанные Поставщиком и оформленные надлежащим образом. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить условия Договора.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. Провести экспертизу результатов поставленных товаров, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставлять товар в сроки, предусмотренные Договором.

3.3.2. Доставить товар за свой счет, а также представить все документы, относящиеся к товару копии сертификатов качества (испытаний) соответствующие поставляемой партии, заверенные оригинальной печатью Поставщика, счет-фактуру, товарную накладную или универсальный передаточный документ.

3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно Спецификации. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества и ассортимента.

3.3.5. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных недостатках товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время Заказчика).

3.3.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.3.7. В случаях, предусмотренных Договором, подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору.

3.3.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

3.4.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Срок поставки каждой отдельной партии товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления письменной заявки Заказчика в течение срока действия договора. Срок действия договора с 01.02.2024 по 31.01.2025.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке.

4.3.Поставка, погрузка-разгрузка до места осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.4.Поставщик обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки, уведомить Заказчика о поставке и направить на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Заказчика информацию для оформления доверенностей на получение товара.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным договором на поставку и нормативно правовыми актами. Если договором не предусмотрено иное, стороны руководствуются нормативными правовыми актами (в частных случаях).

Время приемки товара:

Понедельник – четверг 8:00 – 17:00

Пятница 8:00 – 16:00

Суббота, воскресенье – выходной.

5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара. Товар должен быть в оригинальных целостных упаковках. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида.

5.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанного в товарной накладной.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в товарной накладной, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар.

5.4.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Договор Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в товарной накладной, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.4.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика.

5.4.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.6. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номером телефона (факса) для получения извещений является▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-80-06.

5.4.7. Поставщик в установленный срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной или универсального передаточного документа) несет Поставщик.

5.6. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его приемки.

6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство не надлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, производится путём проведения переговоров, с обязательным оформлением протокола, либо направлением Сторонами письменных претензий. Досудебный порядок рассмотрения споров обязателен.

7.2. Срок рассмотрения Сторонами письменной претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня её получения.

7.3. В случае не урегулирования разногласий в ходе переговоров или рассмотрения претензии, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Расторжение и Изменение Договора

9.1. Расторжение Договора:

1) Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

3) Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

4) Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

5) Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которое в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

6) Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

7) В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, путем проведения закупки.

8) Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы, оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена нового договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы, оказанной услуги.

9) Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.

10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

11) Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12) Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13) При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14) В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения договора заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением.

9.2. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

9.3. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

10.Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует по 31.01.2025 г., за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки

11.Прочие условия

11.1. Договор составлен и заключен в электронной форме. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

11.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

11.3. Антидемпинговые меры:

1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5(пять) миллионов рублей, и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в виде информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более договоров (при этом не менее чем семьдесят пять процентов договоров должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из договоров должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор в соответствии с п. 1.

11.4. Обеспечение исполнения Договора:

3% от начальной (максимальной) цены договора ___________________. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или предоставлением банковской гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа предусмотренных в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки самостоятельно.

Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора вносятся участником закупки на счет Заказчика. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть безотзывной. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца.

Денежные средства должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе), по следующим реквизитам:

ППМУП «Водоканал»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3292

Филиал «Центральный» Банка ВТБ(ПАО) в г. Москве

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет поставщика в течение не более чем пяти рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, могут не возвращаться поставщику в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, по вине поставщика.

Заказчиком может быть предъявлено требование о взыскании по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, лицу, выдавшему такую банковскую гарантию, в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, по вине поставщика.

11.5. К Договору прилагаются, и являются его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1);

11.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___

от «___»____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиАД_поставка_жидкий_хлор_ППМУП_ВОДОКАНАЛ_(1)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ППМУП «ВОДОКАНАЛ»

_______________/А.С. Гузаиров/

«12» декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку хлора жидкого для нужд ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»

2023 г.

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

1. Изучив Документацию об электронном Аукционе на право заключения договора на ______________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку на участие в Аукционе в электронной форме.

2. Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом Аукциона в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего Аукциона. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона в электронной форме.

3. Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в Аукционе в электронной форме.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации об электронном Аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене договора на Аукционе не будут учтены какие-либо расценки на товар, работы, услуги, которые должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с предметом Аукциона, данный товар, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе, включая требования,

содержащиеся в техническом задании Документации об электронном Аукционе.

6. Если по итогам Аукциона заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательство поставить товар, выполнить работу, оказать услуги на условиях в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе, включая требования, содержащиеся в техническом задании Документации об электронном Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

7. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке на участие в Аукционе в электронной форме информации.

8. В случае если по итогам Аукциона заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с Федеральным архивным агентством на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе и условиями наших предложений.

9. В случае если мы будем признаны Участником Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе и нашим предложением о цене договора.

10. В случае если мы будем признаны единственным Участником Аукциона в электронной форме, мы обязуемся подписать договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе и в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего Аукциона.

11. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

АНКЕТА

участника аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Декларация о соответствии требованиям установленным в документации о закупке

Настоящим подтверждаем, что «_______» (наименование участника) соответствует требованиям документации, а именно:

- участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

- отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием СМСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (физлица и ИП)

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Доументации

Приложение № 1 к Документации об электронном Аукционе

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2 к Документации об электронном Аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 3 к Документации об электронном Аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

АД_поставка_жидкий_хлор_ППМУП_ВОДОКАНАЛ_(1)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ППМУП «ВОДОКАНАЛ»

_______________/А.С. Гузаиров/

«12» декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку хлора жидкого для нужд ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»

2023 г.

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

1. Изучив Документацию об электронном Аукционе на право заключения договора на ______________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку на участие в Аукционе в электронной форме.

2. Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом Аукциона в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего Аукциона. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона в электронной форме.

3. Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в Аукционе в электронной форме.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации об электронном Аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене договора на Аукционе не будут учтены какие-либо расценки на товар, работы, услуги, которые должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с предметом Аукциона, данный товар, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе, включая требования,

содержащиеся в техническом задании Документации об электронном Аукционе.

6. Если по итогам Аукциона заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательство поставить товар, выполнить работу, оказать услуги на условиях в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе, включая требования, содержащиеся в техническом задании Документации об электронном Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

7. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке на участие в Аукционе в электронной форме информации.

8. В случае если по итогам Аукциона заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с Федеральным архивным агентством на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе и условиями наших предложений.

9. В случае если мы будем признаны Участником Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе и нашим предложением о цене договора.

10. В случае если мы будем признаны единственным Участником Аукциона в электронной форме, мы обязуемся подписать договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном Аукционе и в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего Аукциона.

11. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

АНКЕТА

участника аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Декларация о соответствии требованиям установленным в документации о закупке

Настоящим подтверждаем, что «_______» (наименование участника) соответствует требованиям документации, а именно:

- участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

- отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием СМСП непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (физлица и ИП)

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Доументации

Приложение № 1 к Документации об электронном Аукционе

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2 к Документации об электронном Аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 3 к Документации об электронном Аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом