Тендер - 5/ Чистящие средства, губки, мешки (7001702322300620) №259645841

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx
• ДОГОВОР.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть41 - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о процедуре закупки - Посмотреть таблицу с даннымиУсловия контракта - Посмотреть таблицу с даннымиПоказывается результатов: 5. - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть новым, т.е. не бывшим в употреблении.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем.

Гарантия качества распространяется на весь объем поставляемого товара.

Срок поставки товара: с даты подписания договора 22.12.2023г. включительно.

Место доставки товара: Вологодская область, Верховажский р-он, с.Верховажье, пер.Лесной д.5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №_______

- Посмотреть таблицу с данными

САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Верховажского лесхоза – филиала САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз» Шутова Александра Дмитриевича, действующего на основании генеральной доверенности 02-юр/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 15.12.2022г., с одной стороны, и _______ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____, действующего ______, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить товар для САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» (далее – Товар), в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, в сроки и на условиях, предусмотренные в договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Срок поставки товара согласно спецификации: с даты заключения настоящего договора до 22.12.2023. По предложению Поставщика товар может быть поставлен ранее только по согласованию с Заказчиком.
1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Вологодская область, Верховажский р-он, с.Верховажье, пер.Лесной д.5

Качество товара. Порядок поставки и приемки Товара
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара в соответствии с действующим законодательством, иметь все предусмотренные действующим законодательством сертификаты соответствия (декларации о соответствии), которые должны быть предоставлены с Товаром.
2.2. Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2.3. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивать его сохранность в процессе перевозки и хранения и предохранять от возможных повреждений.
2.4. Приемка товара осуществляется по документам о приемке (акту приема-передачи товара, товарной (товарно-транспортной) накладной и/или счету/счету-фактуре (универсальному передаточному документу), подписанных уполномоченными представителями Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара.
2.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком подписывает документы о приемке. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
2.6. Поставка Товара осуществляется единовременно в количестве и в соответствии с требованиями, предусмотренными спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.7. Товар поставляется в упаковке производителя.
2.8. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара путем проверки на соответствие качества, количества и ассортимента требованиям, установленным в настоящем договоре.
2.9. Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.10. Товарная накладная подписывается Заказчиком при наличии положительных результатов экспертизы.
2.11. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию, препятствующих его приемке), Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.
Поставщик обязан устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.
2.12. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком
2.13. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара
2.14. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами.
2.15. Поставщик обязан предоставить вместе с товаром гарантию производителя и (или) гарантию поставщика с указанием срока действия такой гарантии. Срок действия гарантии должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара, и составлять не менее 6 (шести) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания документов о приемке товара Заказчиком.
2.16 При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков Поставщик обязан по письменному требованию Заказчика заменить товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий по качеству условиям Договора в срок, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Заказчика.
2.17. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара Заказчику.
2.18. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется Поставщиком без дополнительных расходов со стороны Заказчика, за исключением расходов со стороны Заказчика, связанных с проведением периодического технического обслуживания товара (регламентного ТО), установленного предприятием-изготовителем.
2.19. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (агрегата, части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период.
2.20. В течение гарантийного срока Поставщик устраняет возникшие неисправности посредством ремонта или замены неисправных деталей (узлов, агрегатов). Сроки выполнения ремонтных работ устанавливаются в зависимости от трудоемкости и вида гарантийного ремонта, но не более 20 (двадцати) дней с момента предъявления товара Заказчиком для гарантийного ремонта независимо от даты проведения планового сервисного обслуживания. Расходы на гарантийный ремонт товара в период гарантийного срока его эксплуатации несет Поставщик.
2.21. В течение гарантийного срока Поставщик:
- принимает от Заказчика заявки в письменной форме на выполнение гарантийного ремонта;
- получает неисправный товар от Заказчика;
- обеспечивает ремонт товара в согласованный с Заказчиком срок;
- обеспечивает соблюдение условий гарантийного ремонта, установленного производителем товара.

Оплата Товара и порядок расчетов.
3.1. Цена настоящего договора составляет _____ руб. (___) ____ коп., в том числе НДС 20%/ без НДС. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Цена договора указана с учетом расходов на упаковку, маркировку, погрузку, транспортировку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных затрат, связанных с исполнением договора.
3.3. Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов о приемке Заказчиком, на основании счета.

Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.3. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,1 % от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
4.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в следующем порядке:
а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
4.7 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
4.8 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
4.9 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана не позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных обстоятельств.

Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии сторонами 7 (семь) рабочих дней.

Расторжение договора
7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.2. В случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон настоящий договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними настоящего договора.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
7.5. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Налоговая оговорка
8.1. Поставщик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом, материальными ресурсами, лицензиями необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»;
- лица, подписывающие от имени Поставщика первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
8.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 8.1 настоящего договора, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз») об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, которые он понес вследствие таких нарушений.
8.3. Поставщик в соответствии со ст. 408.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки, возникшие в случаях, указанных в пункте 8.2 настоящего договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери».
9. Использование Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» в ходе исполнения договора
9.1. В ходе исполнения договора стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами посредством Государственной информационной системы «Модуль исполнения контрактов Вологодской области» (далее – МИК ВО) в соответствии с Регламентом МИКВО, опубликованном по адресу в сети Интернет https://mik.gov35.ru, Системы электронного документооборота «FintenderEDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам договора обеспечить в МИК ВО и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота:
9.1.1 оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:
- в случае необходимости по договору - заявку на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения договора (при необходимости);
- результаты приемки товара, работ, услуг;
- на оплату поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения договора;
- направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам договора обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП).
9.3. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
9.4. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК ВО и ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме:
- направлены от имени данных лиц,
- являются подлинными и достоверными,
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
9.5. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
9.6. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до фактического исполнения сторонами, в полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
11. Прочие условия
11.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. Изменение условий настоящего договора осуществляется по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.4. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Техническое задание.
12. Юридические реквизиты, подписи сторон - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1
к договору № _____
от ___.___.2023
Спецификация - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1
к договору № ______
от __.__.2023 - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое задание

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть новым, т.е. не бывшим в употреблении.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем.

Гарантия качества распространяется на весь объем поставляемого товара.

Срок поставки товара: с даты подписания договора 22.12.2023г. включительно.

Место доставки товара: Вологодская область, Верховажский р-он, с.Верховажье, пер.Лесной д.5

- Посмотреть таблицу с данными