Тендер - Хозяйственные товары №259443789

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт на поставку товара №

г. Белгород «___»___________2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» городского округа «Город Белгород», в лице директора Поповой Ольги Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, в лице ________________________, действующей на основании_____________________, именуемая (ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» на основании п.4 ч. 1 ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», на нижеследующих условиях.

1.1. Поставщик обязуется осуществить Заказчику поставку хозяйственных товаров для пленера (далее - Товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно приложению №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, в срок согласно п. 3.1. настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и уплатить установленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Цена Товара устанавливается в соответствии с приложением №1 к настоящему Контракту.

1.4. Идентификационный код закупки:.

2.1. Цена Контракта составляет __________ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (НДС не предусмотрен).

Стоимость единицы Товара указана в приложении №1 к настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в п.7.5 Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, изготовление, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, а также прочие расходы Поставщика, связанные с условиями исполнения настоящего Контракта.

2.4. Оплата Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта, осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород».

2.5. Предоплата по настоящему Контракту не предусмотрена.

2.6. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта по адресу: г. Белгород, улица Победы 77.

3.2. Результаты приемки Товара по количеству, качеству, комплектности оформляются путем подписания Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной в срок не позднее 7 рабочих дней с момента поставки Товара Заказчику.

3.3. При приёмке Товар должен быть осмотрен уполномоченным представителем Заказчика, в том числе должно быть проверено соответствие Товара Приложению № 1, к настоящему Контракту, сведениям, указанным в сопроводительных документах на Товар.

3.4. Если в ходе приемки Товара обнаружатся нарушения условий Контракта о качестве Товара, Поставщик обязан произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества в течение 3 рабочих дней с момента заявления о них. Расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества, несет Поставщик.

3.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Контракту считается факт передачи Товара Поставщиком, что подтверждается универсальным передаточным документом или товарной накладной. Право собственности на Товар переходит по настоящему Контракту Заказчику с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной.

3.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа или товарной накладной. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Об изменении платежных реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику, с указанием новых платежных реквизитов. До получения Заказчиком уведомления об изменении платежных реквизитов Поставщика и подписания дополнительного соглашения к Контракту платежи проводятся Заказчиком по платежным реквизитам, указанным в Контракте.

3.8. Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении, несет Поставщик.

3.9. При нарушении условий поставки, условий настоящего Контракта, Стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий Контракта.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (часть Товара) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Запрашивать у Поставщика любую документацию и информацию, относящуюся к предмету Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика документы, необходимые для оплаты Товара.

4.1.4. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и/или убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.1.5. Отказаться от приема Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с условиями Контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар и исполнение сопутствующих услуг и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара и сопутствующих услуг оплатить Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать приема и оплаты Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта. Передать Заказчику Товар надлежащего качества по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности и характеристикам согласно приложению №1, к настоящему Контракту.

4.4.2. При поставке Товара представить все документы, относящиеся к Товару: подписанные оригиналы универсальных передаточных документов, счетов и/или других документов, необходимых для оформления поступления Товара, а также копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия и /или иных документов, обязательных для данного вида Товара, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Передать Заказчику оригиналы универсальных передаточных документов не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем отгрузки Товара.

4.4.3. Поставить Товар Заказчику собственным средством или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 2 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности, несет Поставщик.

4.4.6. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.4.7. Своевременно представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.5. Возможен односторонний отказ от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы.

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.7.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30.08.2017 года №1042).

5.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

5.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,

5.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Контракту.

6.1. Поставщик гарантирует качество, эксплуатационные возможности, характеристики и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приема Товара.

6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в эксплуатации, не восстановленным и соответствовать требуемым характеристикам.

6.3. Поставленный Заказчику Товар, несоответствующий требованиям Контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением и возвратом.

И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа.

7.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.4. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Белгородской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Срок подготовки ответов на претензии составляет не более 5 рабочих дней.

7.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

7.5.1. Изменения условий Контракта при его исполнении в случае снижения цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, в соответствии с подпунктом а) п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.2. По соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта не более чем на десять процентов пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительного Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.3. Поставщик несет ответственность за действия привлекаемых им к исполнению Контракта субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

8.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получение его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2023 года, а в части оплаты Товара - до полного исполнения обязательств каждой из сторон. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту № ___

от «___ » _____ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

«Поставщик»:

______________________/ФИО /

М.П.

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 12.12.2023

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Хозяйственные товары

Наименование предмета договора: Хозяйственные товары

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272947580 Поставка Средство дезинфицирующее Х на 2025 г	Электронный аукцион #272947580	228 800 Обеспечение заявки: 1 144	11 часов 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №273071594 Поставка хозяйственных товаров для нужд Арбитражного суда Белгородской области	Электронный аукцион #273071594	18 227 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 22.05.2024 30.05.2024
Тендер №273312519 ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров в 2024 году	Электронный аукцион #273312519	29 423	6 дней 24.05.2024 03.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259443785 Хозяйственные товары	Малая закупка #259443785	85 232	срок истек - 12.12.2023
Тендер №259443693 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММК-ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Моющее средство (обезжириватель)	Запрос котировок #259443693	См. док.	срок истек - 12.12.2023
Тендер №259443653 Антиоблединительная жидкость (с результатом)	Единственный поставщик #259443653	120 Обеспечение заявки: 120	срок истек 07.12.2023 12.12.2023
Тендер №259443604 Поставка хозяйственных товаров (совки, ведра, мыло) (с результатом)	Запрос котировок #259443604	11 644 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 07.12.2023 14.12.2023
Тендер №259443527 Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения контракта на поставку хозяйственных товаров (освежитель воздуха) в Государственное бюджетное учрежд...	Электронный аукцион #259443527	21 161 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 15.12.2023

Тендеры из региона Белгород

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №259442776 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" объявляет тендер: Дополнительные образовательные услуги (план №2220637810, позиция №34) (План график)	Единственный поставщик #259442776	180 000	срок истек - 04.12.2023
Тендер №259442773 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" объявляет тендер: Услуги по ремонту шин (план №2220637810, позиция №33) (План график)	Единственный поставщик #259442773	1 090	срок истек - 22.11.2023
Тендер №259442769 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" объявляет тендер: Услуги по ремонту автомобиля (план №2220637810, позиция №32) (План график)	Единственный поставщик #259442769	1 400	срок истек - 16.11.2023
Тендер №259442763 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" объявляет тендер: Кресло офисное (план №2220637810, позиция №31) (План график)	Единственный поставщик #259442763	4 799	срок истек - 16.11.2023
Тендер №259442325 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" объявляет тендер: Поставка тепловой энергии в отделение №18 в Ивнянском районе. (с ре...	Единственный поставщик #259442325	194 175	срок истек 07.12.2023 08.12.2023