Тендер - Поставка питательных сред, реактивов №259363602

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ Место поставки (адрес): г. Казань, ул. Тульская, д. 56
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.12.2023 по 14.12.2023Место предоставления документации: г.Казань, ул.Тульская, д.56; http://zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:в бумажном или электронном вариантеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:-
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:06.12.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок: в электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно документацииДата подведения итогов:19.12.2023Порядок подведения итогов: согласно документации Договор Тендер ТМЦ реактивы.rtf

Часть 4. Проект Договора

Договор №_____

г. Казань «___»__________2023 г.

Акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани», в лице Руководителя аппарата Сотниковой Екатерины Владимировны, действующей на основании Доверенности №62/АО от 25.08.2023 г., далее именуемое «Заказчик», с одной стороны,

________________________________, в лице _______________________, действующего на основании __________________, далее именуемое «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Термины, используемые в рамках настоящего Договора:

Товар – любое наименование Товара, поставляемого по Договору в соответствии с заказами Заказчика;

Заказчик – Акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» (АО «Департамент продовольствия»);

Поставщик – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;

Заказ – направляемый Заказчиком Поставщику заявка на Товар;

Дислокация – место поставки Товара

СБИС (online.sbis.ru)– электронная система обмена данными, в рамках исполнения договора (счета, товарные накладные и иные документы);

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика на основании заказов Товар, соответствующий Требованиям, установленным в приложении №1, а Заказчик принять и оплатить его на условиях настоящего договора.

1.2. Партией по настоящему договору считать – партию продукции, поставленную в один день согласно направленному заказу.

1.3. Заказчик по настоящему Договору вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан поставить товар в объеме, не превышающем, указанном в приложении №1 настоящего Договора.

1.4. Заказчик вправе не заказывать максимальный объем Товара, указанного в приложении №1 настоящего Договора, в случае отсутствия потребности в нем.

1.5. Поставщик обязан осуществлять контроль количества поставляемого Товара и не вправе без письменного согласия Заказчика поставлять Товар, объём которого превышает объём в приложении №1 настоящего Договора и дополнительных соглашениях к нему.

1.6. Заполненная и подписанная Спецификация (приложение №2)предоставляется Поставщиком Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате программы Excel в течение 3-х календарных дней с даты подписания Договора, но не позднее, чем за один день до первой поставки Товара.

Поставщик вправе с согласия Заказчика вносить изменения в Спецификацию, за исключением условий, указанных в Требовании к Товару, письменно уведомив об этом не менее чем за 7 (семь) дней до поставки Товара. Новые изменения в Спецификации вступают в силу только после письменного согласования Заказчиком и действуют на последующие поставки.

Качество товара, Тара и упаковка.

2.1. Качество товара, подлежащего поставке, проверяется Поставщиком на соответствие его требованиям утвержденным Заказчиком. Качество поставляемого товара соответствует требованиям ГОСТ, ТУ принятого для данного вида товара, подтверждаться наличием сертификата качества, сопровождается необходимым пакетом документов при поставке товара. Декларации о соответствии, протоколы испытаний предоставляются Заказчику при поставке товара. Остальные документы передаются по требованию Заказчика. Товар должен быть сертифицирован для применения на предприятиях пищевой промышленности.

2.1.1. Поставщик, совместно с товаром обязан предоставить товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость Товара.

2.2. Товар должен поставляться в фабричной упаковке, затарен, упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями для соответствующего вида товара на территории Российской Федерации.

2.2.1. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Товар поставляется в сухой, чистой, без нарушений целостности таре и упаковке. Изделия должны быть упакованы индивидуально в пакет из полиэтиленовой пленки, связаны по пять штук по размерам и росту.

2.2.2. Маркировка должна содержать: - наименование товара;

- номинальное количество продукции в упаковке (массу или объем, или количество штук);

- срок годности: "Срок годности (месяцев, лет)"с указанием даты изготовления (месяц, год)или "Годен (или использовать)до (месяц, год)".

- гарантийный срок хранения, в случае если срок годности продукции неограничен;

- условия хранения;

2.3. Стоимость залога за тару и упаковочные материалы не взыскивается. Тара и упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость тары и упаковочных материалов включается в стоимость Товара, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.

2.4. Товар должен отвечать установленным требованиям безопасности, предъявляемым к данному виду товара.

2.5. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора, Спецификациям и Приложениям к нему, Заказчик вправе окончить разгрузку или эксплуатацию поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество в течение 7 (семи)дней. С момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика для составления Акта (приложение №3). В этом случае все фактические расходы по ответственному хранению несет Поставщик.

2.6. Заказчик имеет право отказаться от приема Товара при обнаружении недостачи поставленного товара. В случае такого отказа Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента отказа поставить товар, соответствующий заказу и требованиям настоящего Договора.

2.7. Заказчик осуществляет приемку поставляемого (поставленного)товара на соответствие его количества и качества, требованиям, установленным в настоящем Договоре.

2.7.1. Для проверки соответствия поставляемого товара требованиям, установленным в настоящем Договоре, Заказчик имеет право привлекать независимую экспертную организацию. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком по своему усмотрению.

2.7.2. Заказчик имеет право направить на экспертизу полученный по настоящему Договору товар для определения его соответствия установленным требованиям, а также документам, подтверждающим качество товара. Расходы по проведению экспертизы возлагаются на Поставщика.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Товар поставляется с даты заключения контракта по 31.12.2024 г. включительно, на основании графика-заявки "Заказчика" (приложение №5)с 10:00 ч. до 15:00 ч. в рабочие дни согласно дислокации (приложение №4).

3.1.1. Заказчик направляет письменный заказ Поставщику одним из следующих способов: по почте, факсу, на электронную почту _______________________ (указать постоянную действующую почту Поставщика): нарочным, телефонограммой. Если в течение 1 часа Поставщик не направил мотивированного отказа от заказа, то заказ считается согласованным и принятым к исполнению.

3.1.2. Заказы формируются на основании согласованной Сторонами Спецификации (приложение №2)и в соответствии с Требованием к Товару (приложение №1). Заказ Заказчика, предоставляемый Поставщику, содержит следующую информацию:

- номер заказа;

- реквизиты Заказчика;

-наименование и характеристики Товара (заполняется в соответствии с Заказом-спецификацией);

- количество (объем)Товара;

- точное время и дату поставки;

- адреса поставок;

- номер и дата договора.

3.1.3. Поставщик после получения Заказа, одним из следующих способов, указанных в п. 3.1.1 Договора, обязан за сутки до даты поставки (исполнения заказа)сообщить Заказчику информацию о транспортном средстве: марка, модель и государственный номер транспортного средства, которое доставит товар на дату поставки.

3.2. Указания об отмене и переносе заказа направляются также в письменном виде одним из следующих способов: по почте, факсу, электронной почте, нарочным, телефонограммой.

3.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. До момента передачи Товар Заказчику, товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, не должен быть арестован, не должен являться предметом иска третьих лиц.

3.3.1. В случае, но не исключительно, если Товар забирает Заказчик путем самовывоза, то Поставщик обязан допустить представителя Заказчика на склад для проведения предварительного визуального осмотра партии Товара, предназначенного для передачи Заказчику.

3.3.2. Уполномоченный представитель Заказчика в праве в сопровождении с представителем Поставщика посещать склад поставщика, производства для проведения визуального осмотра партии товара без взимания платы, с 8.00 до 16.00 по Московскому времени.

3.3.3. Поставщик заявляет и ручается за то, что лица, выполняющие поставки от его имени, признаются им как его представители и получают от него надлежащую доверенность. Эти же лица уполномочены непосредственно при поставках принимать, подтверждать или отклонять рекламации Заказчика и соответствующую документацию с соответствующими правовыми последствиями для Поставщика. Поставщик в случае причинения вреда имуществу Заказчику несет субсидиарную ответственность за действия вышеназванных лиц. Поставщик возмещает Покупателю ущерб в случае отказа третьих лиц от возмещения в течение 5-ти дней после отправки причинителю вреда по почте/электронной почте всех необходимых документов, подтверждающих обоснованность требований Заказчика. Возмещение вреда в этом случае происходит путем удержания из сумм денежных средств, предназначенных к оплате за поставленные товары.

3.4. Заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.1. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, путем визуального осмотра, пересчета и взвешивания, сравнения фактически поставленного Товара по наименованию, количеству и ассортименту.

3.4.2. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику необходимые документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), счет, счет-фактуру, товарную накладную и товарно-транспортную накладную, а также по требованию Заказчика документы, указанные в п.2.1. и п.2.1.1. Договора.

3.4.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем разделе Договора, а также некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается непоставленным.

3.4.4. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по количеству мест, без проверки внутритарного вложения в случае отсутствия повреждений оригинальной упаковки. Стороны вправе осуществлять прием-передачу Товара без внутреннего пересчета при поставке объемных партий Товаров. В таких случаях в накладных делается отметка с формулировкой «Товар принят без внутреннего пересчета. Упаковка не нарушена».

3.4.5. Приемка по качеству осуществляется путем визуального внешнего осмотра, на предмет обнаружения видимых (явных)недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра без вскрытия тары (упаковки), а также проверки соответствия Товара сертификатам или иным документам, подтверждающим качество Товара.

3.4.6. В случае обнаружения несоответствия по количеству, ассортименту или качеству поставленного Товара, Заказчиком составляется Акт расхождений по форме Приложения №3 к настоящему договору. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при приемке товара. В случае отсутствия представителя Поставщика приемка товара осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке, все выявленные недостатки фиксируются в Актах (приложение №3), составляемых Заказчиком в одностороннем порядке. Акт имеет полную юридическую силу и принимается Поставщиком безоговорочно.

3.4.6.1. Уведомление о вызове представителя Поставщика направляется посредством факсимильной связи, по электронной почте, либо иным способом по реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.

3.4.6.2. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Заказчика сообщить по электронной почте Заказчика, указанному в Разделе «Адреса и платежные реквизиты сторон» настоящего Договора, о направлении им Представителя для участия в составлении Акта (приложение №3).

3.4.6.3. Представитель Поставщика, имея надлежащем образом оформленную доверенность, обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 2-х рабочих дней с момента направления ему вызова.

3.4.6.5. В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт (Приложение №3), в нем делается соответствующая запись и он считается составленным надлежащим образом.

3.4.6.6. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему. Акт имеет полную юридическую силу и принимается Поставщиком

3.4.7. Выявленный в процессе приемки некачественный Товар приемке и оплате не подлежат. Поставщик в течение 14 календарных дней производит замену его на качественный товар.

3.4.8 В случае поставки товара на не качественных или поврежденных в процессе транспортировки поддонах, Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Либо потребовать привести поставляемый товар в надлежащий вид, в соответствии с условиями, предусмотренными данным договором, силами Поставщика.

3.5. Передача товара Поставщиком Заказчику производится с оформлением: товарных накладных в двух экземплярах: 1-й экземпляр предназначен для Поставщика;2-й экземпляр представляется Заказчику совместно со счетом на оплату, где должны быть указаны номер и дата Договора.

3.6. Если после приемки товара Заказчиком обнаружены некачественные товары до окончания гарантийного срока или срока годности (при условии соблюдения заказчиком или потребителем товара условий эксплуатации и хранения), а также в случае наличия претензий к товарам, заявленных потребителями, отсутствием или несоответствием маркировки или товаросопроводительных документов, в том числе, подтверждающих качество и безопасность товара, Заказчик извещает об этом Поставщика посредством факсимильной связи, электронной почты, либо по иным реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора о необходимости направления представителя Поставщика для оформления двустороннего акта. В случае неявки в течение 7 (семи)календарных дней с момента уведомления представителя Поставщика, составляется односторонний акт о несоотвествии количеству, качеству, ассортименту такого товара.

3.6.1. В случае обнаружения некачественного товара при условии, что товар был разгружен и установлен, Поставщик обязан заменить товар в течение 14 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика посредством факсимильной связи, электронной почты, либо по иным реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.

3.6.2. В случае просрочки исполнения обязательств по замене товара в срок, указанный в пункте 3.6.1 настоящего договора более чем на 1 (одни)сутки, Поставщик оплачивает стоимость ответственного хранения некачественного товара на складе Заказчика (в том числе на складе иной организации при необходимых аналогичных условиях хранения)из расчета 100 рублей за 1 паллет товара за 1 (одни)сутки, но не более 7 (семи) дней, при условии отсутствия заключенного договора на ответственное хранение такого товара. В случае перемещения Заказчиком некачественного товара в иную организацию на ответственное хранение, стоимость будет определяться исходя из расценок хранения в указанной организации. При этом расходы на перевозку, погрузку и разгрузку некачественного товара несет Поставщик.

3.7. В случае если Поставщик не забирает товар при наступлении событий, указанных в пункте 3.6.1. настоящего Договора со склада Заказчика в течение 14 календарных дней, Заказчик вправе по своему усмотрению реализовать такой товар либо утилизировать без какой-либо оплаты и компенсации Поставщику. При этом расходы на утилизацию поставленного некачественного Товара несет Поставщик.

3.8. Товар подлежит возврату в соответствии с требованиями действующего Законодательства:

3.8.1. При оформлении возврата представитель Поставщика, осуществляющий возврат, обязан иметь при себе доверенность на осуществление данной операции с товаром. При отсутствии доверенности Заказчик имеет право отказать в возврате товара.

3.8.2. При проведении возврата в обязанности представителя Поставщика входит проверка объема и качества возвращаемого товара. Все претензии по качеству возвращаемого товара Поставщик обязан предъявить в процессе оформления возврата, после подписания сторонами документов, предъявление претензий к качеству возвращенного товара Поставщиком невозможно.

3.9. Поставщик обязан предоставлять Заказчику ежемесячные акты сверок взаимных расчетов в срок, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. При единовременной поставке всего объема Товара, указанного в п. в приложении №1 настоящего Договора, акт сверки предоставляется после поставки Товаров и исполнения Договора в полном объеме.

3.10. Поставщик обязуется передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к переданному товару, в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативно-правовых актов РФ и настоящего договора.

3.11. Накладные должны содержать следующую информацию: количество товара;код продуктов;наименование;сумму;сумму с НДС;НДС;цену;процент НДС;дата и номер договора;дата и номер заказа. Накладная должна соответствовать не более чем одному Заказу Заказчика.

3.12. Обязанность Поставщика поставить товар Заказчику считается исполненной в момент получения Товара со всеми необходимыми документами Заказчиком.

3.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента приемки Товара Заказчиком в соответствии с п.3.12. настоящего Договора и подписания всех необходимых документов.

Цены и порядок расчетов

Максимальное значение цены договора составляет _____ (____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»). При этом оплата по договору осуществляется исходя из фактической поставки товара.

4.1.1. Цена за единицу Товара указывается в приложение №1 настоящего Договора.

Цена настоящего договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается.

Сумма, подлежащая оплате Заказчиком физическому лицу по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Стоимость единицы Товара может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

Цена договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке до места назначения, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата поставляемого товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней с момента подписания накладной.

Документооборот счетов, товарных накладных и иных документов в рамках исполнения данного Договора будет осуществлен только посредством системы электронного документооборота «СБИС» (online.sbis.ru). Исключения по данному пункту возможны только по письменному соглашению сторон.

Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

Количество товара, подлежащего поставке партиями, а также срок таких поставок могут изменяться при согласовании сторонами в направляемых заказах Заказчика, и указываются в дополнительных соглашениях, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные в настоящем Договоре.

Заказчик имеет право отказать в оплате поставленного товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора.

4.11. Заказчик вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, приостановить сроки оплаты Товара, если сопроводительные документы на Товар, в том числе, но не исключительно товарные накладные, счета фактуры, доверенности на лиц, подписывающих Акты приема-передачи, документы, указанные установленные Договором, а также документы, подтверждающие качество Товара, не предоставлены Поставщиком, либо не соответствуют требованиям, установленным законодательством и настоящим договором. Срок оплаты в этом случае начинает исчисляться со дня получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов, что подтверждается надписью: «Получено __. ___. __г.» на документах Поставщика с указанием ФИО, должности, подписи представителя Заказчика, получившего документы.

4.12. Поставщик обязан в течение 3-х календарных дней со дня поставки устранить недостатки или неточности в документах, а также предоставить требуемые документы, указанные в п.4.11 настоящего Договора.

4.13. Объем Товара, поставленного свыше указанного в приложении №1 настоящего Договора и дополнительных соглашениях к нему, не подлежит оплате.

4.14. Заказчик вправе, до перечисления денежных средств за поставленный Товар, письменно уведомив Поставщика, произвести зачет встречных однородных требований на сумму задолженности Поставщика перед Заказчиком, образовавшуюся по причине:

а)возврата Товара Поставщику согласно условиям настоящего договора;

б)начисления неустойки (штрафов, пени)согласно условиям настоящего договора.

4.15. Итоговым документом, подтверждающим исполнения Договора, является итоговый Акт сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), который подписывается обеими Сторонами, исходя из фактической поставки товара, согласно которого будет определена окончательная исполненная цена договора.

4.16. По окончании срока действия настоящего договора, между сторонами производится сверка взаиморасчетов, с составлением соответствующего акта сверки. Для этого Заказчик в течение 2 (двух)рабочих дней направляет в адрес Поставщика, подписанный со своей стороны, акт сверки. Поставщик обязан рассматривать и подписывать акт сверки, скреплять печатью и направлять Заказчику его экземпляр в течение 2 (двух)рабочих дней с момента получения акта сверки взаимных расчетов или в тот же срок представлять мотивированный отказ от подписания.

4.16.1. В случае отсутствия ответа и возражений со стороны Поставщика по акту сверки в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения, акт сверки считается принятым и подписанным Поставщиком без возражений в полном объеме.

4.16.2. Акт сверки, подписанный сторонами без разногласий (в том числе при наступлении случаев, указанных в п.4.16., 4.16.1.), расценивается сторонами как доказательство исполнения договора, в том числе оплаты договора.

Форс-мажорные условия

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

5.1.1. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

5.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести)месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору и в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1.1. Заказчик, по мере выявления фактов нарушения Поставщиком условий договора, направляет Поставщику уведомления (претензии)о начислении неустойки (штрафа, пени). Уведомление (претензия)будет считаться направленным надлежащим образом, если оно отправлено заказным письмом, либо посредством факсимильной связи, либо по электронной почте, либо путем вручения представителю Поставщика.

6.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказа Поставщиком по настоящему Договору, Заказчик вправе обратиться к третьим лицам для закупки товара, не поставленного по заказу. В этом случае Поставщик в течение 7 (семи)рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования обязан возместить разницу в стоимости приобретенного товара у третьих лиц.

6.3. В случае несоответствия поставляемого товара качеству, указанному в разделе 2, а так же при нарушении срока, порядка, условий поставки, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, отсутствие транспортных, сопроводительных и иных документов, предусмотренных настоящим договором и/или действующим законодательством РФ и РТ, а также нарушение Поставщиком условий пункта 4.12, 4.16 настоящего договора является основанием:

а)для отказа в приемке Товара Заказчиком;

б)возврата Товара Поставщику без применения к Заказчику каких-либо мер ответственности;

в)начисления неустойки в соответствии с разделом 6 настоящего договора;

г)и/или применения п.4.11 настоящего договора;

д)отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем внесудебном порядке и расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Поставщика либо расторгнуть договор в судебном порядке. При этом на Поставщика относятся все расходы и убытки, которые понесёт Заказчик.

6.4. Дата и время поставки устанавливается в заказе Заказчиком. Если поставка Товара задерживается более чем на 1 день от согласованного времени поставки, Заказчик вправе удержать до 3 (трех)процентов от стоимости товара по данной поставке, если Поставщик не докажет наличия обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых заказ Заказчика не была выполнена/недовыполнена в установленный срок.

6.5. В случае нарушения сроков, установленных в Договоре и в заказе, Заказчик вправе начислить пени в размере до 1 (одного)процента от стоимости заказанного и не поставленного товара за каждые день такой просрочки.

6.6. В случае невыполнения Поставщиком условий по качеству Товара (в том числе, но не исключительно п.п.2.1, 2.2., 2.2.1, 2.4., 3.6.1, 3.6.2 Договора), Заказчик вправе наложить штраф в размере до 5 (пяти)процентов от каждой стоимости поставленного некачественного товара, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.7. В случае поставки по настоящему Договору товара, который соответствует всем признакам фальсификата, то есть материалы и изделия, умышленно изменённые (поддельные)и (или)имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной, Заказчик вправе удержать (взыскать)с суммы поставленного, но не оплаченного товара (кредиторская задолженность за поставленный товар сумму эквивалентной 100 (сто)процентной стоимости фальсифицированной партии товара.

6.8. В случае поставки по настоящему Договору товара, который попадает под продовольственное эмбарго Российской Федерации, Заказчик вправе удержать (взыскать)с суммы поставленного, но не оплаченного товара (кредиторская задолженность за поставленный товар)сумму эквивалентной 100 (сто)процентной стоимости такой партии товара.

6.9. В случае нарушения пункта 3.9. настоящего Договора, Заказчик вправе удержать сумму в размере до 0,1 (ноль целых одна десятая)процента от стоимости всего поставленного товара.

6.10. В случае отсутствия, передаваемой вместе с товаром Заказчику, в товарной накладной информации, указанной в п.3.11 настоящего Договора, а также, в случае если требуемая информация указана с ошибкой в такой товарной накладной, а также при нарушении условий, указанных в п.4.12. настоящего Договора, Заказчик вправе наложить штраф на Поставщика в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждую такую товарную накладную.

6.11. В случае если Поставщик при исполнении Договора нанес ущерб имуществу Заказчика, Заказчик вправе удержать (взыскать)с суммы поставленного, но не оплаченного товара (кредиторская задолженность за поставленный товар)сумму причиненного ущерба, оценка которой была произведена независимым оценщиком.

6.12. Все штрафные санкции, пени (неустойку), в том числе, но не исключительно все фактически понесенные Заказчиком расходы, издержки, убытки, предусмотренные за ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать (взыскать)с суммы поставленного, но не оплаченного товара (кредиторская задолженность за поставленный товар).

6.13. При нарушении условий пункта 3.6.2. Договора (в случае, когда Поставщик не забрал в течение суток поставленный некачественный Товар), Заказчик вправе удержать (взыскать)с суммы поставленного, но не оплаченного товара (кредиторская задолженность за поставленный товар)штраф в размере до 10% от суммы поставленного некачественного Товара, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.14. Оплата неустоек не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме.

6.15. В случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, Заказчик вправе удержать (взыскать)с суммы поставленного, но не оплаченного товара (кредиторская задолженность за поставленный товар)сумму санкций, установленных за нарушения по договору в двойном размере и в последующем расторгнуть Договор.

6.16. Заказчик при нарушении сроков оплаты уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 действующей на день поставки товара пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый месяц просрочки исполнения обязательств от суммы неоплаченного товара начиная со дня следующего со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по доплате но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти)тысяч рублей.

6.17. В случае наступления негативных последствий для Заказчика (Административного штрафа, убытки, жалобы, предписания надзорных и контролирующих органов, судебных процессов)или выявления скрытых дефектов товара, связанных с потреблением Товара по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 7 (семи)дней с момента получения соответствующего требования возместить все фактически понесенные Заказчиком расходы, издержки, в том числе убытки, связанные с наступлением негативных последствий указанных в настоящем пункте.

6.18. Если при каких-либо обстоятельствах Поставщику станет известно, что товар представляет опасность для здоровья или безопасности людей, то Поставщик обязан незамедлительно проинформировать об этом компетентные государственные органы, а также Заказчика в письменной форме.

6.19. Если в отношении товара поступает информация, указанная в п.6.18 Договора, Заказчику (в том числе от контролирующих органов), или Поставщиком либо производителем выбрана мера по отзыву товара или иная правовая мера по безопасности Товара, то Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за причиненные в связи с этим расходы, издержки, в том числе убытки, включая расходы, возникшие в связи с возвратом товара.

6.20. В случае нарушения Поставщиком сроков указанных в п. 8.5 Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(две тысячи рублей).

6.21. В случае не устранения недостатков или не замены Товара по гарантии в соответствии с п.8.5. Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч рублей).

В случае нарушения Поставщиком обязательств по передаче надлежащим образом оформленных документов в соответствии п. 2.1.1. Договора и непредоставление в соответствии с п. 4.7 Договора документов посредством системы электронного документооборота «СБИС» (online.sbis.ru), Заказчик вправе отказать в приеме товара и имеет право потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере до 5% от каждой суммы поставленного товара, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 7 (семи)рабочих дней со дня ее получения.

7.2.1. В случае неполучения ответа на претензию (уведомление)в течение установленного срока, она является принятой Стороной по умолчанию и подлежащей исполнению.

7.3. Неурегулированные Сторонами споры и претензии, вытекающие из настоящего договора, в том числе по независимой гарантии, разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантии

8.1 Гарантийный срок годности товара устанавливается заводом изготовителем и подтверждается сопроводительными документами на каждый отдельный вид товара указана в Приложение №5- «График-заявка». Поставщик в течение такого гарантийного срока отвечает за качество поставленного Товара.

8.2. Поставщик гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации.

8.3. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в период срока его хранения согласно соответствующим требованиям.

8.4. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Заказчик обязан в течение 7 (семи)рабочих дней с момента обнаружения недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика для составления Акта (приложение №3). В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Акт (приложение №3) составляется в одностороннем порядке. Такой односторонний Акт имеет полную юридическую силу и принимается Поставщиком безоговорочно.

8.5. Срок устранения недостатков или замены товара по гарантии производится в течение 14 календарных дней с момента составления Акта, указанного в п.8.4. Договора.

.6. В случае неустранения недостатков или незамены Товара по гарантии в соответствии с п.8.5. Договора, Заказчик имеет право обратиться к третьим лицам для приобретения аналогичного Товара или для устранения его недостатков с последующим выставлением понесенных расходов на Поставщика.

9. Антикоррупционная оговорка.

9.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в настоящем разделе, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

9.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги)и т.д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги)и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 7 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

9.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги и др.

10. Прочие условия.

10.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором регулируются в соответствии с законодательством.

10.2. Заказчик вправе не производить оплату по договору при наличии предписания по предмету договора государственных органов, уполномоченных на то законодательством.

10.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего договора не влечет за собой недействительность других условий или всего договора в целом.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия стороны по договору. Поставщик не имеет права заключать договор на перевод долга и уступки требования за выполненные работы без письменного согласия Заказчика и в случаях, не предусмотренных законодательством.

10.5. Условия настоящего договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению среди третьих лиц.

10.6. Заказы, а также подтверждение Заказа, направленные Сторонами по факсу, электронной почте, по адресам, указанным в п.14 Договора, обладают полной юридической силой. Распечатка электронного сообщения текста заказа является подтверждением факта отправления Заказа и его получения Поставщиком.

10.7. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.8. Все изменения и дополнения к договору, в том числе изменение банковских реквизитов Поставщика, юридических и почтовых адресов, адресов электронной почты, номеров телефонов и иных контактных данных, указанных в настоящем договоре, осуществляются на основании подписанных Сторонами дополнительных соглашений.

10.9. До момента подписания Сторонами таких дополнительных соглашений проведение всех денежных расчетов и направление Заказов и корреспонденции будет производиться Заказчиком по реквизитам и адресам, указанным в договоре, и будет считаться надлежащим исполнением Покупателем указанных обязательств по настоящему договору.

10.10. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор может быть оформлен в форме электронного документа с применением электронно-цифровых подписей Сторон.

11. Срок действия договора.

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31.01.2025 года.

12. Обеспечение договора

12.1. Обеспечение исполнения Договора, должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора. Сумма обеспечения настоящего Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 65 копеек.

.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора по выбору Поставщика предоставляется в форме независимой гарантии, выданной гарантом, предусмотренным ч. 1 ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

.3.Если в качестве обеспечения исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем)предоставляется независимая гарантия, то в случае заключения дополнительного соглашения к договору на увеличение суммы, объема, срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)поставщик (подрядчик, исполнитель)обязан внести изменения в условия независимой гарантии в части увеличения срока действия гарантии, увеличения суммы гарантии и предоставить ее Заказчику не позднее 5 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения.

.4. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение всего срока действия Договора, а в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора - срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия исполнения обязательств по Договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем)не менее чем на 1 (Один)месяц.

.5. Возврат обеспечения договора производится по письменному запросу Поставщика (исполнителя, подрядчика)отправленному Заказчику, после полного исполнения обязательств Поставщиком (исполнителем, подрядчиком)по договору, за исключением гарантийных обязательств, в течение 30 календарных дней.

13. Приложения.

13.1. Приложение № 1 –Требование к Товару;

13.2. Приложение №2 – Спецификация;

13.2. Приложение №3 – Акт;

13.4. Приложение №4 – Дислокация;

13.5. Приложение №5 – График - заявка.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон:

14.1. Стороны определили следующие адреса для корреспонденции:

Вся переписка, в том числе информация о смене реквизитов, поступающая с адресов, указанных в настоящем пункте, будет считаться достоверно полученной. В случае, если у Стороны изменяется адрес для корреспонденции, она должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

Документы, отправленные по электронной почте, обладают юридической силой и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №____________

от ___________________

Требование к Товару

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: _______________________Поставщик: ______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик:______________ Заказчик:_________________________

Форма согласована

Заказчик: _________________ Поставщик: _________________

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

Приложение №4

к договору №______

от «____» __________2023 г.

Дислокация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: _______________________Поставщик: ______________________

Приложение №5

к Договору №_____

от «___» _____________2023 г.

Заявка –график

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: _______________________Поставщик: ______________________

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Документация редукцион с 03.04.2023.docx

УТВЕРЖДАЮ

_______________/Д.В. Зуев/

«6» декабря 2023 г.

Документация О ПРОВЕДЕНИИ редукциона В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка питательных сред, реактивов

Согласовано:

___________________ Каюмова Г.К.

___________________ Гатауллина Л.А.

___________________ Артамонова О.Н.

___________________ Арютина Л.В.

г. Казань 2023

Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Часть 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма 1 Заявка на участие в редукционе в электронной форме

На бланке организации. ____________________________________

Дата, исх. Номер (указать наименование Заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на _______________________________________________________________________________________

(указать номер и предмет закупки)

1. Изучив извещение/документацию о проведении закупки на право заключения договора на поставку ______________________________, а также применимые к данной закупке законодательство и

(предмет закупки)

нормативно-правовые акты, _________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице __________________________________________, действующего на основании _______________, (наименование должности руководителя, уполномоченного лица и Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении и документации о проведении закупки, поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) и исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении редукциона в электронной форме.

2. Мы ознакомлены с документацией о закупке, материалами технического задания, условиями проекта договора, влияющими на стоимость поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, составляющих полный комплекс товаров, работ, услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом закупки, данные обязательства будут в любом случае выполнены в полном соответствии с документацией о закупке в пределах предлагаемой нами цены договора.

3.Мы извещены о том, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы, требуемые документацией закупки, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и документацией закупки, наша заявка не будет допущена к участию в закупке.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке:

а) в отношении участника закупки непроводится ликвидации и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом);

б) деятельность участника конкурентной закупки неприостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника конкурентной закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

г) у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки отсутствует непогашенная или неснятая судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в отношении указанных физических лиц неприменяются наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) участник конкурентной закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

ж) участник конкурентной закупки обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

5. Мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора, а также в случае расторжения договора в связи с существенным нарушением с нашей стороны договора.

6. В случае признания нас победителем закупки мы берем на себя обязательства подписать проект договора с Заказчиком в соответствии с требованиями извещения и документации и условиями наших предложений.

7. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения итогового протокола закупки и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О (при наличии), телефон работника Участника закупки)

Все сведения о проведении закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________________

Должность, Ф.И. О.

Приложение №1 к заявке

от «___» ____________ 20___ г. №________

Согласие для физических лиц (в случае участия физических лиц, индивидуальных предпринимателей), паспортные данные которых представлены в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме - на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся ____________________________________________(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку Акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» (далее - Оператор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в Акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» и обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной деятельности.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

Подпись субъекта персональных данных

ФОРМА 2 Анкеты участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________________

Должность, Ф.И. О.

ФОРМА 3 Предложение об условиях исполнения договора, в т.ч. о цене договора

- Посмотреть таблицу с данными

*Предлагаемая цена включает в себя цену Товара и все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением договора, в том числе стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке до места назначения, разгрузке товара и подъема на этаж, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае если участник находится на упрощенной системе налогообложения, указать такую информацию в данной форме.

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________________

Должность, Ф.И. О.

Часть 3 Техническое задание – отдельным файлом Часть 4 Проект договора– отдельным файлом Часть 5 Обоснование максимальной цены договора – отдельным файлом НМЦК.xls - Посмотреть таблицу с данными