Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №259292398

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭЗКxx - Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦ_Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭЗК - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭЗКxx

ПРОЕКТ

Контракт № ____

г. Новокузнецк « ___ » __________ 20__ г.

Для обеспечения государственных нужд Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница» (ГБУЗ НКПБ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Завьяловой Натальи Евгеньевны, действующего на основании Устава, от имени Министерства здравоохранения Кузбасса, с одной стороны, и, ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт на основании ________________ № ___________ от «____» _______ 20__ г. (идентификационный код закупки ______________) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства (далее Товар), в количестве и ассортименте согласно Приложению №1 к настоящему контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет ________________ (_____________) рублей _____ копеек.

2.2. Оплата товара по контракту производится заказчиком за счет средств субсидий на выполнение государственного задания на 2023 год г. КОСГУ 341,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_________,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_________,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть________. Оплата каждой партии Товара производится Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, счета, счета-фактуры либо универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД) и размещенных в единой информационной системе (далее - ЕИС).

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.

Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с действующим законодательством.

Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона №44 - ФЗ.

2.5. Цена должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта (расходы на доставку, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы), а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в валюте Российской Федерации (в рублях).

2.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате настоящего контракта: Не предусмотрено.

2.8. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Соглашение по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту. В случае подписания Сторонами Соглашения по Контракту, оплата поставленных Товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному в Соглашении. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

3.Условия и порядок поставки товаров.

3.1. Поставка продукции по адресу г. Новокузнецк, ул. Малая, 6.

Срок и условия поставки: с даты заключения контракта до 25.12.2023 г.

3.2. Поставка осуществляется в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по заявке Заказчика, в течение 3 (трех) дней после подачи заявки, с момента подписания контракта. Поставка и доставка товара на склад производится силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

3.3. Поставщик формирует партии Товара для отгрузки Заказчику и оформляет спецификацию, в которой указывается ассортимент, цена, количество, сроки поставки товара, способ перевозки и вид транспорта. Спецификация подлежит обязательному утверждению Покупателем до начала поставки.

3.4. Товар должен поставляться в объеме, ассортименте и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

3.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге и не является фальсифицированным и контрафактным.

3.6. Приемка товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, (утверждена постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. с изменениями) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, (утверждена постановлениями Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966 г.с изменениями).

3.7. Риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику с момента получения этого Товара уполномоченным на то представителем Заказчика (или Грузополучателя).

3.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент приемки этого Товара представителем Заказчика (или Грузополучателя).

4. Порядок приемки поставляемых товаров на соответствие их объема и качества

4.1. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается.

Порядок определения количества поставляемого Товара на основании Заявок Заказчика включает в себя учет объемов поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) исходя из определения такого объема как частное от деления максимальной цены Контракта (максимальной цены позиции Товара, указанной в Приложении № 1 к настоящему Контракту), к цене единицы такого Товара (позиции Товара). Объем поставляемых по Заявкам Товаров (позиций Товаров) учитывается с нарастающим итогом и не должен превышать максимальную цену Контракта с учетом распределения по позициям Товара (при их наличии), указанного в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

4.2. Заявка оформляется в письменной форме и направляется по факсу или по электронной почте, указанной в настоящем Контракте. Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой поставки Товара в пределах срока поставки, установленного настоящим пунктом Контракта.

Поставка Товара по Заявкам осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня отправки Заявки Заказчиком, если иная, более поздняя дата не прописана в заявке.

Поставщик формирует партию Товара для отгрузки Заказчику в точном соответствии с заявкой Заказчика.

Условия поставки товаров: Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика на складе Заказчика, расположенного по адресу, указанному в

Поставка товара производится с 08.00 ч. до 12.00 ч. кроме выходных и праздничных дней, если иное время не оговорено в Заявке Заказчика.

4.4. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая,6, склад пищеблока.

4.5. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

В случае выявления явных недостатков Товара, несоответствия количества, ассортимента в транспортной накладной (УПД) Заказчиком делается отметка о таком несоответствии.

Подписание товарной накладной (УПД) не является фактом приемки Заказчиком товара без замечаний, а только подтверждает факт доставки товара до Заказчика.

В случае если поставка осуществляется транспортной компанией, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения товара Заказчик уведомляет Поставщика о всех недостатках поставленных товаров нарочно или посредством электронной почты, или путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Уведомление оформляется письмом, в котором указывается факт фиксации недостатков в транспортной накладной (УПД) с приложением данного документа.

Излишне поставленный Товар, очевидно несоответствующий требованиям Контракта Товар принятию не подлежит и должен быть незамедлительно (до момента подписания транспортной накладной (УПД)) возвращен представителю Поставщика, транспортной компании, о чем делается соответствующая отметка в транспортной накладной (УПД).

В случае отказа в получении части Товара или недоставки поставщиком заказанного товара считается, что Товар не поставлен и Заказчик, вправе требовать уплаты неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с требованиями законодательства и заключенного Контракта.

4.6. При исполнении Контракта Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания поставки формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.7. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС документ о приемке или формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.8. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, указанного в п.3.5 настоящего Контракта, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС.

4.9. После подписания членами приемочной комиссии, в соответствии пунктом 3.7. настоящего Контракта, документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные членами приемочной комиссии документы в форме электронных образов бумажных документов.

43.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с п. 3.7 или п. 3.8 настоящего Контракта, направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, установленном п. 3.5 настоящего Контракта. Устранение недостатков производится Поставщиком за свой счет.

4.12. Датой приемки товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком или приемочной комиссией, созданной по решению Заказчика. Датой приемки товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком или приемочной комиссией, созданной по решению Заказчика. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.13. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Экспертиза может проводиться Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, указанного в п.3.5. настоящего Контракта

4.14. При проведении Заказчиком экспертизы собственными силами, не требуется отдельного документа для оформления результатов экспертизы. Подтверждением проведения экспертизы является подписание Заказчиком документа о приёмке, указанного в п. 3.5. настоящего Контракта.

4.15. В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику претензию с приложением экспертного заключения, в случае привлечения экспертов (экспертных организаций). Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии принять соответствующие меры по устранению замечаний. Некачественный товар подлежит замене на товар, качество которого полностью соответствует условиям Контракта. Все расходы в случае замены товара осуществляются за счет Поставщика.

4.16. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.17. После замены Поставщиком поставленного товара на товар, соответствующий условиям Контракта, Заказчик проводит повторную экспертизу.

4.18. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

4.19. Внесение исправлений в документ о приемке, при необходимости, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

4.20. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Заказчиком или приемочной комиссией, созданной по решению Заказчика, документа о приемке.

4. 21. Вместе с передачей Товара Заказчику Поставщик обязан предоставить:

4.21.1. Копии сертификатов соответствия (или деклараций о соответствии), на Товар, подлежащий сертификации (или декларированию), выданных уполномоченными органами (организациями).

4.21.2. Копии регистрационного удостоверения Товара, подлежащего регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданного Росздравнадзором (Минздравом России).

4.21.3. Копии свидетельства о государственной регистрации Товара, подлежащего регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.21.4. Личная медицинская книжка, установленного образца лица, сопровождающего продукты.

4.21.5. Свидетельство, подтверждающее качество и безопасность, выданное службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю (согласно требованиям законодательства).

4.22. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

5.Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику товар на условиях, изложенных в контракте.

5.1.2. Поставить Заказчику товар надлежащего качества.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. Осуществить прием товара с участием представителя Поставщика в соответствии с условиями контракта.

5.3. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по контракту.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Контрактом.

5.4.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.5. Заказчик вправе:

5.5.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.5.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

5.5.3. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.

5.5.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации

6. Гарантия качества

6.1. Срок годности на момент поставки – не менее 18 месяцев.

6.2. Поставка товара с меньшим сроком годности допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

6.3. Поставщик гарантирует качество товара в течение срока его годности и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

6.4. Срок устранения недостатков или замены Товара составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения Поставщиком Акта претензий о выявленных дефектах Товара.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик, что подтверждается: регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

9. Срок действия, и порядок расторжения контракта.

9.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2023 г.

9.2. Контракт считается исполненным с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи (Приложение №2).

9.3. Установлена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 ФЗ-44. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 5% начальной (максимальной) цены государственного контракта/цены Контракта, что составляет ________руб. Реквизиты для перечисления:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КУЗБАССА (ГБУЗ НКПБ л/сч 20396У22120)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банка- ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 510 (указывать обязательно!)

10.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе.

10.3. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

10.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.7. Предусмотренное пунктами 10.5 и 10.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.5 и 10.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.10. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.11. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

10.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

10.13. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 - 11.5 Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в соответствии с Правилами определения размера штрафа в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11. Изменение и расторжение контракта

11.1. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и с требованиями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта:

11.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

11.3.1.1. в случаях существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, указанных в п. 9.8. настоящего Контракта;

11.3.1.2. в случае нарушения сроков поставки Товаров, установленных настоящим Контрактом, на 3 (три) календарных дня и более;

11.3.1.3. в случае нарушения сроков устранения замечаний Заказчика на 3 (три) календарных дня и более;

11.3.1.4. в случае установления недействительности обеспечения исполнения Контракта, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения, если обеспечение исполнения Контракта было установлено настоящим Контрактом.

11.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

11.3.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.3.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.3.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.3.8. Информация об Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.3.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

11.3.9.1 в случае существенного нарушения Заказчиком настоящего Контракта, при этом существенным нарушением Заказчиком настоящего Контракта признается неоднократное нарушение сроков оплаты поставленного Товара более чем на 90 (девяносто) рабочих дней.

11.3.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.3.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.3.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.14. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

11.3.15. Решение об одностороннем расторжении Контракта должно содержать дату принятия такого решения, причину принятия решения с указанием положений настоящего Контракта, которые были нарушены второй Стороной, а также подпись лица, имеющего право действовать от имени стороны, принявшей решение об одностороннем расторжении Контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

12.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Контракта обязателен.

12.3. Срок рассмотрения претензий составляет 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.

12.4. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению по спорным вопросам, возникающим в связи с исполнением настоящего Контракта, то все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном Суде Кемеровской области.

13. Юридические адреса и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К Контракту № ________

от _____________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Приложение №2

к государственному контракту

№ _____ от «___» ____ 2023 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО КОНТРАКТУ

от «___»_________ 20___ № _______

«Поставщик»_____________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _______________________, действующего на основании _________________ , с одной стороны, и «Заказчик» _____________ (полностью наименование Заказчика (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) в лице ____________________ , действующего на основании _____________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:

Наименование Товара: _________________

Единица измерения: _____________

Количество в единицах измерения: ________________

Стоимость ________ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе НДС __% ____ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается НДС)

Серия Товара _______________________________

Срок годности Товара:________________________

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная накладная от « _____» __________ 20___ г. № _____

Счет-фактура от « _____» __________ 20___ г. № _____

Копия регистрационного удостоверения лекарственного препарата от «____» _______ 20 ___ г. № _____

Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

Копии документов, подтверждающих соответствие Товара от «___» ________ 20___ г. № ____ (указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии").

Инструкция (ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 06.12.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть019000

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 6

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

19021.60 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Указан в прикрепленном файле

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20396У22120

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

95108.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Указан в соответствующем разделе прикрепленного проекта контракта

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20396У22120

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик гарантирует качество товара в течение срока его годности и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

Требования к гарантии производителя товара

Срок устранения недостатков или замены Товара составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения Поставщиком Акта претензий о выявленных дефектах Товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Срок годности на момент поставки – не менее 18 месяцев

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦ Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭЗК

Проект контракта

1 Проект контракта Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭЗК

Описание объекта закупки

Документы не прикреплены

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭЗК

Дополнительная информация и документы

1 Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Ц▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3-ЭЗК