Описание тендера: | Поставка товара для нужд МБОУ ООШ № 25 (строительные материалы) |
Сумма контракта: | 80 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 06.12.2023 |
Окончание: | 08.12.2023 15:00:00 |
Тендер №: | 259235262 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-Кавказский ФО / Ставропольский край |
Регион поставки: | Северо-Кавказский ФО / Ставропольский край |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка товара для нужд МБОУ ООШ № 25 (строительные материалы)
Цена контракта: 80 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эмаль Пф-115 1,9кг. | - | - | 62 | ШТ |
2 | Валик малярный | - | - | 30 | ШТ |
3 | Кисть малярная | - | - | 25 | ШТ |
4 | Кран для холодной воды (Смеситерь однорычадный) | - | - | 10 | ШТ |
5 | Лампы накаливания (75Вт) | - | - | 300 | ШТ |
6 | Ведро хозяйственное | - | - | 15 | ШТ |
7 | Известь (упаковка по 2кг) | - | - | 2 | ШТ |
8 | Цемент строительный (мешок по 30кг) | - | - | 5 | ШТ |
Проект контракта.doc | 32 КБ | 06.12.23 03:48 | Действующая |
Тех.задание.docx | 28 КБ | 06.12.23 03:48 | Действующая |
Уважаемые поставщики! Внимательно читайте техническое задание: написано подробно, что необходимо. Именно данный товар должен быть поставлен
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
4.1. В соответствии с п. 62.1. Положения о закупке в случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках (далее - особенности) закупки осуществляются Заказчиками с учетом установленных Правительством Российской Федерации особенностей при условии распространения данных особенностей на Заказчика.
4.2. В соответствии с п. 2 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352) (далее – Положение) Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения предусмотренных положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Федеральным законом (далее - положение о закупке), торгов, иных способов закупки:
а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;
б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;
в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.3. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Положения в извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
4.4. В соответствии с Письмом Министерства Финансов РФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/94110 от 22.11.2021 Заказчик вправе организовать закупочную деятельность оптимальным для него образом в целях достижения установленного Положением годового объема закупок у субъектов МСП. При этом допускается проведение закупок у МСП различными способами, в том числе неконкурентными.
Начало: с момента заключения договора
Окончание: не позднее 20.12.2023г.
Сроки выполнения услуг, установленные Заказчиком, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных контрактом.
Поставка и разгрузка товаров Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Нижнеэтокский, ул. Шоссейная, б/н
-
В случае изменения номера телефона или адреса электронной почты Поставщик обязан своевременно известить об этом Заказчика.
Поставщик обязан укомплектовать каждую партию Товара следующими документами:
- сертификатами качества на поставляемый Товар либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства о качестве Товара;
- гарантийными талонами;
- товарной накладной ТОРГ-12.
Документация должна соответствовать поставляемому Товару, отвечать требованиям стандартов, технических условий, правил и других нормативных правовых документов, обязательных к применению на территории Российской Федерации.
9.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего Технического задания, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.
9.2. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации).
9.3. Поставляемый товар должен быть пригоден для использования в помещениях и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для прилагаемого к поставке товара.
9.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.
9.5. Страна производитель – Россия.
Обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки;
Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.
Не допускаются механические повреждения продукции- пятна, надрывы и т.д., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара).
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Государственному заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара. В период гарантийного срока Поставщика забракованный Товар со скрытыми производственными дефектами, подлежит замене на качественный, того же ассортимента, в течение 2 (двух) дней с момента заявления Государственным заказчиком об обнаруженном браке или о несоответствии Товара требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.
Оплата товара Заказчиком Поставщику осуществляется после подписания товарной накладной. Аванс не предусмотрен.
- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}
ПРОЕКТ
Контракт № ____
пос. Нижнеэтокский «__» _________ 2023 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №25» Предгорного муниципального округа Ставропольского края (МБОУ ООШ № 25), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Толстых Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________, в лице ______________________, действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ), Распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.10.2017г. №308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения подрядчика путем проведения закупки через электронный магазин «РТС-тендер», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
2.1. Поставщик поставляет товар в период с даты подписания Сторонами контракта по 20 декабря 2023 г. (включительно).
2.2. Поставщик поставляет товар в рабочие дни и рабочее время Заказчика.
Рабочие дни Заказчика: с понедельника по пятницу, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края.
Рабочее время Заказчика: с 9:00 по 16:00, за исключением дней, в которых рабочее время сокращено в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края.
2.3. Поставщик поставляет товар по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Нижнеэтокский, ул. Шоссейная, б/н
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить товар по адресу, указанному в пункте 2.3 контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, предусмотренные контрактом.
3.1.2. Предоставлять Заказчику по его требованию текущую информацию о ходе поставки товара.
3.1.3. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и контрактом.
3.1.4. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
3.1.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта надлежаще уведомить Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
3.1.6. Предоставить документы и / или сведения, подтверждающие соответствие единым требованиям в соответствии с частью 1 и частью 1.1 статьи 31 Федерального закона.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять и оплатить надлежаще поставленный товар в размере и сроки, предусмотренные контрактом.
3.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 контракта.
3.2.3. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом.
3.2.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта надлежаще уведомить Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
3.3. Поставщик имеет право:
3.3.1. Получить оплату за надлежаще поставленный товар.
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки товара в рамках контракта.
3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
3.3.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 контракта.
3.3.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за ходом поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
3.4.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода в срок, указанный Заказчиком.
3.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 контракта, причиненных по вине Поставщика.
3.4.5. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям контракта.
3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
3.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
3.5. Стороны вправе требовать друг от друга надлежащего и своевременного исполнения обязательств по контракту.
4. Порядок приемки и экспертизы поставленного товара
4.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком на основании проведенной экспертизы посредством подписания Акта приемки товара или универсального передаточного документа(товарной накладной ) (далее - Акт), представленного ему Поставщиком.
4.2. Поставщик направляет Заказчику в день завершения поставки товара 2 (два) экземпляра Акта, подписанные уполномоченным представителем Поставщика и скрепленные печатью.
4.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта принимает надлежащий товар.
4.4. Для проверки товара в части его соответствия условиям контракта Заказчик в срок, установленный пунктом 4.3 контракта, проводит экспертизу.
Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.
4.5. В случае, если для проведения экспертизы Заказчиком привлекаются эксперты, экспертные организации, срок приемки Заказчиком поставленного товара, предусмотренный контрактом, увеличивается на срок проведения такой экспертизы.
4.6. При отсутствии у Заказчика замечаний по соответствию поставленного Поставщиком товара условиям контракта, Заказчик в течение срока, указанного в пункте 4.3 контракта, подписывает Акт (товарной накладной) и направляет один экземпляр Поставщику.
4.7. При выявлении Заказчиком несоответствия поставленного Поставщиком товара условиям контракта, Заказчик, в течение срока, указанного в пункте 4.3 контракта, направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта, в котором указывает выявленные замечания и сроки для их устранения.
4.8. Поставщик обязан устранить все замечания, содержащиеся в мотивированном отказе от подписания Акта, в сроки, установленные Заказчиком и повторно направить Заказчику Акт с учетом устраненных замечаний.
4.9. Поставщик обязан оплатить Заказчику понесенные им затраты на проведение экспертизы в случае, если для проведения экспертизы Заказчиком были привлечены эксперты, экспертные организации, и в результате проведенной ими экспертизы были выявлены несоответствия поставленного Поставщиком товара условиям контракта.
4.10. Повторная приемка Заказчиком товара осуществляется в порядке, предусмотренном для первоначальной приемки.
4.11. Товар считается поставленным с даты подписания Заказчиком Акта или товарной накладной.
5. Цена контракта и порядок расчетов
5.1. Цена контракта составляет ______________руб. (________________), в том числе НДС/НДС не облагается.
5.2. В цену контракта включены все расходы, связанные с поставкой товара Поставщиком, в том числе стоимость товара, транспортные расходы, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.
5.2.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе. Аванс не предусмотрен.
5.4. Оплата по контракту производится на основании выставленного Поставщиком счета по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки или Товарной накладной.
5.5. Расчеты по контракту производятся в российских рублях за счет бюджета Ставропольского края.
5.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Сторона обязана возместить все убытки, причиненные ею другой Стороне вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами (за исключением ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения) и составляет 10 процентов цены контракта.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами, и составляет 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек.
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, утвержденном Правилами, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одну тысячу) рублей 00 копеек.
6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.
6.16. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет гарантийный талон или иные документы и гарантирует, что товар, поставленный по контракту, является новым (который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.
7.2. Гарантийный срок на поставленный товар составляет один год с даты подписания Заказчиком Акта.
7.3. В течение гарантийного срока Поставщик по требованию Заказчика обеспечивает за свой счет устранение и/или исправление выявленных недостатков поставленного товара в срок, установленный Заказчиком.
7.4. Течение гарантийного срока продлевается на все время, на протяжении которого товар не может эксплуатироваться по назначению надлежащим образом.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, а также других чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны признают конфиденциальной любую информацию, касающуюся заключения и содержания контракта, и обязуются не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда такое разглашение необходимо для целей исполнения контракта или для целей предоставления информации соответствующим государственным органам в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.
9.2. Информация, полученная Поставщиком от Заказчика в устной или письменной форме, является конфиденциальной и не подлежит распространению Поставщиком без разрешения Заказчика.
9.3. Положения настоящего раздела не распространяются на информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признается общеизвестной или общедоступной информацией.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 29 декабря 2023 года включительно, а по взаиморасчетам – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
10.2. Окончание срока действия контракта, не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.3. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 и 112 Федерального закона.
10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, или в связи с односторонним отказом любой из Сторон от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.5. Каждая из Сторон контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона.
11. Порядок разрешения споров
11.1. В случае возникновения споров и (или) разногласий между Сторонами в связи с исполнением контракта, Стороны принимают меры для их разрешения путем переговоров.
11.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, не урегулированные в ходе переговоров, Стороны рассматривают в претензионном порядке. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) календарных дней с даты ее получения.
11.3. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с иском о разрешении спора.
12. Заключительные положения
12.1. Все изменения и дополнения к контракту, в случае если они не противоречат действующему законодательству, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами в виде дополнительных соглашений.
12.2. В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет, несет Поставщик.
12.3. Контракт составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.4. Во всем, что не урегулировано контрактом, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
12.5. Неотъемлемой частью контракта является:
Приложение №1 к контракту «Спецификация».
13. Адреса и реквизиты Сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1
к Контракту № ________
от «___» _______ 2023г.
Спецификация
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#272771635 |
2 998 036
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
29 980 |
1 день
17.05.2024 28.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272775687 |
2 999 907
Обеспечение заявки:
29 999 |
11 часов
17.05.2024 27.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272776137 |
2 999 907
Обеспечение заявки:
29 999 |
11 часов
17.05.2024 27.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272819155 |
6 175 000
Обеспечение заявки:
123 500 |
2 дня
17.05.2024 29.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272899806 |
2 999 991
Обеспечение заявки:
30 000 |
1 день
20.05.2024 28.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#259235149 |
7 582
Обеспечение заявки:
379 |
срок истек
- 07.12.2023 |
|
Запрос котировок
#259234718 |
922 758
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
06.12.2023 13.12.2023 |
|
Запрос котировок
#259234709 |
922 758
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 13.12.2023 |
|
Тендер №259234535
Поставка соды пищевой (с результатом)
|
Электронный аукцион
#259234535 |
35 295
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
176 |
срок истек
06.12.2023 14.12.2023 |
Электронный аукцион
#259234530 |
35 295
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
176 |
срок истек
- 14.12.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#259234467 |
62 905
|
срок истек
- 06.12.2023 |
|
Малая закупка
#259233915 |
114 701
|
срок истек
- 06.12.2023 |
|
Тендер №259233911
поставка станций для выжигания
|
Малая закупка
#259233911 |
21 000
|
срок истек
- 06.12.2023 |
Малая закупка
#259233010 |
70 200
|
срок истек
- 08.12.2023 |
|
Единственный поставщик
#259231348 |
652 128
|
срок истек
05.12.2023 06.12.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |