Тендер - Поставка хозтоваров №258682185

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):г. Челябинск, ул.2-я Базовая, 2 а (1 этаж)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.11.2023 по 07.12.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Раздел 10. Инструкция по заполнению заявки.docx

РАЗДЕЛ 10 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Перечень документов и информации, которые должны содержаться в заявке на участие запросе котировок в электронной форме, установлен в Разделе 8 документации.

Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником запроса котировок в электронной форме в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

В соответствии с пунктом 2.2 б) Раздела 8 документации заявка на участие в запросе котировок (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать, конкретные показатели поставляемого (используемого при оказании услуг, выполнении работ) товара.

Следует учесть, что если участник предлагает к использованию товар, эквивалентный товару, в отношении которого в документации установлен товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, помимо конкретных показателей такого товара участник обязан указать в заявке его товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В случае если Разделом 2 документации в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 Гражданского кодекса Российской Федерации сложной вещью, включающей в себя различные вещи, соединенные таким образом, который предполагает их использование по общему назначению, и такие вещи (товары) имеют разные товарные знаки, участнику закупки необходимо в подаваемой в заявке предоставить информацию о товарных знаках (при наличии) и о стране происхождения товара в отношении каждой вещи, входящей в состав сложной вещи.

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

В случае если предметом закупки являются изделия медицинского назначения, то участником закупки в заявке на участие в закупке должны быть указаны наименования товаров, входящих в объект закупки, в соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия.

Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика.

При описании заказчиком закупаемых (используемых) товаров в документации применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в документации, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника закупки в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом договора, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При исполнении договора заказчик осуществляет приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а поставщик (подрядчик, исполнитель) будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение договора на основании соответствующих положений заключенного договора.

В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в Разделе 2 документации.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

При закупке лекарственных средств предложение участника помимо требуемых показателей должно содержать торговые наименования предлагаемых к поставке лекарственных средств, их позволяющие идентифицировать.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Разделе 2 документации.

Описание объекта закупки в графе «Показатель, ед. изм.» может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом, и содержатся в графе «Показатель, ед. изм.», а в графе «Значение» указывается их предельная величина (максимальная или минимальная). Словосочетание «не менее» или «не более», или аналогичное ему из графы «Показатель, ед. изм.» не исключается. При этом «не менее» означает, что предельное значение, предлагаемое участником, должно быть равно или больше установленного, «не более» – равно или меньше. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

Исключение из показателя товара словосочетаний «не более» или «не менее» или аналогичных по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.) с указанием его конкретного значения означает, что по рассматриваемой позиции каждая единица товара из всего поставляемого или используемого объема обладает только одним единственным значением, предложенным участником в одноименной графе. При рассмотрении заявки участника комиссия вправе проверять достоверность предоставленных сведений в отношении предлагаемого к поставке/используемого товара, а также его товарного знака (его словесного обозначения) (при наличии), знака обслуживания (при наличии), фирменного наименования (при наличии), патента (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленного образца (при наличии), наименования страны происхождения товара.

К разряду показателей, которые не фиксируются однозначным образом, могут быть отнесены такие показатели, предельные значения которых устанавливаются отдельными производителями при выпуске определенного рода продукции как диапазонным значением, так и точным, как, например, кислотность (Ph), что указывается в описании объекта закупки следующим образом. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом в графе «Значение» соответственно фразами «не более» и/или «не менее» или аналогичными по смыслу («не хуже, «не ниже» и т.д.), участником в предложении устанавливается конкретное значение. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

Если в описании объекта закупки установлен диапазонный показатель (в графе «Показатель, ед. изм.» есть наличие слова «диапазон») и установлено его конкретное значение, его значение не должно изменяться участником в ту или иную сторону, и должен быть предложен именно диапазон и именно с такими же его предельными значениями. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

Если в описании объекта закупки в графе «Показатель, ед. изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого В соответствии с Разделом 2 «Описание предмета закупки» в графе «Значение» сопровождается фразой «не менее», участником должно быть предложено значение диапазона, равного или поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее».

Если в описании объекта закупки в графе «Показатель, ед. изм.» устанавливается диапазонный показатель (содержится слово «диапазон»), значение которого в графе «Значение» сопровождается фразой «не более», участником должен быть предложен товар со значением диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более». Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

При установлении в Разделе 2 документации значения, включающего союз «или», «либо», предложение участника должно содержать конкретное значение, исключая данный союз. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если участником предполагаются к поставке товары с разными параметрами, соответствующие характеристикам, установленным в документации об осуществлении закупки, такие товары отражаются в заявке разными позициями с указанием всех характеристик, предусмотренных документацией, и количества по каждой позиции. Например, документацией предусмотрено к поставке автомобили черного или серого цвета в количестве 5 штук и участником предполагается к поставке автомобиль одной марки и модели, но 3 автомобиля серого цвета и 2 – черного, в таком случае в заявке участником формируются две позиции товара с указанием помимо всех заявленных характеристик в одной из них по показателю «Цвет» значения «Серый» и количества 3 штуки, а в другой – по показателю «Цвет» значения «Черный» и количества 2.

При установлении в Разделе 2 документации значения, содержащего перечисление характеристик с использованием союза «и» или знаков препинания «,», «;», в предложении участника такое значение показателя должно включать все перечисленные характеристики. Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

При установлении в Разделе 2 документации значения, включающего «и (или)», в предложении участника такое значение может содержать как несколько перечисленных характеристик с применением союза «и», так и одну конкретную без применения союзов.

При установлении значения, содержащего «/» (слеш), означающего свойство товара обладать показателем с альтернативной возможностью его применения (отличается от взаимоисключения значений), необходимо предлагать товар с таким же значением (напр., напряжение, В – 220/380).

Если в описании объекта закупки значение показателя в графе «Значение» сопровождается словами «от» и «до», то предлог «от» означает, что участник закупки должен предложить конкретный показатель более и равный установленному заказчиком, предлог «до» означает, что участник закупки должен предложить конкретный показатель менее или равный установленному заказчиком.

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, сопровождающихся фразами «не более», «не менее», «не ниже», «не выше», следует учитывать специфику изменения таких величин в большую или меньшую стороны.

Если в графе «Значение» содержатся знаки ±, +/ устанавливающие рядом со значением показателя максимальные величины допусков, то такие знаки означают допустимые отклонения и могут не удаляться (оставляются в данной графе без изменения) или участником указывается точное значение показателя, соответствующее заявленному в описании объекта закупки, с учетом применяемых допусков.

При подготовке предложения о товарах, в том числе тех, которые будут использоваться участником при выполнении работ, оказании услуг, во избежание ошибок, связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, за основу может быть взят Раздел 2 документации или необходимая таблица, которая в нем содержится.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Комиссией по осуществлению закупок рассматривается только информация, содержащаяся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не требующая открытия скрытых листов, скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.

Раздел 11. Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки.docx

РАЗДЕЛ 11

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ ЗАЯВКАМ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ТАКИХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Открытие доступа к поданным заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. При проведении запроса котировок открытие доступа осуществляется оператором электронной площадки, на которой проводится процедура.

2. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

3. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в следующих случаях:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктами 2.1 и 2.2 раздела 8, в случае осуществления запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства или [1] непредоставления информации, предусмотренной или установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктами 2.1 и 2.2 раздела 8, в случае осуществления запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства или 1 несоответствия информации, предусмотренной, требованиям извещения о таком запросе котировок;

3) если предложение участника о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки с неопределенным объемом – начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги превышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении о проведении запроса котировок, в случае если требование о таком непревышении предусмотрено извещением о проведении запроса котировок;

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором содержатся информация, предусмотренная частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок, рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе

котировок не подано ни одной заявки, а также в случае, если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае если извещением предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной заявки.

В указанных случаях комиссия формирует протокол признания закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

7. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита»).

8. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся по причине того, что в таком запросе не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией отклонены все поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конкурентную закупку;

2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита»)..

9. Любой участник запроса котировок вправе обжаловать результаты запроса котировок в установленном порядке.

10. По результатам проведения запроса котировок договор заключается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением о закупке и главой 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита»).

Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. ↑

Раздел 1. Инфокарта. хт..docx - Посмотреть таблицу с данными

.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку хозтоваров

для нужд филиала ФБУ "Рослесозащита"-"ЦЗЛ Челябинской области"

2023г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация о запросе котировок в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупке товаров, услуг Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита»), утвержденным приказом от 17.08.2022 № 209-Р.

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1

- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел 2. Описание объекта закупки.хт..doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Раздел 3. Проект договора. хт..doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______

на поставку хозтоваров

для нужд филиала ФБУ "Рослесозащита"-"ЦЗЛ Челябинской области"

г. Челябинск «____» ___________ 2023 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита»), утвержденным приказом ФБУ «Рослесозащита» от 17.08.2022 № 209-Р., и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок, на основании Протокола _____________________от ___________ (извещение № ___________________), заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях Договора Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика хозтовары для нужд ФБУ «Рослесозащита» "- "ЦЗЛ Челябинской области" (далее - Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить в порядке и размере, указанном в Договоре и приложениях к нему.
1.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
1.3. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.
1.4. Товар поставляется в стандартной комплектности, предусмотренной заводом-изготовителем и позволяющей использовать его по назначению.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик осуществляет доставку Товара собственными силами и средствами по адресу филиала Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Челябинской области»: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, ул.2-я Базовая, 2а, 2 этаж (оф. 211).

2.2. Срок поставки Товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 21 декабря 2023 года. Датой поставки Товара считается день подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее – УПД) со статусом 1. Стороны договорились считать срок поставки существенным условием Договора.

2.3. Поставщик обязуется письменно уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, а также о дате и времени поставки не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара любым удобным для него способом: по телефону или электронной почте, указанным в разделе 15 Договора.

2.4. Поставщик обязуется передать с Товаром оригиналы следующих документов:

- счет;

- счет-фактуру (в случае уплаты НДС);

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД со статусом 1;

- транспортную накладную;

- Акт приема-передачи товара;

- иные документы, относящиеся к Товару.

В случае если Товар, поставляемый в рамках Договора, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора устанавливается в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору) и составляет ______ (______________) рублей ___ коп., включая НДС (__%) 1 _________ (____________) рублей ____ коп.
3.2. Цена Договора указана с учетом расходов на поставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случая, предусмотренного п. 3.4.
3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.
3.5. Оплата Товара осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи товара, на основании выставленного Поставщиком счета.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. При отсутствии хотя бы одного из документов, указанных в п. 2.4 Договора, оплата не производится до устранения причин.
3.8. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком за счет средств от приносящей доход деятельности.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Досрочно принять Товар.
4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством, соблюдением сроков, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
4.1.3. Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет его настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.1.4. В случае обнаружения недостатков назначить Поставщику срок 7 (семь) календарных дней для их устранения и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, предусмотренном Договором.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать приемки и оплаты Товара в количестве, порядке, сроке и на условиях, предусмотренных Договором.
4.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить условия Договора.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Поставить Товар согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-технической документации и условиям Договора.
4.4.2. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), в количестве согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору). По требованию Заказчика за свой счет произвести замену Товара ненадлежащего качества, осуществить допоставку недостающего количества.
4.4.3. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении Товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Товара, его ремонт, восстановление и замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по месту нахождения Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
Запасные части, устанавливаемые на Товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным Товаром, поставленным в рамках Договора.
4.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика, выполнять инструкции по технике безопасности, пожарной, экологической безопасности, не создавая опасных условий, как для себя, так и для окружающих.
4.4.5. Предоставлять своевременно Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.4.6. Оформлять счета-фактуры в соответствии со ст. 169 Налогового Кодекса РФ и товарные накладные по форме ТОРГ-12 (УПД со статусом 1) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 2 (двух) экземплярах к моменту поступления Товара в адрес Заказчика.
4.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемым к качеству.
5.2. Документация на Товар должна быть оформлена на русском языке и передана Заказчику вместе с Товаром. Отсутствие при поставке Товара необходимой технической и эксплуатационной документации и требуемых сертификатов является основанием для признания Товара некомплектным, с применением последствий поставки некомплектного Товара.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара от Поставщика на соответствие сведениям, указанным в транспортных (товаросопроводительных) документах осуществляется с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД со статусом 1). При этом производится проверка целостности упаковки и прием Товара по количеству тарных мест и внешнему виду без вскрытия упаковки.
Подписание товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД со статусом 1) свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест с указанным весом брутто и не означает приемку Товара по количеству, комплектности и качеству.
6.2. Если при приемке Товара устанавливается повреждение и/или порча Товара, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки данным, указанным в транспортных (товаросопроводительных) документах, Заказчик составляет акт о выявленных недостатках Товара. Такой акт будет являться надлежащим основанием для предъявления претензий.
6.3. Приемка Товара по количеству и комплектности производится на складе Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
6.4. Приемка Товара по качеству (кроме скрытых недостатков) и комплектности осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Поставщика извещения и подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи товара.
6.5. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного Товара условиям Договора, транспортным (товаросопроводительным) документам, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранность Товара и совместно с представителем Поставщика составляет акт о выявленных недостатках Товара, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия. В случае отсутствия на приемке представителя Поставщика, Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, путем направления ему письменного уведомления. В случае если представитель Поставщика не является в срок, указанный в уведомлении, Заказчик направляет Поставщику в письменном виде претензию с копией односторонне оформленного акта.
6.6. Отказ Поставщика от направления представителя означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Заказчиком. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.
6.7. Приемка Товара Заказчиком не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Заказчиком Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Заказчиком.
6.8. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара (которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения Товара), Заказчик обязуется письменно уведомить об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем обнаружения скрытых недостатков.
6.9. Претензия на выявленные несоответствия Товара по качеству подлежит направлению Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Товара Заказчику, либо обнаружения скрытых недостатков Товара.
6.10. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к Договору) без замечаний.
Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.
6.11. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или с техническими характеристиками, отличающимися от указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе:
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора;
- потребовать замены Поставщиком Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.
6.12. В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика доукомплектования Товара в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования;
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора.
6.13. Если Поставщик не поставил Товар, либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественного Товара или Товара с техническими характеристиками, отличающимися от указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение. Исчисление расходов Заказчика на приобретение у других лиц Товара в случаях его недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
7.2. Поставщик обязуется поставить Товар новый (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не ранее 2021 года выпуска, не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами.
7.3. Гарантия на Товар и комплектующие составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД со статусом 1),
7.4. В случае возникновения неисправности Товара в процессе его эксплуатации в течение гарантийного периода, гарантия на Товар продлевается на срок, в течение которого устраняется неисправность.
7.5. В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.
7.6. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА
8.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара (п. 2.2 Договора) Заказчик вправе:
- предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,5% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки;
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.2. В случае нарушения сроков замены Товара, предусмотренных пп. 6.12, 6.13 Договора Заказчик вправе:
- потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,5% от стоимости Товара, подлежащего передаче Поставщиком взамен, за каждый день просрочки;
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора.
8.3. В случае непредоставления документов, указанных в п. 2.4 Договора, одновременно с поставляемым Товаром Поставщик обязан предоставить указанные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки. В случае, если в установленный срок Поставщиком не предоставлены относящиеся к Товару документы либо он отказывается от их передачи, Заказчик вправе по своему усмотрению:
- предъявить к Поставщику письменное требование об уплате неустойки в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки;
- отказаться от Товара.
8.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив Поставщика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
8.5. В случае, если к Заказчику по вине Поставщика со стороны контролирующих органов будут применены штрафные санкции в отношении поставляемого Товара, Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все штрафные санкции, а также возместить убытки, вызванные неисполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.
8.6. В случае повреждения имущества Заказчика в ходе выполнения Работ Поставщик обязуется своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, восстановить поврежденное имущество Заказчика и возместить все понесенные Заказчиком убытки, связанные с повреждением имущества.
8.7. Заказчик вправе отказаться от Товара, переданного с нарушением количества и/или качества, а также в случае не предоставления в установленный срок документов, относящихся к Товару. В этом случае Товар не принимается, не оплачивается и принимается Заказчиком на ответственное хранение за счет Поставщика. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в пятидневный срок с момента получения извещения об этом от Заказчику. В случае невыполнения этого условия Заказчик вправе распорядиться Товаром согласно ст. 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.8. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
К таким обстоятельствам, в частности относятся, но не ограничиваются этим: стихийные и иные бедствия, военные действия, забастовки, террористические акты, аварии, катастрофы, иные чрезвычайные ситуации техногенного характера, акты органов государственной власти, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также иные обстоятельства непреодолимой силы.
9.2. В случае действия форс-мажорных обстоятельств установленные сроки выполнения договорных обязательств переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
9.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается свыше 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) без возмещения убытков, причиненных данным расторжением Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.
О возникновении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, как Стороне стало известно или должно было бы стать известно об их возникновении и прекращении, а в случае невозможности уведомления в указанный срок по причине действия форс-мажорных обстоятельств, - с момента наступления возможности данного уведомления. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры по Договору решаются Сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
10.2. Сторона, получившая претензию, обязана ответить другой Стороне не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензии.
10.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства или законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор, составленный в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Датой заключения Договора в электронной форме является дата его подписания Заказчиком квалифицированной электронной подписью.
12.2. Все документы, связанные с исполнением, прекращением Договора, а также документы претензионного характера, переданные посредством электронных средств связи (включая факс, электронная почта), имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством электронных средств связи несет Сторона, передающая такую информацию.
Корреспонденция, направляемая Стороне Договора, будет считаться полученной данной Стороной и в том числе, если по последнему известному адресу данной Стороны корреспонденция не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, или в связи с отсутствием указанного адреса, или в связи с отказом адресата от получения поступившей на его адрес корреспонденции.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не нарушают исключительных прав третьих лиц. В случае предъявления Заказчику претензий со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в результате поставленного Товара, Поставщик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Поставщик не освобождается от обязанности поставить Товар, свободный от прав и (или) требований третьих лиц. Поставщик в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в поставленном Товаре, обязан возместить Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Заказчиком третьим лицам.
12.4. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до надлежащего выполнения Сторонами предусмотренных Договором обязательств.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.
12.5. Стороны настоящим подтверждают, что у них имеется полное понимание и определенность относительно предмета Договора. Утверждение об ином должно рассматриваться в качестве недобросовестного поведения соответствующей стороны (ст. 1 ГК РФ).
12.6. Стороны гарантируют друг другу, что на момент заключения Договора каждая из них зарегистрирована и осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ни одна из них не находится в стадии добровольной ликвидации, банкротства, лица, подписывающие Договор, обладают соответствующими полномочиями на подписание Договора.
12.7. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученных друг от друга или ставших им известными в ходе оказания услуг по Договору документации, информации и других сведений. Эта гарантия относится также к физическим и юридическим лицам, которым Стороны предоставили доступ к этим данным в ходе исполнения Договора.
12.8. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, или иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация Заказчика не должны разглашаться, использоваться Поставщиком в собственных целях, передаваться третьим лицам, а также государственным органам за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
12.9. Обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности сохраняют свою силу в течение года после истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
12.10. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и иных реквизитов.
12.11. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Техническое задание (Приложение №1)
- Спецификация (Приложение № 2)
- Форма Акта приема-передачи товара (Приложение № 3)
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1
к Договору
№ _______от ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хозтоваров
для нужд филиала ФБУ "Рослесозащита"-"ЦЗЛ Челябинской области"
. - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2
к Договору
СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными
АКТ
приема-передачи товара
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнение Договора на поставку хозтоваров для нужд филиала ФБУ "Рослесозащита"-"ЦЗЛ Челябинской области"
(далее - Товар) от «___» ________ 20____года № ____ Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар: - Посмотреть таблицу с данными

Поставленный Товар по количеству, комплектности и техническим характеристикам соответствует Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение №2 к Договору).

3. На Товар выписана товарная накладная по форме ТОРГ-12 (УПД со статусом 1) от «____» ___________ года № _____.

4. Стороны взаимных претензий не имеют.

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Форму утверждаю:

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае заключения Договора с юридическим лицом, работающим по упрощенной системе налогообложения, или физическим лицом (указывается НДФЛ) или индивидуальным предпринимателем, пункты, касающиеся порядка формирования цены Договора, будут скорректированы в части условий налогообложения

Раздел 4. Обоснование НМЦД.хт..docx

РАЗДЕЛ 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Объект закупки: Поставка хозтоваров для нужд филиала ФБУ "Рослесозащита"-"ЦЗЛ Челябинской области"

Метод определения цены: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с выбором средней цены

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с методикой и приведенными данными начальная (максимальная) цена договора установлена Заказчиком в сумме

46 474,80 руб. (Сорок шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля, 80 копеек.

Поставщик №1 По данным коммерческого предложения от 20.11.2023.

Поставщик №2 По данным коммерческого предложения от 20.11.2023.

Поставщик №3 По данным коммерческого предложения от 20.11.2023.

Раздел 5. Порядок предоставления обеспечения заявки, требования к такому обеспечению..docx

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

1.1. Требование о предоставлении обеспечения заявки предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и устанавливается в документации о закупке.

1.2. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств.

1.3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в электронной форме, возврат указанных денежных средств осуществляются с учетом особенностей функционирования электронной площадки.

1.4. Денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки, возвращаются такому участнику закупки в сроки и порядке, установленные регламентом электронной площадки.

1.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, участнику закупки не осуществляется, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком в документации о такой закупке, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией о закупке, обеспечения исполнения договора участником закупки заказчику до заключения договора.

Раздел 6. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к такому обеспечению..docx

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Общие положения

1.1. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора предъявляется к победителю закупки или лицу, с которым заключается договор, и устанавливается в документации о закупке.

1.2. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям, указанным в настоящем разделе. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки.

1.3. Победитель обязан вместе с подписанным проектом договора в срок, установленный для заключения договора, представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора.

1.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

1.5. Денежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:

1) в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение десяти рабочих дней с момента принятия комиссией по осуществлению закупок решения об отказе в заключении договора;

2) в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – в течение десяти рабочих дней с момента исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3) в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) – в течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

1.6. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафных санкций из средств обеспечения исполнения договора определяется в соответствии с договором.

1.7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора.

Условия предоставления обеспечения исполнения договора при применении антидемпинговых мер

2.1. Если в ходе проведения электронного запроса котировок победителем начальная (максимальная) цена договора была снижена на двадцать пять и более процентов, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры. Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

2.2. В случае неисполнения требований, установленных в рамках применения антидемпинговых мер, победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

2.3. Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, на такого участника распространяются аналогичные требования.

Банковская гарантия

В случае если документацией о проведении запроса котировок установлено требование к обеспечению исполнения договора, в качестве обеспечения исполнения договоров принимаются банковские гарантии, соответствующие следующим требованиям.

3.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, который указан заказчиком в документации о закупке:

Получатель: ____________________________________

л/с __________

Банк получателя: ________________________________

р/счет _____________________

БИК ______________________

ИНН ______________________

КПП ______________________

5) срок действия банковской гарантии с учетом требования о том, что такой срок должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской гарантией не менее чем на тридцать календарных дней;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения о предоставлении банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

8) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

9) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

3.4. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

3.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

3.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии требованиям, указанным настоящем разделе;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в документации о закупке.

3.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

3.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

3.9. Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту, в том числе в случае предоставления нового обеспечения исполнения договора в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора

Участник закупки должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора в размере, установленном в документации о закупке, или в случаях, предусмотренных в пп. 2, п 2.1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, за исключением случаев предоставления банковской гарантии, на банковский счет:

Получатель: _________

л/с __________

Банк получателя: ____________________________

р/счет _____________________

БИК ______________________

ИНН ______________________

КПП ______________________

• Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения договора, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
• Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения договора», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается договор, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения договора.

Раздел 7. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению.docx

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Общие положения

1.1. Требование о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и устанавливается в документации о проведении электронного аукциона с указанием размера такого обеспечения.

1.2. Оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены в документации о закупке и в договоре.

1.3. В случае если договор предполагает поэтапную поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет обеспечение гарантийных обязательств пропорционально объему поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) до оформления документа о приемке отдельного этапа поставки товара (выполнения работы, оказания услуги). При этом сумма предоставленного обеспечения гарантийных обязательств не должна превышать десять процентов от начальной (максимальной) цены поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по каждому этапу поставки.

1.4. Обеспечение гарантийных обязательств может быть предоставлено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям настоящего раздела.

1.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

1.7. Денежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются в течение десяти рабочих дней после завершения гарантийного срока.

Банковская гарантия

В случае если документацией о проведении электронного аукциона установлено требование к обеспечению гарантийных обязательств, в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии, соответствующие следующим требованиям.

3.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, который указан заказчиком в документации о закупке:

Получатель: ____________________________________

л/с __________

Банк получателя: ________________________________

р/счет _____________________

БИК ______________________

ИНН ______________________

КПП ______________________

5) срок действия банковской гарантии с учетом требования о том, что такой срок должен превышать предусмотренный договором срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на тридцать календарных дней.

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения о предоставлении банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в договоре в соответствии с документацией об электронном аукционе;

8) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

10) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

3.4. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

3.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения гарантийных обязательств банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

3.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии требованиям, указанным настоящем разделе;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в документации о закупке.

3.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

3.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

3.9. Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту, в том числе в случае предоставления нового обеспечения гарантийных обязательств в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств

Участник закупки должен внести денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств в размере, установленном в документации о закупке, за исключением случаев предоставления банковской гарантии, на банковский счет:

Получатель: _________

л/с __________

Банк получателя: ____________________________

р/счет _____________________

БИК ______________________

ИНН ______________________

КПП ______________________

• Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
• Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключен договор, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

Раздел 8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в электронном запросе котиров.docx

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Общие положения

1.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

2.1 согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок (согласие участника запроса котировок дается с применением программно‑аппаратных средств электронной площадки, в случае, если это предусмотрено функционалом электронной площадки);

2.2 при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и котировочной документацией;

б) конкретные значения показателей товара, соответствующие значениям, установленным в котировочной документации, и указание на товарный знак (при наличии).

2.3. сведения об участнике запроса котировок, подавшем такую заявку, включая наименование (при наличии); сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника (при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (или иностранного лица);

2.4. полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о запроса котировок выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для юридического лица, полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

2.5. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в таком запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок, заверенную печатью участника запроса котировок (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.6. копии учредительных документов участника запроса котировок (для юридических лиц);

2.7. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

2.8. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок [1] , обеспечения исполнения договора [2] , обеспечения гарантийных обязательств [3] является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

2.9. Предложение о цене договора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения – цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, а также предложение об иных условиях исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

2.10. В случаях, предусмотренных извещением, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге), при этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

2.11. В случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6 Положения требования о том, что предложенная участником в заявке на участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении о проведении закупки, участник закупки включает в заявку на участие в запросе котировок предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

2.12. Иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок.

3. В случае проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, в случае установления заказчиком обязанности их представления.

4. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в таком запросе котировок в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в таком запросе такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.

5. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком запросе является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

6. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

Примерная форма

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

Участник запроса котировок (далее – участник закупки) выражает согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о запросе котировок и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

наименование страны происхождения товара [4] ;

указание на то, что предлагаемая продукция включена в единый реестр радиоэлектронной продукции с одновременным указанием номера реестровой записи в указанном реестре [5] ;

конкретные показатели товара 3 , соответствующие значениям, установленным в документации о запросе котировок, и указание на товарный знак (при наличии) 3 ;

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого осуществляется (при наличии).

1. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 – 9 пункта 12.1 и пунктом 12.2 положения о закупке заказчика, которой участник закупки декларирует:

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма [6] ;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, уполномоченное на осуществление закупок лицо заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ [7] .

3. Документы, прилагаемые участником закупки:

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке, или копии этих документов;

документы, подтверждающие соответствие привлекаемого (привлекаемых) участником субподрядчика (субподрядчиков), соисполнителя (соисполнителей) и (или) изготовителя (изготовителей) товара, являющегося предметом закупки, указанным в документации требованиям [8] ;

полученная не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);

полученная не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности);

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки [9] ;

документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного руководителем участника закупки [10] ;

копии учредительных документов участника запроса котировок (для юридических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) / копия решения об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, / подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что решение об одобрении или о совершении сделки не требуется;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о запросе котировок.

заверенная копия договора между участниками, в котором должно быть определено лицо, с которым заключается договор от имени всех остальных участников, распределение между участниками прав и обязанностей, объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено котировочной документацией и (или) извещением о проведении запроса котировок.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок требования о предоставлении обеспечения заявки. ↑

При наличии в извещении о проведении запроса котировок требования о предоставлении обеспечения исполнения договора. ↑

При наличии в извещении о проведении запроса котировок требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. ↑

Включается в случае осуществления закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар и отсутствия в документации о запросе котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке. ↑

В случае если предлагаемый товар включен в единый реестр радиоэлектронной продукции. ↑

Включается, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности. Не включается при заключении договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма. ↑

В случае установления заказчиком такого требования в документации о закупке. ↑

В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. ↑

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо. Доверенность должна быть заверена печатью участника закупки (при наличии) и подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. ↑

В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки. ↑

Раздел 9. Порядок подачи заявок на участие в электронном запросе котировок.docx

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется на электронной площадке.

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме подаются до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении запроса котировок, посредством программных и технических средств электронной площадки согласно регламенту работы электронной площадки.

Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в отношении каждого предмета закупки (лота). В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в запросе котировок в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком запросе котировок измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. Внесение изменений и отзыв заявки на участие в запросе котировок осуществляется посредством использования функционала электронной площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой электронной площадки. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.