Тендер - 907-U140-23/1128 Газы, Образцы стандартные государственные(ГСО), Смеси газовые №258654397

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Извещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

2.Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.4.2.2 ч.1 п.1а).

3.Наименование заказчика: Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».

4.Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Контактное лицо: Андрюшкевич Павел Юрьевич

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-80-28

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: поставка поверочных газовых смесей (ПГС)

6. Состав, объем и количество товаров, работ, услуг: см. приложение 1.

7. Срок (период) поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. Возможна досрочная поставка товара по согласованию сторон.

Отгрузка Товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя с разгрузкой Поставщиком с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

8. Условия поставки товара: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

9. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 94.

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Семьсот шестьдесят тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), включая НДС по ставке 20 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Сто двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек).

11. Соответствующие коды товаров, работ, услуг в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД 2 20.11, ОКПД 2 20.11.11.150

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: см. приложение 2.

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: см. приложение 1.

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): см. приложение 1.

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не предусмотрено.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данного способа закупки не предусмотрено.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данного способа закупки не предусмотрено.

23. Контрагент: участник 1.

24. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: техническое задание.

Договор поставки №

город Новосибирск «__» _______ 2023 года

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по закупкам Малеца Франца Эдмундовича, действующего на основании доверенности № 21/23/2023-ДОВ от 10.02.2023, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - поверочные газовые смеси (ПГС), поставляемые в рамках настоящего Договора в количестве, определенном Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), и соответствующие по качеству и комплектности Техническому заданию от 30.10.2023 № 21/50/38805-ВК (Приложение № 5 к настоящему Договору).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка поверочных газовых смесей в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Поставка Товара осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.

По согласованию сторон возможна досрочная поставка Товара.

Отгрузка Товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя с разгрузкой Поставщиком с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

2.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет – ___________ (______________________), включая НДС, по ставке ___ - ________ (_____________________).

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в п. 2.2 Договора, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.3.Соблюдать положение о добросовестности контрагента: Приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора;

4.2.2. Обеспечить принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора

5.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и/или иным специальным требованиям, которые установлены настоящим договором.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.2 Договора.

5.3. Дополнительные требования к маркировке Товара указаны в разделе 6 технического задания от 30.10.2023 № 21/50/38805-ВК (Приложение № 5 к настоящему Договору).

5.4. Дополнительные требования к упаковке Товара указаны в разделе 7 технического задания от 30.10.2023 № 21/50/38805-ВК (Приложение № 5 к настоящему Договору).

5.5. Товар поставляется в невозвратных баллонах.

5.6. Газы должны поставляться в технически исправных баллонах (не старше 20 лет с даты изготовления, соответствующим требованиям, установленным Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности).

5.7. Баллоны должны иметь срок использования (до даты последующего технического освидетельствования) не менее 1 года с даты поставки Товара.

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю, с учетом срока поставки Товара, указанного в п. 2.2 Договора.

• Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
• При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии паспортов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия), если сертификация товара предусмотрена законодательством РФ;

б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ) в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) акт приема-передачи Товара в 3 экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

д) документ, удостоверяющий качество (паспорт или сертификат качества).

6.4 В случае поставки Товара без документов, предусмотренных п.6.3 настоящего договора, поставка Товара считается некомплектной и не подлежит оплате до момента представления указанных документов. В таком случае Покупатель принимает Товар на ответственное хранение и незамедлительно, но не позднее 15 календарных дней c даты принятия Товара (дата в товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД) в письменной форме направляет Поставщику требование с указанием срока передачи необходимых недостающих документов. В случае если в указанный в уведомлении срок недостающие документы не предоставлены (не переданы) Покупателю Поставщиком, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора посредством направления Поставщику письменного уведомления об отказе от Договора не позднее 7 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Товар поставленный с нарушением требований к комплектности, возвращается Поставщику посредством самовывоза с территории Покупателя. О дате самовывоза не принятого Товара Поставщик обязан уведомить Покупателя заблаговременно, не позднее 5 рабочих дня до предполагаемой даты вывоза.

6.5 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи товара (Приложение № 4 к настоящему Договору).

- либо обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

• Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
• В случае недопоставки Товара в течение срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

7.5. По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору) и заверяет его печатью.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик ПГС значениям, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока годности, установленного для данного типа, при соблюдении потребителем указаний по транспортированию, хранению, и эксплуатации ПГС.

Гарантийные сроки годности для ПГС устанавливаются по результатам испытаний в целях утверждения типа стандартного образца и приведены в описании типа стандартного образца.

Указанные в паспорте на ПГС значения содержания компонентов гарантируется при избыточном давлении в баллоне не менее 0,5 МПа и расходе смеси не более 3 дм3/мин.

Остаточный срок хранения Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора должен составлять не менее 80% от заявленного изготовителем со дня подписания Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору).

Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и обслуживания Товара.

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара, не позднее 20 календарных дней, но не ранее 15 календарных дней, после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б,) в), г), д) п. 6.3. Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору).

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 6.3 настоящего Договора. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ____________ Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

9.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Поставщик направит Покупателю подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по настоящему Договору произвести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и задолженность на конец квартала превышают▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Поставщик направит Покупателю подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

9.7. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в п. 2.2 Договора, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости непоставленного/недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

10.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

10.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

10.5. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 9.3 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости не оплаченного Товара.

10.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

10.8. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по проведению сверки расчетов по п. 9.6. Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору прекращаются.

11.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий настоящего договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____________ на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателя, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора».

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных
заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

_____________: _______________;

ПАО "НЗХК": ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренной главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

2) либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

3) либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

18.1. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18.2. При подписании Договора каждая Сторона рядом со своей подписью проставляет дату подписания Договора, датой заключения Договора является наиболее поздняя дата подписания. При отсутствии одной из дат подписания Договора, датой заключения Договора является имеющаяся дата подписания Договора. При отсутствии обеих дат подписания Договора, датой заключения Договора является дата, указанная в верхней правой части на первой странице Договора.

18.3. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 19 настоящего договора. В случае изменения реквизитов, Сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение 5 рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 19 несет виновная Сторона.

18.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Форма акта сверки расчетов;

Приложение № 2: Спецификация;

Приложение № 3: Положения о добросовестности Контрагента;

Приложение № 4: Форма акта приема-передачи Товара;

Приложение № 5: Техническое задание от 30.10.2023 № 21/50/38805-ВК.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

20. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки продукции

№ __________ от «__» _________ 2023 года

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______.

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на « »_________20 г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

По данным________________________________________________ По данным______________________________________________

___________________________________________________ __________________________________________________

От___________________________________________________ От ___________________________________________

(наименование Стороны 1) (наименование Стороны 2)

______________________ _______ _________(_____________) ___________ _______ _________________(_____________)

Действующего (ей) на основании______________________ Действующего (ей) на основании_________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Покупатель Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Приложение № 2 к Договору

№ ___________от «__» _________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: – ____________(___________________________), включая НДС, по ставке ___ - ________ (______________________________).

• • • Срок и условия оплаты: Оплата за Товар в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара, не позднее 20 календарных дней, но не ранее 15 календарных дней, после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б,) в), г), д) п. 6.3. Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору).

2. Поставка Товара осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. По согласованию сторон возможна досрочная поставка Товара.

3. Отгрузка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя с разгрузкой Поставщиком с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Покупатель Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору

№ __________ от «__» _________ 2023 года

Положение о добросовестности контрагента

1. Поставщик по письменному требованию Покупателя в течение срока действия Договора, обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Поставщик в тот же срок дополнительно представляет Покупателю:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Поставщика не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора; копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Поставщиком документов, перечисленных в настоящем пункте, в срок, установленный настоящим пунктом, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2. Поставщик гарантирует отсутствие признаков ведения финансово- хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с п. 12 Приложения № 2 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом ФНС РФ от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@.

Покупатель Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Приложение № 4 к Договору

№ __________ от «__» ______ 2023 года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ФОРМА)

№ __________________ от «____»_________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего(ая) на основании __________ (устава или доверенности), с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего(ая) на основании __________(устава или доверенности) с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял Товар согласно п. 2.1. Договора.

Стоимость поставленного Товара составляет: ___________руб. в том числе НДС 20% в сумме _________руб.

Товар соответствует условиям договора от_____ №_______

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12.

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Покупатель Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к договору

№ _________ от «__»________2023 года

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного

технологического оборудования

от 30.10.2023 № 21/50/38805-ВК

Предмет закупки: Поверочные газовые смеси

Покупатель Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Тендеры из отрасли Другое

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №258632791 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: Закупка сульфата алюминия технического очищенного сорт 1 ГОСТ 12966-85 для нужд АО "РУСАЛ Ачинск" в 2024 году. (id827138) (2-й этап торгов) (id831442)	Запрос предложений #258632791	См. док.	срок истек - 01.12.2023
Тендер №258629015 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: Закупка сульфата алюминия технического очищенного сорт 1 ГОСТ 12966-85 для нужд АО "РУСАЛ Ачинск" в 2024 году. (id827138) (2-й этап торгов) (id831442)	Запрос предложений #258629015	См. док.	срок истек - 01.12.2023
Тендер №258625676 Филиал АО РУСАЛ Урал в Краснотурьинске Объединённая компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод объявляет тендер: Химзащита оборудования ХЦ для нужд Теплоэлектроцентрали "РУСАЛ Краснотурьинск" (id822849) (запрос снижения стоимости) (id830936)	Запрос предложений #258625676	См. док.	срок истек - 01.12.2023
Тендер №258300680 Акционерное общество "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА" объявляет тендер: Прием, транспортирование, кондиционирование РАО (ТРО) объемом 15 м3 очень низкого и низкого уровня ак...	Анализ цен #258300680	См. док.	срок истек - 05.12.2023
Тендер №258299177 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. БОЧВАРА" объявляет тендер: Прием, транспортирование, кондиционирование РАО (ТРО) объемом 15 м3 очень низкого и низкого уровня ак...	Анализ цен #258299177	См. док.	срок истек - 05.12.2023

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №258654367 Поставка продуктов питания (яйцо, молоко)	Малая закупка #258654367	165 600	срок истек - 29.11.2023
Тендер №258654252 Поставка лекарственных средств по ВК (План график)	Не определен #258654252	30 000	срок истек - 31.12.2023
Тендер №258654250 Поставка лекарственных средств по ВК (План график)	Не определен #258654250	92 092	срок истек - 31.12.2023
Тендер №258654208 Поставка лекарственных препаратов (Трамадол)	Электронный аукцион #258654208	170 000	срок истек - 07.12.2023
Тендер №258654173 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2 " объявляет тендер: Поставка лекарственных препаратов (Трамадол)	Электронный аукцион #258654173	170 000	срок истек - 07.12.2023