Тендер - клей канцелярский №258558686

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "АВАНТЕ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) КОНТРАКТ проект.docx

Контракт № ______________

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Киров «__» __________ 2023 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области (УФНС России по Кировской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя _____________________, действующего на основании Положения, утверждённого ФНС России 27.03.2023 и доверенности от _________ № __________, с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ____________________, с другой стороны, заключили в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство поставить клей канцелярский (далее – Товар) Заказчику согласно наименованию, количеству и техническим требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Заказчик по условиям настоящего Контракта принимает на себя обязательство принять и оплатить поставленный Товар согласно Протоколу согласования контрактной цены (Приложение № 2 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

1.4. Срок доставки Товара Заказчику в соответствии с разнарядкой (Приложение № 4 к Контракту): в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2023 финансовый год в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете.

2.2. Общая цена поставляемого Товара по условиям настоящего Контракта (цена Контракта) в соответствии с Протоколом согласования контрактной цены (Приложение № 2 к Контракту) составляет ____________________ (________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС*% ____________(_______________________________) рублей _______ копеек.

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Сумма, подлежащая уплате по настоящему Контракту Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе: стоимость поставляемого Товара, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение; включая расходы на маркировку, тару, упаковку, погрузку, разгрузку и доставку (транспортировку) Товара Заказчику, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

2.5.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.

2.5.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить предусмотренное Контрактом количество Товара не более, чем на 10% (Десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта.

2.5.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе уменьшить предусмотренное Контрактом количество Товара не более, чем на 10% (Десять процентов). При этом Заказчик обязан уменьшить цену Контракта пропорционально уменьшению количества поставляемого Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более, чем на 10% (Десять процентов) цены Контракта.

2.6. Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.7. Товар оплачивается Заказчиком согласно подписанному Сторонами Акту приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее – Акт приемки), форма которого утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (Приложение № 5 к Контракту).

2.8. 100% (Сто процентов) цены Контракта, установленной в пункте 2.2 настоящего Контракта, оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки (Приложение № 5 к Контракту) после фактической поставки заказанного Товара, при этом Заказчик вправе осуществить оплату поставленного Товара с учетом положений, установленных пунктом 6.7 настоящего Контракта.

2.9. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЁМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан передать Товар Заказчику в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с наименованием, количеством и техническими требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

3.2 Товар должен быть поставлен в целостной (ненарушенной) упаковке (таре), обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

3.3. Товар поставляется Поставщиком посредством доставки и передачи Заказчику по адресам, указанным в Разнарядке (Приложение № 4 к Контракту).

3.4. Поставщик извещает Заказчика о готовности осуществить передачу Товара за 2 (два) рабочих дня до даты передачи Товара, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общедоступными способами связи.

3.5. Передача Поставщиком Товара и его приемка по наименованию и количеству осуществляется Заказчиком по адресу доставки Товара, в день доставки Товара.

Факт передачи Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика товарной накладной либо Универсального передаточного документа (далее – УПД).

При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

1) товарную накладную и счёт (счёт-фактуру) либо Универсальный передаточный документ (далее – УПД), подписанные уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (Двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику. При этом указанные документы должны быть оформлены Поставщиком в отношении фактически поставленного количества Товара (в случае доставки Товара несколькими партиями такие документы оформляются Поставщиком на каждую партию отдельно), а также включать следующую информацию: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта;

2) Акт приемки (Приложение № 5 к Контракту), подписанный уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах: по одному экземпляру Поставщику и Заказчику.

3.6. При передаче Поставщиком Товара Заказчик осуществляет:

1) контроль, проверку количества Товара;

2) проверку Товара на соответствие наименованию Товара;

3) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара и упаковки Товара;

4) проверку наличия документов к Товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта, полноты и правильности их оформления.

3.7. Товар, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а также требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, требованиям законодательства Российской Федерации, считается не поставленным.

3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента фактической передачи Товара Заказчику и подписания уполномоченным лицом Поставщика и представителем Заказчика товарной накладной (УПД).

3.9. При наличии замечаний к оформлению предоставленных Поставщиком документов Заказчик вправе направить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения таких документов от Поставщика мотивированный отказ от подписания указанных документов, который должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения. Поставщик устраняет замечания, указанные Заказчиком и в установленный Заказчиком срок повторно представляет подписанные документы. В документах, передаваемых Поставщиком, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего Контракта.

3.10. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи ему Поставщиком Товара и документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Контракта, осуществляет экспертизу поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта. Результаты экспертизы отражаются в Техническом акте - экспертном заключении (Приложение № 3 к настоящему Контракту). В установленный настоящим пунктом срок Заказчик подписывает Технический акт - экспертное заключение (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Акт приемки (Приложение № 5 к Контракту) либо в этот же срок направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приёмки Товара с указанием недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе от приёмки Товара недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику акт по устранению недостатков.

3.11. Датой подписания Акта приемки (Приложение № 5 к Контракту) считается дата его подписания Заказчиком.

3.12. Подписанный уполномоченными лицами Сторон Акт приемки (Приложение № 5 к Контракту) подтверждает факт приемки Заказчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, и является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Контракта.

3.13. Права на Товар возникают у Заказчика с момента подписания им Акта приемки (Приложение № 5 к Контракту).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика за 2 (Два) рабочих дня о дате и времени доставки Товара с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.

4.1.2. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) – с доставкой его по адресам, указанным в Разнарядке (Приложение № 4 к Контракту).

4.1.3. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре, не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

4.1.4. Поставить Товар в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Подготовить и передать Заказчику документы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.6. В случае приостановления поставки Товара в суточный срок с момента такого приостановления информировать об этом Заказчика с соответствующими обоснованиями.

4.1.7. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта, осуществить в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, действие, требуемое Заказчиком, в том числе: безвозмездно устранить недостатки Товара или заменить Товар на Товар надлежащего качества.

4.1.8. Предоставить гарантию на Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.9. На момент заключения настоящего Контракта соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. Досрочно осуществить доставку Товара.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту информацию.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить оплату поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. Предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту информацию.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта.

4.4.2. Проверять соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам, требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.4.3. Отказаться полностью или частично от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством РФ и / или настоящего Контракта.

4.4.4. В случае отступления Поставщиком от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.

4.4.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, потребовать безвозмездного устранения недостатков Товара в установленный Заказчиком срок.

4.4.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для Заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по выбору Заказчика:

- отказаться от исполнения настоящего Контракта;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Контракта, установив срок осуществления замены Товара.

4.4.8. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар доставляется Заказчику без тары (упаковки) либо в ненадлежащей таре (упаковке), потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо предъявить к Поставщику требования безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика.

4.4.9. Привлечь экспертов (экспертные организации) для осуществления экспертизы поставленного Товара и определения его соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или настоящего Контракта.

4.4.10. Требовать документы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, К СРОКУ ДЕЙСТВИЯ ТАКОЙ ГАРАНТИИ

5.1. Настоящим Поставщик гарантирует, что:

5.1.1. Товар соответствует требованиям Технического задания

5.1.2. Качество и безопасность поставляемого Товара соответствует требованиям настоящего Контракта и подтверждается сертификатами качества для данного вида Товара (иными документами), оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Поставляемый Товар имеет идентификацию и маркировку в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.1.4. Поставляемый Товар разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на весь объем поставляемого Товара.

5.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в соответствии с гарантийными обязательствами, указанными в Техническом задании.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), и составляет:

10 процентов цены контракта, т.к. цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, т.к. цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Заказчик при оплате поставленного по настоящему Контракту Товара вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Акта приемки, с суммы, предназначенной для оплаты поставленного Товара. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Поставщику стоимости поставленного Товара. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.

6.8. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате поставленного Товара, Поставщик обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.

6.9. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, без зачета неустойки (штрафа, пени).

6.10. Удержание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Контракта не лишает права Заказчика требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, выявленные после даты подписания Акта приемки.

6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа, размер которого устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет:

1000 рублей, т.к. цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.

6.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений пункта 9.1 настоящего Контракта.

6.18. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.19. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7. ПАТЕНТНЫЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных или авторских прав, а также прав на использование товарного знака, связанных с использованием Товара в Российской Федерации.

7.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных или авторских прав, а также прав на использование товарного знака, вызванного нарушением Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика. При этом все судебные издержки, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

8.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления претензионных писем (претензий) по адресам, указанным в настоящем Контракте.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления на него (неё) ответа не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения Стороной.

8.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия, и его влиянии на исполнение настоящего Контракта.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны вправе определить информацию, относящуюся к конфиденциальной информации по настоящему Контракту.

10.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий настоящего Контракта.

11.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне в течение 3 (Трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.

11.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

11.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке в том числе по следующим основаниям:

- если Поставщик отказывается передать Заказчику Товар;

- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени (в приемлемый для Заказчика срок), или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

11.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в случаях необоснованного и неоднократного уклонения Заказчика от приемки поставленного Товара и осуществления оплаты.

11.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 29.12.2023 включительно. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.

13.3. Поставщик подтверждает соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на момент заключения настоящего Контракта.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 - Протокол согласования контрактной цены.

Приложение № 3 - Форма Технического акта - экспертного заключения.

Приложение № 4 – Разнарядка на поставку Товара.

Приложение - № 5 Форма Акта приемки.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту

№ ________________________

от __________________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения

1.1. Цель закупки

Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320. В рамках реализации указанных целей у Заказчика возникает потребность в закупке клея канцелярского (далее – товар) в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

1.2. Место поставки товара

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресам, указанным в Разнарядке (Приложение № 4 к Контракту), в срок, установленный Контрактом.

1.3. Срок доставки Товара

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

2. Требования к поставке товара

2.1. Общие требования

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного товара в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя.

Весь поставляемый товар по своим техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, к его безопасности.

В случае, если товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Требования к качеству товара, его сертификации и безопасности

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, государственными стандартами Российской Федерации, ТУ, СанПиН, другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие его происхождение, безопасность и качество.

Поставляемый товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Требования к упаковке

Упаковка (тара) поставляемого товара должна соответствовать действующим требованиям ГОСТов, ТУ, нормативных актов, являться целостной (ненарушенной) упаковкой (тарой) производителя и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

Поставка товара должна осуществляться в целостной (ненарушенной) упаковке производителя.

2.4. Требования к гарантийному сроку поставляемого товара

Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар.

Товар должен быть изготовлен не ранее марта 2023 года.

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки. В течение гарантийного срока Поставщик несет все расходы по замене некачественного Товара. Срок замены Товара устанавливается Сторонами и не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов Товара.

3. Наименование, технические и качественные характеристики, функциональные (потребительские свойства) характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) Товара и количество Товара:

12

- Посмотреть таблицу с данными

1 Дополнительные характеристики включены в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145.

Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена:

1) для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320»;

2) в целях определения соответствия поставляемого товара потребностям УФНС России по Кировской области.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к контракту

№ ________________________

от __________________2023 г.

Протокол согласования контрактной цены

Сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена поставляемого Товара по условиям Контракта (цена Контракта) составляет ____________________ (________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС*% ____________(_______________________________) рублей _______ копеек.

*НДС не облагается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе: стоимость поставляемого Товара, компенсацию всех издержек и причитающееся вознаграждение; включая расходы на маркировку, тару, упаковку, погрузку, разгрузку и доставку (транспортировку) Товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к контракту

№ ________________________

от __________________2023 г.

Форма Технического акта-экспертного заключения

Технический акт-экспертное заключение

г. __________ «_____» _______ 20__ г.

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области, именуемое в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице _______________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

составило Акт о том, что в соответствии с контрактом № ________________ от ________20__ г.,

Поставщик поставил Заказчику следующий товар:

Описание товара:_____________________________________________________________.

(указать наименование товара и его количество)

Представителем Заказчика проведена экспертиза поставленного товара.

Поставленный товар удовлетворяет (частично удовлетворяет/не удовлетворяет) требованиям контракта №_______________ от «___» ______ 20__ г.

Поставка товара произведена в полном (не полном) объеме, в установленные (с нарушением установленных) контрактом сроки (сроков)*.

Качество поставленного товара удовлетворяет (частично удовлетворяет/не удовлетворяет) требованиям Технического задания.

Общее заключение________________________________________________________

(о соответствии/несоответствии товаров, работ, услуг требованиям контракта)

Рекомендации ______________________________________________________________

(при наличии)

*В случае, если товар не соответствует требованиям контракта, в данном акте указывается ссылка на дату и номер документа, содержащего мотивированный отказ Заказчика от принятия товара.

Заказчик ______________ ______________ (__________________)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к контракту

№ ________________________

от __________________2023 г.

Разнарядка на поставку товара

- Посмотреть таблицу с даннымиФорма акта приемки (Приложение 5).XLS - Посмотреть таблицу с даннымиУФНС_КП

Общество с ограниченной ответственностью "Аванте"

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Н.Новгород

к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Россия,Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, пр.Гагарина, д.178,помещение

лит.КК1,офис 2

коммерческое предложение

Наименование

Клей ПВА 125г РДК "с-КЛЕЙ-ка" КУ-125

Клей-карандаш 36г основа PVA ATTOMEX

Клей-карандаш 36г основа PVA ATTOMEX

Ед.

шт

шт

шт

Кол-во

160

143

1

Цена

27,00

21,23

23,23

НДС, %

НДС,РУБ

без НДС

без НДС

без НДС

без НДС

без НДС

без НДС

Итого:

Генеральный директор:

Кузнецов А.А.

Сумма,РУБ

4320,00

3035,89

23,23

7379,12