Тендер - Поставка рампы перепускной №258201860

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Файл.pdf

Краткая анкета Участника закупки.docx

Краткая анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект договора.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______/36-

г. Набережные Челны «___»__________202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗэнергоремонт» (ООО «КАМЭР»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора ФИО лица, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Наименование контрагента, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице должность и ФИО лица, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить прописывается наименование продукции, товара, в случае если это разовая закупка, то и количество, именуемую в дальнейшем «Товар», по заявке Покупателя.

1.2. Наименование, технические характеристики, количество, условия поставки, цена, подлежащего поставке Товара согласовываются сторонами применительно к каждому периоду поставки по отдельным партиям в счетах на оплату, выставляемых Поставщиком на основании заявки Покупателя, либо в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок поставки указывается в спецификациях или счетах на оплату.

- Посмотреть таблицу с данными

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар принадлежит ему на праве собственности, не обременен залогом и свободен от прав третьих лиц.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Товар должен быть обеспечен согласованной нормативной и технической документацией (техническими условиями, техническими требованиями, техническими спецификациями). Поставщик обеспечивает поставляемые партии Товара документами, удостоверяющими качество и комплектность (сертификат соответствия, сертификат качества или паспорт качества). Документы направляются вместе с отгруженным Товаром в непромокаемых пакетах. При поставках однородного товара допускается оформление одного пакета указанных документов на партию.

2.2 Поставщик обязан иметь сертификаты соответствия на Товар, подлежащий обязательной сертификации, и поддерживать их в состоянии последнего изменения.

2.3. Качество, маркировка и упаковка поставленного Товара должны соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормативно-технической документации.

ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в десятидневный срок с момента поступления Товара на склад Покупателя.

3.2. При обнаружении недостатков поставленного Товара у Покупателя по количеству, комплектности и качеству, Поставщик должен быть извещен в соответствии с п.1 ст. 483 ГК РФ. Товар сдается на ответственное хранение на склад Покупателя согласно ст. 514 ГК РФ. Поставщику направляется уведомление для дальнейшей совместной приемки Товара, представитель Поставщика должен прибыть в указанный в уведомлении срок. Дальнейшая совместная приемка товара производится с участием представителя Поставщика, а в случае его неявки в указанный срок - в одностороннем порядке. Такой Акт имеет юридическую силу. По результатам приемки Товара по количеству, комплектности и качеству совместно с представителем Поставщика составляется акт приемки товара. Результаты приемки являются окончательными.

3.3. Бракованный Товар возвращается Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки товара. Расходы по возврату бракованного Товара несет Поставщик.

3.4. Поставщик обязан по требованию Покупателя в срок, согласованный с Покупателем и за свой счет:

- устранить выявленные дефекты Товара, либо

- произвести замену бракованного Товара, либо

- соразмерно уменьшить покупную цену либо

- произвести возмещение стоимости бракованного Товара.

3.5. Обнаруженные при приемке и в течение гарантийного срока недостатки устраняются Поставщиком в течение 10 дней с момента получения от Покупателя извещения об обнаружении недостатков.

3.6. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством:

- копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально;

- сертификат качества;

- паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;

- счет-фактуру;

- накладную установленного образца;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

- упаковочный лист (при необходимости);

- инструкцию по эксплуатации.

Документы должны быть составлены на русском языке или иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык.

3.7. Поставщик осознает, что недопоставка или недостача, а также просрочка поставки Товара может привести к нарушению производственных графиков Покупателя, простою производства Покупателя и иным связанным с этим убыткам.

Если в результате действия или бездействия Поставщика он не обеспечивает потребности Покупателя в поставке, и Покупатель требует использовать более оперативный метод транспортировки Товара, чем первоначально предусмотренный настоящим Договором, Поставщик за свой счет произведет поставку в возможно короткий срок.

3.8. Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки заявленного Товара, с уведомлением Поставщика за 5 (пять) дней до поставки. Штрафные санкции в данном случае не начисляются.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Доставка Товара производится автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя.

4.2. Срок поставки - партиями по текущей потребности Покупателя в сроки, согласованные сторонами применительно к каждой партии Товара в заявках, счетах на оплату, либо в спецификациях. При отсутствии срока поставки в вышеназванных документах, срок поставки считать - в течение 14 календарных дней.

4.3. Поставщик обязан отгрузить Товар в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность товарного вида при транспортировке и хранении. Тара и упаковка включена в стоимость Товара и возврату не подлежит. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.

4.4. Право собственности на продукцию, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

4.5. Покупатель имеет право отказаться от Товара в случае полного (частичного) отсутствия сопроводительной документации к товару и неполучения ее от Поставщика, по запросу, в течение 3 (трех) дней, и потребовать от Поставщика возмещения затрат по ответственному хранению Товара. В случае отказа Поставщика предоставить сопроводительные документы, возврат не принятого Покупателем Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Ориентировочная сумма договора на момент подписания составляет ________________рублей, в т.ч. НДС 20%.

5.2. Товар оплачивается Покупателем по ценам, согласованным сторонами в спецификациях, в счетах на оплату на каждую партию, подлежащую поставке.

После согласования спецификации изменение цены не допускается.

5.3. Основная форма расчетов - перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя. В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату счета-фактуры, по которой производится оплата.

5.4. Покупатель обязуется произвести оплату поставленного Товара при условии предоставления в адрес Покупателя оригиналов счета-фактуры, УПД или товарной накладной.

5.5. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.6. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.

5.7. Предъявляемая Покупателю товарная накладная обязательно должна содержать ссылки на номер договора. (номер Спецификации к договору).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

6.2. В случае невывоза бракованного товара Поставщиком в указанные сроки, Покупатель предъявляет Поставщику расходы, связанные с ответственным хранением бракованного Товара. При этом расходы за каждый день ответственного хранения удваиваются.

6.3 При возврате брака в адрес Поставщика силами Покупателя, расходы, связанные с возвратом брака, в том числе ТЗР, возмещаются за счет Поставщика в полном объеме.

6.4. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем договоре и приложениях (спецификациях, счетах на оплату) к нему, в том числе в случае несоответствия количества поставленного Товара сопроводительным документам, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки по письменному требованию (претензии) Покупателя.

При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока поставки до даты исполнения Поставщиком обязательств по поставке.

6.5. В случае нарушения сроков, установленных п.7.3 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего замене и/или ремонту и/или доукомплектованию за каждый день просрочки.

При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока для замены и/или устранения недостатков и/или доукомплектования Товара до даты исполнения Поставщиком обязательств по замене и/или устранению недостатков и/или доукомплектованию Товара.

6.6. В случае несвоевременной оплаты за поставленную продукцию Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки исполнения. Пени взыскиваются только после предъявления претензии. Другие виды ответственности за просрочку оплаты поставленного Товара не применяются.

6.7. В случае отказа Покупателю налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Поставщиком по причине того, что счет-фактура оформлен Поставщиком некорректно (содержит противоречия и (или) недостоверные сведения, данные, реквизиты), Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков. При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщиком порядка составления счетов-фактур.

6.8 Штрафные санкции, установленные настоящим разделом, взыскиваются только после предъявления претензии.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента поставки Товара по накладной и устанавливается в нормативной документации на Товар (в паспорте изготовителя)в соответствии с действующим законодательством. В случае устранения недостатков Товара, на которую установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных в ней недостатков. При замене Товара целиком гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

7.2. Покупатель вправе предъявить Поставщику расходы, вытекающие из ненадлежащего качества Товара в гарантийный срок. Если на Товар гарантийный срок хранения не установлен, Покупатель вправе предъявить Поставщику расходы, вытекающие из ненадлежащего качества Товара в течение двух лет со дня передачи Товара Покупателю, в соответствии с п.2 ст. 477 ГК.

7.3. Поставщик обязан за свой счет, включая транспортные и иные расходы, в течение 10 дней устранить дефекты Товара, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар и/или его комплектующие, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации и/или условий хранения Товара и/или его комплектующих, о которых он был надлежащим образом информирован Поставщиком. Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, вытекающие из ненадлежащего качества товара в гарантийный срок.

Вызов представителя Поставщика осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора в разумный срок, но в любом случае в пределах гарантийного срока.

7.4. В случае необходимости назначается независимая экспертиза. Оплата расходов по проведению экспертизы возлагается на ту сторону, которая признана виновной по результатам экспертизы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по исполнению, изменению и расторжению настоящего Договора или связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров или предъявлений претензий. Претензия предъявляется в письменной форме, и подписывается руководителем организации или иным полномочным лицом. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензий и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия отправляется заказным письмом, либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение 20 календарных дней со дня получения.

8.2. В случае не достижения согласия, а также в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

9. ФОРС МАЖОР

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. При наступлении форс-мажора срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства (но не более 20 дней). В случае продолжения указанных обстоятельств более 20-ти дней, стороны согласовывают условия расторжения Договора.

9.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими государственными органами.

10. КОМПЛАЕНС-ОГОВОРКА

10.1. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс-политикой, комплаенс-программой, доступными на официальном веб-сайте ПАО «КАМАЗ» www.kamaz.ru, и полностью их понимает.

10.2. Поставщик, включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в интересах Поставщика (далее – Контрагент) обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс-оговорки, а также гарантирует что не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы нарушить применимое законодательство.

10.3. Контрагент гарантирует, что в случае наличия в органах управления лиц, связанных с государством, этот факт не будет влиять на получение или предоставление ООО «КАМЭР» каких-либо незаконных преимуществ.

10.4. Контрагент обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

10.5. В течение срока действия Договора и трех лет после его окончания ООО «КАМЭР» имеет право проверять всю документацию Контрагента, которая относится к настоящему Договору, чтобы удостовериться в том, что Контрагент соблюдает требования договора, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные/оказанные Контрагентом по настоящему Договору, и платежей, произведенных Контрагентом от имени и по поручению ООО «КАМЭР». ООО «КАМЭР» вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО «КАМЭР» несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

10.6. В случае нарушений условий настоящей комплаенс-оговорки Контрагентом, ООО «КАМЭР» имеет право одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об этом Контрагенту.*

* Данное условие не подлежит применению если односторонний отказ или одностороннее расторжение договорных отношений запрещено законодательством РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «____»___________202_ года. В случае если по истечении срока настоящего Договора, у сторон имеются обязательства, то Договор прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Досрочное расторжение может иметь место по соглашению сторон, за исключением случая, предусмотренного п. 10.6 настоящего договора либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями сторон.

12.3. Стороны при заключении, изменении и расторжении настоящего договора могут пользоваться электронной связью и все документы, переданные по электронной почте, признаются Сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму, и признаются Сторонами доказательствами в суде. При этом, оригиналы документов, переданных посредством электронной связи, стороны обязуются представлять друг другу в течение 20 календарных дней с момента подписания.

12.4. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, платежных и иных реквизитов стороны обязаны в 14-тидневный срок уведомить об этом друг друга. В случае не оповещения Покупателя об изменениях реквизитов в течение двух недель, Поставщик возмещает ущерб, возникший у Покупателя при перечислении средств по измененным реквизитам.

12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

12.6. Стороны признают действительность электронных (отсканированный вариант) документов, факсимильно воспроизведенных документов при условии последующего представление их оригиналов, за исключением случаев: обмен такими документами предусмотрен условиями Договора, направление отдельных запросов, в которых отражено согласие на получение ответа факсом или в электронном виде (отсканированный вариант).

12.7. Стороны гарантируют, что они являются юридическими лицами, учрежденными, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, что они располагают всеми необходимыми разрешениями на деятельность, связанную с осуществлением Договора и что лица, подписывающие Договор и относящиеся к нему документы и исполняющие его, должным образом на то уполномочены.

12.8. Стороны договорились о допустимости обмена документами в электронной форме (электронными документами) по телекоммуникационным каналам связи, через организации, обеспечивающие обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее — ЭДО), подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью.

12.9. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

12.10. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

12.11. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

12.12. Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования к предмету закупки и поставщику.скан

Форма КП.xlsx - Посмотреть таблицу с данными