Тендер - КРАСКА ФАСАДНАЯ, КРАСКИ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ И ВИНИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ, ЛАКИ И ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРАСКИ, ЭМАЛИ И ГЛАЗУРИ СТЕКЛОВИДНЫЕ №258192181

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Повалишев Андрей Сергеевич (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть360) Проект_Гос_контрактКраски2023

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

- Посмотреть таблицу с данными

Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамалинскому району, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени Российской Федерации и в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника Цаплина Андрея Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________, в лице ______________, действующей на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «стороны», с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в установленный Государственным контрактом срок поставить краску, эмали для государственных нужд ОтдМВД России по Пензенской области согласно Приложения № 1 за счет средств федерального бюджета в 2023 году (далее по тексту - Товар), а Государственный заказчик обязуется принять поставленный Поставщиком товар и оплатить его.

1.2. Государственный заказчик принимает и оплачивает Товар на условиях и в порядке, установленных настоящим Государственным контрактом.

1.3. Место поставки товара: Пензенская область, р.п. Тамала, ул. Советская 33 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (время московское), в пятницу с 9:00 до 16:45(время московское).

1.4. Сроки поставки товара: 10 рабочих дней со дня заключения Государственного контракта.

1.5. Поставщик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с поставкой Товара по Государственному контракту и принимает на себя все расходы, риск и трудности поставки.

2. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Государственного контракта составляет:_______ (______________________) рублей ________копеек. НДС (не предусмотрен).

2.2. Цена Государственного контракта включает в себя стоимость Товара, расходы по отгрузке, перевозке, доставке, разгрузке Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей Поставщика.

2.3. Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь период действия настоящего Государственного контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Цена за единицу товара является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.5. Цена Государственного контракта может быть снижена в ходе его исполнения без изменения предусмотренных Государственным контрактом качества поставляемого Товара, и иных условий Государственного контракта.

По предложению Государственного заказчика может увеличиваться предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаться предусмотренное контрактом количество Товара не более чем на 10 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом цены Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара.

2.6. Государственный заказчик не производит возмещение дополнительных расходов, возникших у Поставщика в связи с удорожанием поставляемого Товара.

2.7. Расчеты между «Государственным заказчиком» и «Поставщиком» производятся по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 10 рабочих дней с даты подписания «Государственным заказчиком» документов о приёмке на основании товарной накладной, счета и (или) счета-фактуры, универсального передаточного документа (УПД), Акта сдачи-приемки товара.

2.8 Оплата производится в российских рублях.

2.9. Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Государственного контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

2.10. Источник финансирования – Федеральный бюджет 2023 года.

2.11. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком, сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Государственного контракта.

2.12. «Государственный заказчик» не производит возмещение дополнительных расходов, возникших у «Поставщика» в связи с удорожанием товара.

2.13. В случае, если при исполнении контракта имеются основания для взыскания с «Поставщика» неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту, Государственный заказчик вправе уменьшить размер оплаты, причитающейся по настоящему контракту «Поставщику», на размер вышеуказанной неустойки (штрафа, пени), с учетом последующего перечисления ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход федерального бюджета.

2.14. В случае изменения расчетного счета «Поставщик» обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом «Государственному заказчику», указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным Заказчиком денежных средств на указанный в Государственном контракте счет «Поставщика», несет «Поставщик».

2.15. Единица измерения Товара – пачка, количество – согласно Спецификации (Приложение №1 к Государственному контракту).

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ.

3.1.«Поставщик» не менее чем за 1 рабочий день до осуществления поставки товара направляет в адрес Государственного Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в адрес Государственного заказчика.

3.2. «Государственный заказчик» проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах «Поставщика».

3.3. Для проверки поставленного товара «Поставщиком», «Государственный заказчик» обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться «Государственным заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Экспертиза проводится «Государственным заказчиком» своими силами в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, срок и порядок проведения экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций устанавливается в соответствии с Государственным контрактом на оказание экспертных услуг. В случае отказа от приемки поставленного товара «Государственный заказчик» должен предоставить «Поставщику» письменные замечания (комментарии), разъясняющие причину отказа от подписания Акта сдачи-приемки поставленного товара с подробным описанием, какие требования Государственного контракта не были выполнены или должны быть доработаны. В этом случае «Поставщик» должен в течение 2 (двух) рабочих дней устранить причину отказа от приемки поставленного товара. «Поставщик» обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в соответствующем оформленном акте.

3.4. Во всех случаях, влекущих возврат Товара «Поставщику», «Государственный заказчик» обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств «Поставщика». Расходы, понесенные «Государственным Заказчиком» в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению «Поставщиком».

3.5. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от «Поставщика» к «Государственному Заказчику» с момента приемки Товара «Государственным Заказчиком» и подписания Сторонами документов (акт сдачи-приемки Товара, товарной (товарно-транспортной) накладной, счет и (или) счет-фактуры, универсального передаточного документа (УПД)).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Права и обязанности «Поставщика»:

- «Поставщик» обязан поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Государственным контрактом и Спецификацией (Приложении №1 к настоящему Государственному контракту).

- «Поставщик» обязан организовать доставку товара собственными силами и средствами в соответствии со Спецификацией и требованиями, предусмотренными Государственным контрактом, а также произвести разгрузку указанного товара.

- «Поставщик» обязан немедленно предупредить Государственного заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения поставки в срок.

- «Поставщик» обязан обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и Государственным контрактом.

- При поставке некачественного либо дефектного товара «Поставщик» обязуется в течение 2-х рабочих дней обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или произвести замену такого товара.

- «Поставщик» одновременно с товаром передает «Государственному заказчику» следующие документы: товарные накладные и (или) счета-фактуры, универсальный передаточный документ (УПД).

- «Поставщик» обязан поставить товар свободным от прав третьих лиц.

- «Поставщик» вправе требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Государственным контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара.

- «Поставщик» обязан предоставлять «Государственному Заказчику» по его требованию документы, относящиеся к предмету Государственного Контракта, а также своевременно предоставлять «Государственному Заказчику» достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Государственного Контракта.

- «Поставщик» вправе требовать от «Государственного Заказчика» произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Государственным контрактом.

- «Поставщик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

- «Поставщик» вправе требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Государственного контракта.

4.2. Права и обязанности «Государственного заказчика»:

- «Государственный заказчик» обязан осуществить приемку поставляемого товара на предмет соответствия его по количеству и качеству требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте.

- «Государственный заказчик» обязан оплатить поставленный надлежащего качества товар в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

- «Государственный заказчик» обязан проверять поставляемый товар на соответствие его количеству, качеству, и другим требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте.

- «Государственный заказчик» вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Государственного контракта.

- «Государственный заказчик» обязан провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Государственного контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- «Государственный заказчик», которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе требовать замены некачественного товара товаром надлежащего качества в ходе приемки.

- В случае обнаружения скрытых недостатков товара, «Государственный заказчик» вправе потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества.

- При расторжении Государственного контракта в связи с ненадлежащим исполнением условий Государственного контракта «Поставщиком», «Государственный заказчик» вправе требовать возмещения причиненных убытков в случае последующих закупок у иных контрагентов товара, который являлся предметом настоящего Государственного контракта.

- «Государственный заказчик» вправе проверять ход и качество выполнения «Поставщиком» условий Государственного контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность «Поставщика».

- «Государственный заказчик» вправе требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств по Государственному контракту.

- «Государственный заказчик» вправе отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Государственного контракта.

- «Государственный заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА.

5.1. «Поставщик» гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Государственным контрактом.

5.2. Количество, характеристики товара должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к настоящему Государственному контракту), описаниям, существующим для данного вида товара, нормативным документам, техническим регламентам, принятым для данного вида товара, и при поставке подтверждаться соответствующим сертификатом (если товар подлежит обязательной сертификации).

5.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным.

5.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Товар должен быть поставлен в ненарушенной, без следов воздействия влаги, ударов и царапин упаковке. Поставка товара производится в стандартной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и при необходимости, последующем хранении, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.5. Если в период приемки поставленного товара обнаружатся недостатки или дефекты, то «Поставщик» обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения (до 2-х рабочих дней).

5.6. «Поставщик» гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи «Государственному Заказчику».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта на основании статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

6.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном настоящим разделом, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Государственного контракта.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Государственным контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов от цены Государственного контракта, что составляет____.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Государственного контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Государственным контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных «Поставщиком».

6.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.10. Пеня и штрафы оплачиваются Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от «Государственного заказчика» соответствующего требования. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты пени и штрафа по настоящему Государственному контракту путем направления Государственному заказчику соответствующего платежного поручения посредством факсимильной связи с последующей досылкой по почте.

6.11. Оплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. В случае расторжения настоящего Государственного контракта Государственным заказчиком в одностороннем порядке или по решению суда в связи с нарушением Поставщиком условий настоящего Государственного контракта, Поставщик обязуется компенсировать убытки Государственного заказчика, связанные с осуществлением Государственным заказчиком закупки товара, поставка которого является предметом настоящего Государственного контракта, у иного Поставщика (в том числе в случае закупки товара, у иного Поставщика по более высокой стоимости), в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Государственного заказчика о возмещении указанных убытков.

6.14. В случае, если при исполнении Государственного контракта имеются основания для взыскания с Поставщика, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту, Государственный заказчик вправе уменьшить размер оплаты, причитающейся по настоящему Государственному контракту Поставщику, на размер вышеуказанной неустойки (штрафа, пени), с учетом последующего перечисления ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход федерального бюджета.

6.15. В части, непредусмотренной настоящим разделом Государственного контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, а именно: стихийных природных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны, эпидемии и т.п.), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, забастовки, изменение политической ситуации, изменение законодательных (нормативно-правовых) и иных актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно исполнить обязательства по настоящему Государственному контракту и иные обстоятельства, непосредственно повлиявшие на исполнение условий Государственного контракта), в которых непосредственно, либо косвенно участвует одна из Сторон по Государственному контракту и эти обстоятельства непосредственно повлияли или могут повлиять на исполнение настоящего Государственного контракта. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Государственному контракту одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Государственному контракту.

7.2. При нецелесообразности или невозможности исполнения обязательств, Стороны вправе принять решение о расторжении Государственного контракта по соглашению Сторон.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Государственному контракту, но не позднее 25 декабря 2023 года.

8.2. Окончание срока действия Государственного контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по Государственному контракту и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Государственного контракта.

8.3. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, и в случае одностороннего отказа Стороны Государственного контракта от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.4. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии п. 8.4 Государственного контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Законом о контрактной системе.

8.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Государственного контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Государственного контракта.

8.7. Одностороннее расторжение настоящего Государственного контракта осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.8. При расторжении Государственного контракта в связи с односторонним отказом стороны Государственного контракта от исполнения Государственного контракта другая Сторона Государственного контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие из Государственного контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом Пензенской области.

9.2. При разрешении споров, возникающих из Государственного контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

9.3. Под претензионным порядком в рамках Государственного контракта понимается обязанность Стороны по Государственному контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Государственному контакту направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Государственного контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Государственного контракта или положения действующего законодательства Российской Федерации, а также срок для устранения соответствующего нарушения.

9.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Государственного контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в двухнедельный срок (за исключением случаев, когда настоящим контрактом предусмотрен другой срок ответа или выполнения требований) и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Официальным языком Государственного контракта является русский язык, и он признается Сторонами Государственного контракта основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Государственного контракта.

10.2. Настоящий Государственный контракт при оформлении на бумажном носителе составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Государственного контракта.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.4. При исполнении Государственного контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. Поставщик обязан письменно в течение одного рабочего дня после произошедших изменений сообщать Государственному заказчику об изменении своего фирменного наименования, места нахождения, почтового адреса; независимих реквизитов; принятии решения о реорганизации, ликвидации или введения процедуры банкротства.

При неисполнении обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, все письменные документы (уведомления, претензии и т.д.) считаются доставленными, если отправлены на имя и по адресу, указанному в Государственном контракте.

10.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Государственным контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Государственный контракт имеет 1 (одно) приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

- приложение № 1Спецификация.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____»_________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку краски, эмали

для нужд ОтдМВД России по Тамалинскому району, за счет средств федерального бюджета 2023 года

- Посмотреть таблицу с даннымиКом_предл_Краска