Тендер - Поглотитель влаги для контейнеров, марка CODC-91-14 (наполнитель CaCl2) - 6 750 шт №257859293

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93

Поглотитель влаги для контейнеров, марка CODC▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(наполнитель CaCl2)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт Рассмотрим аналоги. Комментарии: 1) Все вопросы через площадку 2) Предложение на торговой площадке согласно правилам должно быть представлено в рублях в пересчете по курсу ЦБ РФ на 20.11.2023 3) В случае расхождения информации, указанной в коммерческом предложении и электронной площадке, к рассмотрению принимается информация, указанная на торговой площадке. 4) ТКП является обязательным вложением каждого участника. 5) Заполнение доп. полей обязательно.

2._Перечень_необходимой_документации

Перечень документации, необходимой для участия

1. Технико-Коммерческое предложение на официальном бланке за подписью ответственного лица. (Обязательно!)

Перечень необходимой информации:

- Полное название компании.

- Адрес регистрации компании, почтовый адрес компании, контактный телефон, адрес электронной почты

- ИНН

- Полное и краткое наименование товара

- Цена единицы без НДС и с НДС в валюте договора.

- Производитель.

- Статус компании по отношению к производителю.

- Базис поставки

- Срок поставки

- Условия оплаты

- Гарантийные обязательства

- Срок действия коммерческого предложения (не менее 60 дней)

2. Разрешительная документация (сертификаты, декларации и т. д.).

3. Документ, подтверждающий отношения с Производителем

4. Минимальный перечень уставных документов.

- Свидетельство ИНН.

- Свидетельство ЕГРЮЛ.

- Устав (можно 3 первых и последнюю стр.)

- Выписка из ЕГРЮЛ (действующая на текущий момент).

Организатор торговой процедуры вправе запросить в ходе процедуры дополнительную документацию.

4.Требования_к_участникам_запроса

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Участник запроса предложений/цен должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений/цен, в том числе:

быть правомочным заключать договор;

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

иметь положительный опыт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг), не менее 3 (трех) лет, если иное не предусмотрено заданием на поставку.

иметь активы, основные средства (на основании бухгалтерского баланса).

2. Авансовая форма платежей допускается только в случае наличия в штате Участника запроса предложений/цен не менее 15 сотрудников (на основании отчета об СЧР по форме КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Заказчик имеет право отказать в участии и рассмотрении Участнику запроса предложений/цен в случае не предоставления им следующих документов:

1. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

3. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

4. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам прошедшего года.

5. Справка (отчет) о среднесписочной численности работников по итогам прошедшего года.

6. Референс-лист Участника.

1._Задание_на_поставку

Задание на поставку

Г. Губаха 20.11.2023

Компании АО Метафракс Кемикалс требуется поставка:

Поглотитель влаги для контейнеров, марка CODC▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(наполнитель CaCl 2 ) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьшт

Рассмотрим аналоги

Требования к продукции:

- новый (2024), с сертификатами качества.

Назначение:

ПОМС

Требования к Поставщикам:

Производители или Поставщики, имеющие дилерский сертификат (либо иной подтверждающий документ) на поставку данной продукции.

Основные условия поставки.

Базис поставки: самовывоз

Условия оплаты:

Оплата по факту перехода права собственности в течение 10-20дней.

Срок поставки: по заявкам Покупателя в течение 2024 года.

Обязательное требование при заключении договора: подписание типовой формы договора общества АО «Метафракс Кемикалс»

Фиксирование курсов валют:

Предложение на торговой площадке Вidzaar должно быть представлено в Российских рублях.

Договор может быть подписан как в рублях, так и в условных единицах.

При необходимости пересчетов использовать курс валют ЦБ РФ на 20.11.2023 г.

5._АО_типовая-форма_закупка_5.2-МФ-Кемикалс.doc

Договор поставки № ____

- Посмотреть таблицу с данными

АО «Метафракс Кемикалс», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Выберете подписанта, с одной стороны, и

Укажите наименование ЮЛ/данные ИП, Выберите необходимое в дальнейшем «Поставщик» указать должность (для ЮЛ), ФИО полностью в родительном падеже, основание полномочий (устав/доверенность с указанием реквизитов)с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее – Договор) о следующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Укажите поставляемый товар или общее наименование) (далее – Товар) в соответствии с согласованными Сторонами спецификациями/счетами, являющимися неотъемлемой частью Договора.

Наименование, количество, срок, цена, условия поставки Товара определяются в спецификации/счёте на каждую партию Товара в соответствии с заявкой Покупателя.

Поставщик гарантирует, что Товар является собственностью Поставщика, не был в эксплуатации, восстановлен или выведен из консервации, не находится под залогом, иными правами третьих лиц, риском конфискации не обременён, под арестом или в споре не состоит, при необходимости прошёл процедуру таможенного оформления, не нарушает интеллектуальные права третьих лиц.

Цена и порядок расчётов

Цена Товара определяется в соответствующих спецификациях/счетах.

Цена включает (если иное не предусмотрено спецификацией/счётом) стоимость Товара, документации, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки, маркировки, затаривания, погрузки, расходы на уплату таможенных, иных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), других обязательных платежей и сборов, транспортировки, а также иных расходов, понесённых Поставщиком в ходе поставки Товара. Цена является окончательной и не подлежит никаким изменениям.

Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара является дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя (если иное не предусмотрено спецификацией/счётом).

Оплата по договору производится за каждую партию поставляемых Товаров в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 календарных дней с даты поставки, если иное не предусмотрено в спецификации/счёте.

В случае если Стороны согласовали в качестве валюты Договора иностранную валюту, то обязательства по оплате Товара осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ соответствующей валюты на дату оплаты.

Банковские расходы, связанные с исполнением Договора, возникшие в банке Покупателя, несёт Покупатель, а в банке Поставщика – Поставщик.

Товарные накладные и счета-фактуры подлежат оформлению Сторонами в российских рублях, если иное не предусмотрено в спецификациях/счетах.

Покупатель вправе прекратить полностью или частично своё обязательство по оплате зачётом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки.

По требованию одной из Сторон, Стороны обязуются производить сверку взаиморасчётов на основании платёжных и отгрузочных документов, результаты которой оформляются актом сверки. Сторона, получившая акт сверки, обязана рассмотреть его, подписать и один экземпляр в 5-дневный срок возвратить. Спорные вопросы подлежат урегулированию в течение 10 дней по требованию заинтересованной стороны. В случае, если в указанный в 5-дневный срок Сторона не вернёт подписанный акт сверки или не предоставит мотивированный отказ, акт сверки признаётся принятым без замечаний.

Условия и порядок поставки товара

Поставщик на основании заявки Покупателя не позднее Укажите необходимое количество дней с конкретизацией календарных или рабочих. дней направляет Покупателю по электронной почте спецификацию/счёт для согласования. Счёт на Товар считается согласованным, если Покупатель в ответном письме по электронной почте дал соответствующее подтверждение Поставщику или произвёл оплату (в том числе частичную) по данному счёту.

Срок поставки Товара определяется указанием на конкретную дату или периодом времени (дни, недели, месяцы) и указывается в соответствующих спецификациях/счетах.

Способ доставки Товара согласовывается Сторонами в спецификации/счетах.

При поставке на условиях самовывоза (выборки) Поставщик обязан по электронной почте или с использованием факсимильной связи направить в адрес Покупателя уведомление о готовности Товара к отгрузке. Покупатель обязан не позднее Укажите необходимое количество дней с конкретизацией календарных или рабочих. дней осуществить выборку Товара по адресу, указанному в спецификации/счёте.

Погрузка на складе Поставщика производится силами Поставщика. Выгрузка на складе Покупателя производится силами Покупателя.

Представители Покупателя при получении Товара со склада Поставщика должны подтверждать свои полномочия правильно оформленными документами (доверенностью).

Датой поставки и исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, а также моментом перехода права собственности на Товар и риска случайной гибели или случайного повреждения, считается дата получения Товара Покупателем (представителем Покупателя), указанная в товарной накладной (по форме ТОРГ-12)/универсальном передаточном документе (УПД)/товарно-транспортной накладной (ТТН)/экспедиторской расписке/ином документе, подтверждающем получение Товара Покупателем (представителем Покупателя).

Передача каждой партии Товара оформляется Сторонами путём подписания соответствующих товарно-транспортных или товарных накладных, подтверждающих факт передачи (либо иным документом, подтверждающим передачу).

В момент поставки Покупатель (представитель Покупателя) осуществляет приёмку Товара по количеству тарных мест, и/или весу брутто, и целостности упаковки.

При этом подписание ТОРГ-12/ТТН/УПД/экспедиторской расписки/иного документа свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и/или веса брутто и не означает приёмку по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

Приёмка товара по количеству (с пересчётом внутритарных вложений), ассортименту, комплектности, качеству (явные недостатки) осуществляется Покупателем в одностороннем порядке на складе Покупателя в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара.

При выявлении несоответствия Товара Покупатель незамедлительно извещает об этом Поставщика. Представитель Поставщика обязан явиться для составления акта выявленного несоответствия в течение 3-х рабочих дней (не считая времени необходимого для проезда) с момента получения извещения от Покупателя. При неявке представителя Поставщика в установленный срок или отказе от прибытия Покупатель составляет акт выявленного несоответствия в одностороннем порядке, один экземпляр акта направляет Поставщику.

В случае обнаружения в ходе приёмки недостатков Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленный (некомплектный) Товар или произвести замену Товара ненадлежащего качества за свой счёт (в том числе доставить Товар до места нахождения Покупателя, а также вывезти Товар, несоответствующий договору) в течение 30 дней с даты получения претензии.

Несоответствие поставленного Товара по любому из согласованных пунктов (количество, модель, упаковка, маркировка и т.д.) может служить основанием для отказа от приёмки Товара полностью или в части.

Досрочная поставка Товара разрешается с письменного согласия Покупателя.

Вместе с товаром Поставщик обязан передать Покупателю (если иное не оговорено в спецификациях/счетах):

- товарную накладную, выписанную на имя Покупателя (либо иной документ, подтверждающий передачу);

- товарно-транспортную накладную.

Кроме того, в день отгрузки Поставщик направляет скан-копии товаросопроводительных документов на адрес электронной почты Покупателя, с которого поступила заявка.

Не позднее 5 дней с даты отгрузки Поставщик обязан передать Покупателю оригинал счета-фактуры, оформленной в соответствии с п.5 и п.6 ст.169 НК РФ, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (с изменениями и дополнениями) или УПД.

Условия, не указанные в Договоре, могут быть конкретизированы в спецификации/счёте.

В случае доставки Товара на склад Покупателя Поставщик (его представители), иные третьи лица, привлечённые Поставщиком, обязаны соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах для третьих лиц (далее – Положение), действующее у Покупателя. Поставщик обязан проинформировать своих работников и привлекаемых им третьих лиц о требованиях Положения. Положение размещено на сайте Покупателя в сети Интернет по адресу: www.metafrax.ru/partners. Об изменениях в Положении Покупатель уведомляет Поставщика путём направления по электронной почте.

С момента передачи Товара Покупателю до момента его оплаты, товар не находится в залоге у Поставщика, не обременён Поставщиком каким-либо иным способом.

Документация. Упаковка. Гарантии качества

Товар должен быть маркирован, упакован в соответствии с требованиями документации, обеспечивающей его полную сохранность от всякого рода повреждений. При особых требованиях Покупателя к упаковке, они излагаются в спецификации/счёте. В последнем случае стоимость дополнительных операций включается в стоимость Товара если иное не установлено в спецификации/счёте.

Поставщик обязан указывать в товарно-транспортных накладных содержимое каждого товарного места, другие необходимые данные.

Поставляемый Товар должен быть пригодным к использованию и соответствовать по качеству государственным стандартам, техническим условиям или другой нормативно-технической документации, указанным в спецификации/счёте.

Поставщик обязуется вместе с Товаром и не позднее даты поставки Товара передать документацию (паспорт, руководство по эксплуатации, Декларация соответствия ТС, сертификат соответствия, паспорт качества и т.д., конкретный перечень документов определяется в спецификации/счёте) и гарантирует, что передаваемая Поставщиком Покупателю документация является доброкачественной, комплектной и достаточной для использования Товара.

Техническая документация, паспорт или иные сопроводительные документы на Товар, предоставляемые производителем Товара, должны содержать информацию по содержанию, видам и количеству драгоценных металлов, если они присутствуют в составе Товара. Покупатель вправе направить письменный запрос Поставщику при необходимости уточнения вышеуказанной информации, при этом Поставщик обязан направить Покупателю письменный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения запроса Покупателя.

Гарантийный срок нормальной и бесперебойной работы оборудования и механизмов и объем такой гарантии указываются в технических условиях и паспортах изделий, если более длительный гарантийный срок или пределы гарантии не указаны в спецификации/счёте. В случае, если гарантийный срок не указан в спецификации/счёте или в технических условиях и паспортах изделий, то он равен 12 месяцам с даты поставки товара. При отсутствии указания объёма гарантии он распространяется на все случаи наличия недостатков, обычно применяемым к такого рода товарам.

Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки Товара, за которые отвечает Поставщик, последний обязан за свой счёт по выбору Покупателя: заменить Товар с выявленными недостатками новым (с доставкой до места нахождения Покупателя за свой счёт), доброкачественным, или компенсировать расходы Покупателя на устранение недостатков. Товар с недостатками после поставки нового возвращается Поставщику по его требованию и за его счёт.

Покупатель при обнаружении несоответствия качества Товара обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

Поставщик после получения уведомления от Покупателя обязан прибыть в трёхдневный срок на площадку Покупателя для составления акта с указанием гарантийного случая, со сроками замены или ремонта. Неприбытие Поставщика в указанный срок либо отказ от прибытия дают право Покупателю составить акт в одностороннем порядке.

Ответственность сторон

В случае нарушения сроков поставки и/или допоставки Товара, и/или замены Товара, и/или устранения недостатков Товара, Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки.

В случае нарушения сроков оплаты Покупатель по письменному требованию Поставщика уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задержанной оплаты за каждый день просрочки.

За предоставление Поставщиком надлежащим образом оформленных счетов-фактур (УПД) с нарушением срока, установленного п. 3.14. Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить пени в размере 0,1% от суммы, указанной в такой счёт-фактуре (УПД), за каждый день нарушения срока.

За непредставление документов, указанных в п. 4.4 Договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, в отношении которого не представлены документы, за каждый календарный день просрочки такого предоставления.

За нарушение обязательств Поставщика по гарантии, установленных в п. 4.5 – 4.7 Договора, или по замене/допоставке товара, указанного в п. 3.10. Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара или Товара ненадлежащего качества, за каждый календарный день просрочки такого предоставления.

За нарушение Поставщиком (представителем Поставщика, иными третьими лицами, привлечёнными Поставщиком) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах (п. 3.16 Договора), Покупатель вправе предъявить штраф Поставщику или лицам, в результате действий (бездействия) которых произошло нарушение Положения.

Стороны обязуются оплатить штраф по первому письменному требованию другой стороны.

Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре, равно как и от обязанности компенсировать ущерб, нанесённый другой Стороне ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору.

Форс–мажор

Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора, которые невозможно предвидеть и которые не зависят от воли Сторон, в том числе эпидемий, стихийных бедствий, пожаров, вооружённых конфликтов, чрезвычайных экономических изменений, которые непосредственно влияют на выполнение условий Договора.

В случае наступления события, указанного в п. 6.1 Договора, стороны должны уведомлять друг друга о нём в течение 10 календарных дней, а также (если это возможно) подписывают акт сверки и производят полный взаиморасчёт. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении трёх месяцев подряд, то любая из Сторон вправе отказаться от Договора путём направления соответствующего уведомления другой стороне.

Разрешение споров

. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. Досудебный претензионный порядок является обязательным, срок на рассмотрение претензии – 15 дней, с даты получения претензии. Срок для рассмотрения претензии Покупателя относительно качества или количества поставленного Товара – 10 дней с даты направления претензии.

Стороны признают, что вся корреспонденция с официальных электронных адресов Поставщика и на официальные электронные адреса Покупателя с доменным именем @metafrax.ru считается действительной и имеет юридическую силу с правом её использования как доказательства при разрешении Сторонами спорных вопросов, как в судебном, так и в досудебном порядке.

Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по Выберите дату, а в части расчётов – до их полного завершения.

Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства в полном объёме, а также от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.

Общие условия

С момента подписания Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

Все дополнения и изменения Договора действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов, Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения. Сторона, своевременно не сообщившая другой Стороне об изменении реквизитов, несёт риск неблагоприятных последствий.

В течение срока действия договора Покупатель вправе осуществлять проверку способности Поставщика исполнить обязательства по поставке надлежащим образом (проводить оценочный аудит Поставщика), в том числе по месту нахождения Поставщика (производства Поставщика).

Каждая из Сторон обязана в случае предъявления в её адрес исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по договору, и/или инициирования процедуры банкротства Стороны третьим лицом или самой Стороной, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда), и/или объявления Стороны несостоятельной (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Стороне стало известно о наступлении соответствующего случая (события), уведомить об этом другую Сторону.

Для ускорения процесса заключение договора и переписки, связанной с ним, Стороны договорились принимать во внимание документы, полученные по факсимильной связи/по электронной почте до момента предоставления друг другу оригиналов документов и при условии наличия реквизитов, без сомнения подтверждающих адресата и выраженное в них его волеизъявление. Сторона направившая документ посредством факсимильной связи/ электронной почты, обязана в течении 5 дней направить в адрес другой Стороны оригинал такого документа почтовым отправлением либо доставить курьером (нарочным) с предоставлением получающей стороной отметки о получении на их копиях или на реестре передаваемых документов.

Передача прав и обязанностей по Договору третьей стороне без письменного согласования между сторонами не допускается.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление не позднее чем за 14 календарных дней до даты вступления отказа в силу, при условии полного исполнения Сторонами обязательств, взятых на себя до момента отказа от исполнения договора.

Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения о контрагенте, его коммерческой и хозяйственной деятельности, о содержании Договора, ставшие известными в связи с заключением Договора без письменного согласия другой стороны. Сторона, допустившая разглашение, обязана по требованию второй стороны компенсировать ей все убытки, вызванные таким разглашением. Сведения могут быть разглашены третьим лицам в случаях, порядке и объёме, установленного законодательством РФ.

Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой Стороны.

Адреса, иные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными3._АО_права_организатора