Тендер - ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ №257550781

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Плугина Елена Владимировна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть703) проект_контракта_Товар

Государственный контракт №_______________________________________

на поставку прочих материальных запасов

ИКЗ ____________________________________

г. Изобильный «___» ноября 2023 г.

Отдел МВД России по Изобильненскому городскому округу от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик» (далее-Заказчик), в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона РФ от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику материальные запасы (далее – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение), являющейся неотъемлемой частью Контракта, своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом.

1.2 Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные Контрактом.

1.3 Срок поставки: 5 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта составляет _________ (________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС __ % - ________ (________________) рублей ____ копеек (или без НДС, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой – погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, связанных с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. По предложению Заказчика цена Контракта может быть увеличена или уменьшена не более чем на 10 процентов при увеличении или уменьшении количества товара, предусмотренного Контрактом, в порядке и на условиях, установленных Законом.

2.5. Источник финансирования Контракта – средства федерального бюджета 2023 года.

2.6. Оплата производится после проведения Государственным заказчиком приемки поставки Товара, предусмотренных Контрактом, на основании счета, счета- фактуры (при наличии) и подписанной Сторонами накладной, за фактически поставленные электромеханические замки в сборе в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки членами приемочной комиссии.

2.7. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств в течение срока действия настоящего контракта, а также на очередной финансовый год, Стороны вносят изменения в контракт путем подписания дополнительного соглашения.

Порядок, условия и сроки поставки и установки Товара.

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар по адресу: г. Изобильный, ул. Чапаева, д.68 (далее - место доставки) в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения контракта (понедельник – пятница с 8-00 до 18-00, перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00, по московскому времени) за исключением выходных и нерабочих праздничных

Поставщик не менее чем за 2 часа до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара.

3.2. Приемка результата поставки товара осуществляется приемочной комиссией заказчика в течении пяти дней с момента фактической поставки и предоставления документов на оплату. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного и установленного Товара Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара, товарную накладную, счет, счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.3. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.4. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

3.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.6. Ответственное лицо со стороны Заказчика: Чумаков Игорь Витальевич, тел.: 8(886▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98. Ответственное лицо со стороны Исполнителя: _____________________________________________________________________________

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией (Приложение);

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. в случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение направляется Заказчику в порядке, предусмотренном частью 20.1 статьи 95 Закона;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки Товара;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.4.2. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом.

4.4.3. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.4. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки и установки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.5. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.6. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика;

4.4.7. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом;

4.4.8. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

4.4.10. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение направляется Поставщику в порядке, предусмотренном частью 12.1 статьи 95 Закона.

5. Ответственность Сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с Законом.

5.2. Порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащие исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, установлен Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одной тысячи) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. В случае несвоевременного или неполного выделения Заказчику денежных средств из федерального бюджета, Заказчик не возмещает Поставщику убытки, а также не выплачивает неустойку (штрафы, пени), проценты за пользование денежными средствами и другие штрафы, связанные с несвоевременной оплатой поставленного Товара, вызванные этими обстоятельствами.

5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае невнесения в добровольном порядке начисленной суммы неустойки Поставщиком Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

5.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта.

В случае невнесения в добровольном порядке начисленной суммы штрафов Заказчик вправе уменьшить размер предоставленных в обеспечение исполнения Контракта денежных средств на размер встречного требования в сумме начисленных штрафов.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одной тысячи) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. В случае причинения, вследствие некачественной поставки Товара, вреда имуществу Заказчика и иных лиц, Поставщик несет предусмотренную Законом ответственность за причиненный вред, а также обязанность по его возмещению, компенсации в полном объеме.

5.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по Контракту.

6. Требования к объему и сроку гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам, действующим в Российской Федерации, требованиям, установленным Контрактом, имеет соответствующие сертификаты.

6.2. Поставляемый Товар является новым, надлежаще упакованным а также недопустимо присутствие царапин, сколов, потертостей, вмятин, разорванностей упаковки.

6.4. Товар должен быть упакован в соответствии с действующими стандартами.

6.5. Поставщик поставляет Товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.6. Во время исполнения контракта Поставщик при передаче товара представляет Заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара.

6.7. Гарантии качества предоставляются на весь поставляемый Товар. Срок изготовления (производства) Товара должен быть не позднее 2023 года.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие). К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Стороны по согласованию могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

7.6. Если невыполнение своих обязательств Поставщиком или Заказчиком по настоящему Контракту связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Поставщику или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.

8. Рассмотрение и разрешение споров.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ставропольского края.

9. Вступление в силу, срок действия, порядок прекращения и изменения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2023 года включительно, а по взаиморасчетам - до полного их исполнения.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Закона и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Изменение существенных условий государственного контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги;

в) при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Конфиденциальность.

10.1. Поставщик обязан сохранять конфиденциальность любой информации, связанной с исполнением контракта, и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия Государственного заказчика в соответствии с действующим законодательством.

10.2. К конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Поставщиком в ходе исполнения контракта, в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных и иных носителях информации, а также полученная визуально с использованием оборудования.

10.3. Обязательства Поставщика по соблюдению условий конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия контракта или его досрочного исполнения расторжения.

10.4. При нарушении обязательств по соблюдению условий конфиденциальности Поставщик обязан возместить Государственному заказчику все убытки, которые тот понес в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением обязательств по контракту.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: спецификация (Приложение).

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

_________________ /____________/

(подпись)

М.П.

Приложение

к Государственному контракту

№_________________________

от «____» __________ 2023 г.

Спецификация

Перечень товаров указан в извещении о закупки на ЕАТ «Березка» - будет заполнено после проведения закупки и получения предложения.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

_______________ /___________/

М.П.