Тендер - Строительные и расходные материалы для изготовления металлического ограждения, протяженностью 82,7 метров №257450308

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПГК.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "СТРОЙТОРГ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Бежецк « » 2023г.

От имени Российской Федерации – Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области (сокращенное наименование ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника учреждения Барановского Александра Владимировича, действующего на основании Устава и Приказа №394-к от 10.11.2023г. , с одной стороны, и ___________ (сокращенное наименование ___________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего контракта товар – строительные и расходные материалы для изготовления металлического ограждения, протяженностью 82,7 метров – наименование, количество и стоимость которых указаны в Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам, техническим характеристикам. Гарантия качества удостоверяется документами, передаваемыми Государственному заказчику (представителю) вместе с Товаром по его требованию.

Качество, порядок и срок приемки товара
2.1. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара в части соответствия количества, требованиям, установленным контрактом, а также порядок и срок оформления результатов такой приемки осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Государственным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным заказчиком), либо Поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
2.2. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов, либо этого товара и устранено Поставщиком.
2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующей декларации о соответствии (сертификату соответствия) изготовителя и другим нормативным доркументам.
2.4. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с последующими изменениями и дополнениями.
2.5. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае, без изменения цены контракта, соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

3.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания (эпидемии) и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли Сторон.

3.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

3.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

3.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

3.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

3.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.

4. Сроки и порядок поставки товара.

4.1. Срок поставки товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

4.2. Упаковка и маркировка согласно действующим стандартам. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность имущества при перевозке и хранении.

4.3. На момент передачи товар должен принадлежать на праве собственности Поставщику, не должен быть заложенным, арестованным и обремененным правами третьих лиц.

4.4. Государственный заказчик производит приемку товара на основании акта приема-передачи или товарной накладной.

4.5. Обязанность Поставщика передать товар Государственному заказчику считается исполненной в момент получения товара Государственным заказчиком на складе. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Государственному заказчику.

4.6. Право собственности на товар и риски его случайного повреждения или гибели переходят от Поставщика к Государственному заказчику в момент передачи товара.

4.7. При отгрузке каждая поставляемая партия товара должна сопровождаться следующими документами:

- счет на оплату;

- счет-фактура;

- товарная накладная (код формы ТОРГ-12), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

- декларация о соответствии (сертификат соответствия).

5. Цена, порядок и срок оплаты

5.1. Общая сумма контракта на поставляемый товар составляет ___________ (___________) рублей ___________ копеек, с учетом НДС 20% - ___________ (___________) рублей ___________ копеек включает в себя налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Цена Контракта была определена в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ методом анализа сопоставимых рыночных цен.

5.2. Расчеты за поставленный товар производятся путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 10-ти (десяти) рабочих дней после поставки товара из средств федерального бюджета на основании выставленного счета, счета-фактуры и товарной накладной.

5.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

5.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

5.6. Государственный заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, непредусмотренные в данном контракте.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 №1011 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 №1042»).

6.2. Ответственность Заказчика.

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. В соответствии с п. 9 Правил, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика.

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.3. В соответствии с п. 3 Правил, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа), что составляет ___________ (___________) рублей ___________ копеек.

6.3.4. В соответствии с п.6 Правил, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3.6. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.3.7. В соответствии с п.9 ст. 34 Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3.8. В случае если Поставщику направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) оплата по Контракту может быть осуществлена только после оплаты неустойки (штрафов, пеней).

6.3.9. В случае если Поставщик в установленный срок не исполнил требование об уплате неустойки (штрафа, пеней) оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

6.3.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Особенности исполнения контракта

7.1. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Государственному заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, при этом Государственный заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с действующим законодательством.

7.2.Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. По решению Государственного заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

7.4. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре отражаются Государственным заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

8. Порядок разрешения споров

8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении согласия сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Тверской области либо по месту нахождения ответчика.

8.3. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего контракта.

8.4. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику в соответствии с положениями ч.12 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч.10 ст. 95Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

8.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

(см. текст в предыдущей редакции)

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику в соответствии с положениями ч. 20 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.10. При расторжении контракта, в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта, другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.11. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение десяти календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

9. Гарантии

9.1. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в период действия срока годности согласно установленным стандартам при соблюдении условий хранения товара.

9.2. В случае изменения качества товара в течение срока годности, установленного требованиями нормативной документации и настоящего контракта, при соблюдении Государственным заказчиком условий и правил хранения товара, Поставщик обязан по первому требованию Государственного заказчика в течение 10 дней произвести замену некачественного товара на новый за свой счет.

Такой товар не засчитывается в счет выполнения обязательств по контракту предыдущего периода и подлежит замене в порядке, предусмотренном настоящим пунктом контракта.

9.3. Товар, поступивший в адрес Государственного заказчика без сопроводительных документов и документов, подтверждающих качество и безопасность товара или с нарушениями в них, не принимается на склад Государственного заказчика, о чём составляется акт с представителем Поставщика.

9.4. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного товара в период гарантийного срока, уплачиваются за счет Поставщика.

10. Прочие условия

10.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр Поставщику, один экземпляр Государственному заказчику.

10.4. Факсимильные или электронные копии настоящего контракта и приложений к нему имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра. Подлинный экземпляр стороной должен быть предоставлен в течение 30 (тридцати) дней, но не позднее даты истечения срока контракта.

11. Срок действия Контракта

С момента подписания контракта по 31.12.2023 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

на момент заключения Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту № ____

от «___»_______ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставляемый товар

- Посмотреть таблицу с даннымиscan_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2