Тендер - Поставка средств личной гигиены и хозяйственных товаров для студентов ГБПОУ РО «ДПК», относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . №245657109

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ДОГОВОР_на_поставку_лич._гигиен_и_хоз._товары_._сироты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № ______

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

г.Ростов-на-Дону «___» __________2023г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской педагогический колледж» (далее – ГБПОУ РО «ДПК») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Пискунова Петра Ивановича, действующего на основании устава, и _______________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании __________________, а вместе именуемые стороны, идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 93 части 1 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка средств личной гигиены и хозяйственных товаров для студентов ГБПОУ РО «ДПК», относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – товар).
1.2. Наименование товара, его товарный знак, количество, цена товара определяются в Спецификации (приложение №1), которая является неотъемлемой частью контракта.
1.3. «Заказчик» обязуется принять и оплатить товар в порядке, сроки и на условиях настоящего контракта.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма контракта составляет ______________ руб. (_____________), НДС.

2.2. Оплата товара осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» по факту поставки товара и его приемки, согласно разделу 3 контракта, после подписания сторонами товарной накладной, в соответствии с выставленным счетом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

2.3. В цену контракта входят все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе: стоимость самого товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы на доставку товара до места назначения, включая стоимость погрузо-разгрузочных работ, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней, связанные с исполнением обязательств по контракту.

2.4. Все расчеты по настоящему контракту производятся в рублях.

2.5. Финансирование контракта осуществляется из средств областного бюджета.

2.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.7. По предложению «Заказчика» возможно увеличение не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшения не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренного настоящим контрактом количества поставляемого товара. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина д. 92.

3.2. Поставка товара осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения контракта.

3.3. Поставка товара до места назначения (адреса) осуществляется силами и средствами «Поставщика».

3.4. Поставщик обязан сообщить о сроке доставки товара «заказчику» не менее чем за 1 (один) день до срока поставки.

3.5. Приемка поставленного товара осуществляется, в ходе передачи товара «Заказчику» в месте приемки и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленных товаров, на соответствие поданной заявке и характеристикам, указанным в спецификации;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых документов, предусмотренные законом, иными правовыми актами и (или) контрактом.

3.6. Стороны контракта определили следующий порядок осуществления приемки

3.6.1. Подписание сторонами товарной накладной подтверждают приемку «Заказчиком» товара по количеству.

3.6.2. Приемка товаров осуществляется «Заказчиком» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.3. При соответствии поставленного товара условиям контракта, товарная накладная в течение 5 (пяти) дней подписывается уполномоченными представителями сторон.

3.6.4. При выявлении несоответствий в товаре, препятствующих его приемке, оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (не более 3 рабочих дней), который подписывается уполномоченным лицом и представителем «Поставщика». При отказе от подписания акта представителем «Поставщика» об этом делается отметка в акте.

3.6.5. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием представителя «Поставщика» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня представления «Поставщиком» исправного товара. При повторном обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих качество товара или иных недостатков в товаре, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, «Заказчик» составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия товара, которое подписывается представителями Сторон.

При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем «Поставщика» об этом делается отметка в заключении.

3.7. Под существенными нарушениями контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились стороны:

а) нарушение установленных сроков поставки товара;

б) обнаружение отступлений от условий контракта при повторной приемке товара либо нарушение сроков устранения недостатков.

3.8. При возникновении между «Заказчиком» и «Поставщиком» спора по поводу недостатков в товаре или причин их возникновения по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Выбор эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию сторон. Расходы по проведению экспертизы несет «Поставщик».

3.9. В случае обоснованного отказа «Заказчика» от переданного «Поставщиком» товара, «Заказчик» обязуется обеспечить сохранность товара и незамедлительно уведомить «Поставщика» о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

3.10. При обоснованности отказа «Заказчика» от переданного «Поставщиком» товара «Поставщик» обязуется за счет собственных средств вывезти товар не позднее 7 (семи) дней с момента выставления претензии.

3.11. Обязательства «Поставщика» по поставке товара считаются исполненными с момента приемки товара «Заказчиком» и подписанного без претензий документа о приемке товара и товарной накладной.

4. КОМПЛЕКТ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР

4.1. «Поставщик» обязуется одновременно с передачей товара передать относящиеся к нему документы:

- товарную накладную № ТОРГ-12;

- счет-фактуру (предоставляется в случае работы с НДС);

- счет;

5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР У «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. На момент передачи «Заказчику» товара последний должен принадлежать «Поставщику» на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

5.2. Право собственности на товар переходит от «Поставщика» к «Заказчику» с момента подписания сторонами товарной накладной и документа о приемке товара.

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА

6.1. Риск случайной порчи, утраты или повреждения товара являющегося предметом контракта несет «Поставщик» или «Заказчик» в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайного повреждения.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

7.1. Весь предлагаемый товар:

• является новым (товаром, который не был в употреблении (пользовании), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

7.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении (пользовании), в том числе, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен соответствовать по качеству стандартам, условиям и документации, устанавливающей требования к качеству данного товара, и спецификации.

7.3. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения «Поставщика», при соблюдении заказчиком правил пользования поставляемыми товарами.

При обнаружении неполадок и несоответствия товара заявке, товар приниматься не будет до устранения разногласий.

8. ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА

8.1. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида.

8.2. «Поставщик» передает товар «Заказчику» в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.

8.3. «Поставщик» соответствующим образом маркирует и упаковывает товар.

8.4. «Поставщик» несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его «Заказчиком» вследствие некачественной упаковки или консервации, либо несоблюдения инструкции по хранению.

8.5. «Поставщик» несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза или отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки, либо каким-то другим причинам.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Одна тысяча) рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о договорной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке: 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.13. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны не несут ответственность за нарушения ими своих обязательств по настоящему контракту, возникшие помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными мерами, т.е. обстоятельства непреодолимой силы, а именно: военные действия, землетрясение, пожар, наводнение и другие стихийные бедствия, блокада, забастовки, террористические акты, а также решения государственных органов, не позволяющие исполнить настоящий контракт.

При этом к форс-мажорным обстоятельствам не относятся инфляционные процессы в экономике.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, составляет документальное свидетельство об этом, извещает другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении.

10.3. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

11. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН

11.1. По вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию сторон, имея в виду необходимость защиты их, охраняемых законом прав и интересов, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Все споры по настоящему контракту будут решаться путем переговоров. В случае если согласие не будет достигнуто, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

12. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

КОНТРАКТА

12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях установленных статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

12.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренного количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

12.1.2. В случае, предусмотренном п. 2.7. настоящего контракта;

12.1.3. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя субсидий бюджетным организациям бюджетных средств и пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до министерства общего и профессионального образования Ростовской области, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объем услуги, предусмотренный контрактом.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.3. «Поставщик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

13. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА ВО ВРЕМЕНИ

13.1. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания сторонами настоящего контракта, подписанного усиленными электронными подписями сторон.

13.2. Настоящий контракт действует до исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2023 года.

13.3. Прекращение срока действия настоящего контракта влечет за собой прекращение действия обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

14.3. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон, а также, по соглашению сторон, в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается «Поставщику», а второй находится у «Заказчика».

14.4. Предоставляемая «Поставщиком» и «Заказчиком» друг другу финансовая, коммерческая или иная информация, связанная с предметом настоящего контракта, является конфиденциальной.

14.5. Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации третьим лицам.

14.6. Любая переписка сторон в связи с исполнением настоящего контракта оформляется в письменном виде и направляется одной стороной другой стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам, указанным в разделе 15 настоящего контракта

14.7. Уведомление считается полученным, в случае:

а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);

б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;

в) направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;

г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.

14.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

- спецификация (приложение № 1).

14.9. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.10. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.11. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.9 – 14.10, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.12. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей пунктов 14.9 – 14.10 контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

15.1. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение контракта обстоятельств, стороны незамедлительно информируют об этом друг друга не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменений.

15.2. Реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору бюджетного учреждения № _________

от «___» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными