Тендер - Поставка расходных материалов для поддержания работоспособности ДГУ №245576702

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Поставка_расходных_материалов_для_поддержания_работоспособности_ДГУ2 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Объявление о закупочной сессии №______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОКБИ и ХО

старший лейтенант внутренней службы А.О. Гордеев

Приложение № 1 к Объявлению о закупочной сессии

от _____________ № _____________

Требования

к Участникам закупки

в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44 – ФЗ

Единые требования, установленные к участникам закупки в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44 – ФЗ:

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

Требования к Участникам закупки в соответствии с частью 1.1. статьи 31 Федерального закона № 44 – ФЗ:

Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

Требования к Участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1. статьи 31 Федерального закона № 44 – ФЗ:

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

!!! Примечание: Подача заявки на участие в закупке, означает подтверждение участника о соответствии требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44 – ФЗ.

Приложение № 2 к Объявлению о закупочной сессии

от _____________ № _____________

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _____

Поставка расходных материалов для поддержания работоспособности ДГУ для нужд ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Пермь «___» ________ 2023 г.

От имени Российской Федерации: Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» (далее ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю) в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Борцова Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________ действующего на основании _______ с другой стороны, согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616, заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить товар с наименованием, в количестве, качестве, с характеристиками согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. Качество Товара должно соответствовать требованиям указанных в Спецификации (Приложение № 1).

Товар должен быть, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество товара до его передачи Заказчику. Передача товара осуществляется в сроки согласно настоящего Контракта.

1.2. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товаров, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки входит в цену Контракта.

1.3. Маркировка упаковки и товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.

1.4. Место поставки товара – РФ, Пермь, ул. Клименко д. 24а, (далее – «место поставки»).

2.Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта, составляет: _____________ (____________) рублей копеек, в том числе НДС/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, установку, страхование, отчислений и других обязательных платежей, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, разгрузку Товара.

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев:

а) снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного Контрактом, объема поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта,

б) увеличения или уменьшения по предложению Заказчика не более чем на 10 процентов объема поставляемого Товара,

в) уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.3.Заказчик, в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств, производит оплату за поставленный товар в размере 100 % от цены Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи приемки-товара. Основанием для оплаты оказанных услуг является подписанный Сторонами акт сдачи приемки-товара, а также предоставленные Поставщиком платежные документы (счет, счет-фактура (при наличии), УПД)).

2.4. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика указанный в настоящем Контракте.

2.7. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

2.9. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

3.Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. По согласованию с Поставщиком изменить объем количество поставляемого Товара в соответствии с п.12.4. Контракта.

3.1.2. Привлекать независимых экспертов специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара и проверки его соответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.3. Досрочно принять и оплатить поставленный Товар (часть Товара) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.5. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

3.1.6. Контролировать поставку Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара и его установку условиям настоящего Контракта, Спецификации.

3.1.7. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за поставкой Товара.

3.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в рамках исполнения настоящего контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара по Контракту по количеству в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафы) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару в соответствии с пунктом 5.4. В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего количества и качества согласно Спецификации (Приложение № 1).

По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в течение трех дней, произвести замену товара ненадлежащего качества.

3.3.4. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.

3.3.5. Присутствовать при осуществлении приемки товара и подписать товарную накладную при условии надлежащего и полного исполнения своих обязательств по Контракту.

3.3.6. Поставщик обязан соответствовать требованиям ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара (части товара) в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

4.Порядок и сроки поставки товара

4.1. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан, окружающей среды. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, упаковка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию соответствия и количества товара при его приемке, предотвратить его порчу при транспортировке, приемке и хранении. Поставляемый товар по своему качеству, комплектности и характеристикам должен соответствовать ГОСТам, действующей нормативной документации, требованиям заказчика и сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими их качество. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара запрошенным характеристикам, цели использования и требованиям законодательства (копии сертификатов соответствия, декларации качества и пр.). Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре). Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся.

Поставка товара должна осуществляться представителем Поставщика до установленного в Контракте места поставки, с понедельника по четверг с 09.00 до 16.30, в пятницу с 09.00 до 15.30. С 12.00 до 12.48 перерыв на обед. Представитель Поставщика, доставляющий товар, должен иметь при себе паспорт для осуществления пропуска на режимный объект.

4.2. Поставка товара должна быть осуществлена в срок до 01.11.2023. Датой поставки товара является дата установки и фактической передачи Поставщиком Заказчику товара, что подтверждается универсальным передаточным актом.

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.5. Поставщик за 24 часа до момента поставки товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номером факса для получения сообщений является:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.6. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. Стороны после наступления даты указанной в п. 11.1 не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств в течении 7 рабочих дней после осуществления поставки всего объема товара. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5.Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик обязуется поставить и установить качественный товар, предусмотренный Предметом контракта в количестве, по цене и в сроки, предусмотренные Спецификацией (приложение № 1).

5.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Заказчиком.

5.3. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика.

5.4. Вместе с Товаром Поставщик передает относящуюся к Товару документацию: счет, универсальный передаточный акт, оформленный в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

5.5. Приемка товара осуществляется в местах указанных в п. 1.4 настоящего Контракта.

5.6. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Государственного заказчика (Получателя) в присутствии представителя Поставщика. Приемка товара Заказчиком по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и по качеству, утв. Постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966 № П-7 с изменениями и дополнениями. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

5.7. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.7.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.4), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних повреждений.

5.7.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.7.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и одновременно проверяется соответствие наименования товара с фактическим наименованием товара, содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.4).

5.7.3. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал либо установил меньшее количество товара, чем определено в Государственном контракте, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразно, в связи, с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.7.4. Если Поставщик передал либо установил Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.7.7 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.7.5.Для проверки качества проставленного товара, а так же качества его установки, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами.

5.7.6.. Документы подтверждающие проведение экспертизы является подписанный заказчиком универсальный передаточный акт.

5.7.7. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.7.7 настоящего Контракта.

5.7.8. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.7.9. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, о качестве, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее десяти рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте.

5.7.10. Поставщик в течение 10 дней обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат в связи, с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.8. Приемка товара в целом (части товара) оформляется универсальным передаточным актом, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, универсальный передаточный акт составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

Оформление и подписание документов о приемке товара допускается с применением специализированных программных комплексов с использованием электронной цифровой подписи.

5.9. Ответственность за повреждение товара до его приемки (до подписания универсального передаточного акта) Заказчиком несет Поставщик.

5.10. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.

6.Обеспечение исполнения контракта

6.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта не предусмотрено.

7.Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. Размеры штрафов, указанные в настоящем разделе, определены в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

7.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:1 000 (одна тысяча) рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства,

и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены исполнения Контракта.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств)

в следующем порядке: 1000 (одна тысяча) рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

8.Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик (Получатель) утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

9.Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

9.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

10.Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

10.3.1. по соглашению Сторон;

10.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении условий Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;

10.3.3. в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ а именно:

- отказ поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

- отступление Поставщика, исполнителя в работе, услуге от условий контракта или иные недостатки при исполнении Контракта, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

10.3.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Стороны, решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика, лично (под расписку) или направляется по адресу поставщика, указанному в контракте.

Датой надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта;

- получение заказчиком подтверждения о вручении поставщику заказного письма;

- дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по адресу, указанному в контракте;

- информация о возврате такого письма по истечении срока хранения.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.4.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

10.8. По предложению Заказчика можно увеличить предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на 10% (десять) процентов или уменьшить предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, не более чем на 10% (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11.Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт распространяет свое действия на отношения возникшие между Сторонами с момента подписания контракта и действует по 25.12.2023 или до исполнения всех обязательств по Контракту.

12.Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

К Контракту прилагается:

- Спецификация (Приложение № 1),

12.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.7. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия настоящего Контракта. Не заказанный Заказчиком товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт сверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№______________от ______________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка строительных материалов в рамках капитального ремонта для нужд ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к безопасности поставляемых товаров:

- Поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию.

- Упаковка каждого товара должна быть плотной, обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении, защищать от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков. Маркировка и упаковка должна соответствовать действующим техническим стандартам на данный вид товара.

- Качество и безопасность поставляемого товара должно обеспечивать требованиям Федерального закона о 30.03.1999 №52- ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

- Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока эксплуатации и хранения.

Начальник

________________/Д.Л. Борцов _________________/__________