Тендер - Хозяйственные товары №245489284

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта Утверждаю

КОНТРАКТ №

г. Шарыпово «___» __________ 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогорская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Холмогорская СОШ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузнецова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________ (_________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на ЭТП ООО РТС-тендер, секции «Интернет-магазин» заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

Предметом Контракта является поставка хозяйственных товаров (далее - Товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.5. Стороны пришли к соглашению о возможности осуществлять обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи (система СБИС, ДИАДОК) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Документы подписанные УКЭП, принимаются Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, а также имеют юридическую силу.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______ (_________) рублей, 00 копеек, в том числе НДС_____.

В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

2.4. Источник финансирования : средства бюджетных учреждений, в том числе средства бюджета Шарыповского муниципального округа – _______ рублей.

2.5. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Срок поставки товара: с даты заключения настоящего Контракта до 19.06.2023г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.7. Досрочно принять и оплатить поставленный Товар.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и проведение экспертизы для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Контракта.

4.2.2. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Контракта.

4.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Права Поставщика:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки поставляемого Товара в соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.

4.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4. Обязанности Поставщика:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта.

4.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течении 1 (одного) рабочего дня с момента изменений, в письменной форме.

4.4.4. По требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества и ассортимента.

4.4.5. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

5. Порядок поставки товара

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в срок, указанный в п. 3.1. контракта;

5.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

5.3. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан предоставить товарную накладную, счет-фактуру или универсальный передаточный документ, документы подтверждающие качество и безопасность товара. В случае отсутствия на момент поставки какого-либо из сопроводительных документов на товар, приемка товара не производится, товар возвращается Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней.

5.4. Заказчик, в случае отсутствия претензий к поставленному товару, обязан подписать товарную накладную на товар и один экземпляр вернуть Поставщику.

5.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

5.6. Заказчик организует проведение экспертизы поставленных товаров, привлекает экспертов, экспертные организации.

В случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара.

5.7. В случае выявления недостатков и дефектов в поставленном товаре Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течении 3-х часов.

- возмещения понесенных Заказчиком расходов в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязанностей по поставке товара.

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

- осуществить поставку с доставкой товара надлежащего качества, в количестве и по ценам, предусмотренным спецификацией, по адресу Заказчика;

- осуществить контроль за доставкой товара;

- осуществить разгрузку товара;

- направить Заказчику счет-фактуру или универсальный передаточный документ на товар, товарную накладную, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Заказчик обязан:

- осуществить приемку товара, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения контракта;

- подписывать акты о приемке поставленного товара, товарную накладную и счет-фактуру или универсальный передаточный документ с приложением к ним необходимых документов на поставленный товар в течение пяти рабочих дней с момента предоставления либо давать мотивированный отказ;

- осуществлять оплату поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего контракта;

- контролировать замену товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение 2 календарных дней;

- взаимодействовать с Поставщиком при изменении, расторжении контракта, применять меры ответственности, в том числе направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения им обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, совершать иные действия в случае нарушения Поставщиком условий контракта;

- при необходимости организовывать проведение экспертизы поставленного товара, привлечь экспертов, экспертные организации.

7. Ответственность сторон

7.1. Взыскание неустойки с Поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан уплатить Заказчику штраф.

Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

Если контрактом предусмотрены этапы исполнения, размер штрафа рассчитывается как процент от цены этапа исполнения контракта, кроме случаев, когда законодательством установлен иной порядок начисления штрафа (п. п. 2, 13 Правил определения размера неустойки N 1042).

7.1.4. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.

7.1.5. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.

7.1.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.2. Взыскание неустойки с Заказчика.

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

За каждый факт неисполнения обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно).

7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Действия обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта (форс-мажор) как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия любого характера, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Контракта.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. По требованию любой из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ними Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Если Стороны не придут к согласию, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

10. Основания и порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема товара и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объема товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных объема товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта.

- при уменьшении или увеличении ранее доведенных до муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта, и (или) объема товара, предусмотренных контрактом.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2.1. Расторжение контракта по соглашению сторон или по решению суда.

10.2.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

10.2.1.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

10.2.1.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при задержке Поставщиком срока поставки товара более чем на 2 дня;

- при снижении количества товара, предусмотренных условиями контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара.

10.2.1.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный Поставщиком;

- в течение трех рабочих дней после получения от Поставщика акта приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 календарных дней с момента подписания счета оплатить фактически поставленный Поставщиком товар.

10.3. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.

10.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Односторонний отказ от исполнения контракта (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения контракта Поставщиком.

Нарушение контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

10.3.1.1. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

10.3.1.2. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.3.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.3.1.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.3.1.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствующем законом порядке. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.3.1.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.3.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Односторонний отказ от исполнения контракта (полностью или частично) допускаются в случае существенного нарушения контракта Заказчиком.

Нарушение контракта Заказчиком предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

- неоднократной невыборки товаров.

10.3.2.1. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.3.2.2. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.3.2.3. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.3.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.3.4. Информация о расторжении контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренномстатьей 51 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1.При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Срок действия контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2023 г.

14. Приложения

14.1. Приложения к настоящему контракту:

14.1.1. Спецификация (приложение № 1).

14.1.2. Описание объекта закупки (приложение № 2).

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

на хозяйственные товары

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту №

от «» 2023г.

Описание объекта закупки

на хозяйственные товары

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор МБОУ Холмогорской СОШ

__________________ /С.В. Кузнецов/

М.П.