Тендер - Поставка отделочных материалов для МБДОУ № 132 №245478317

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Поставка отделочных материалов для МБДОУ № 132
Сумма контракта:	48 917,90 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	10.05.2023
Окончание:	11.05.2023 11:00:00
Тендер №:	245478317
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Легкая промышленность / Хозяйственные изделия Строительство, недвижимость и архитектура / Строительные материалы, оборудование и инструменты Топливо и энергетика / Топливо
ОКПД2:	(192023110) Топливо легкое нефтяное дистиллятное прочее (203021130) Краски, эмали и глазури стекловидные (329119120) Кисти технические
Регион:	Сибирский ФО / Красноярский край / Красноярск
Регион поставки:	Сибирский ФО / Красноярский край / Красноярск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка отделочных материалов для МБДОУ № 132
Цена контракта: 48 917,90 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Кисть Макловица мини 120х30мм	1752	116.8	15	ШТ
2	Валик полиамид ворс 10-11мм с бюгелем 230мм	1200	200	6	ШТ
3	Уайт-спирит (4,5л) ПЭТ	754.8	754.8	1	ШТ
4	Эмаль ПФ-115 белая Decoself (25кг)	6854.6	6854.6	1	ШТ
5	Краска фасадная белая Decoself Основа A мороз. (15л=23,7кг)	8248.8	4124.4	2	ШТ
6	Краска моющаяся белая Decoself мороз.(15л=23,7кг)	30107.7	4301.1	7	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Красноярска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

проект контракта.docx

39 КБ

10.05.23 10:22

Действующая

Скачать все файлы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132 «Залесье» (далее - МБДОУ № 132), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. заведующего Алишиной Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, ________________ (далее - ____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику товар (далее – товар), в объеме и в соответствии с характеристиками, установленными в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1 к настоящему Контракту), а Заказчик принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Со стороны Заказчика ответственным за исполнение Контракта является: _____________________ тел. 8 (391) ________________, e.mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.3. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Срок поставки Товара в течении 10 дней с момента заключения настоящего Контракта. Поставщик имеет право поставить товар досрочно.
Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Контракту, а именно: стоимость товара с учетом всех расходов по доставке (с условием разгрузки), гарантийное обслуживание, а также расходы по уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Контракта.
При поставке товара Поставщик обязан предоставить Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию, подтверждающую потребительские свойства: качество и комплектность поставленного товара: сертификаты соответствия, инструкцию пользователя на русском языке и/или другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемых товаров государственным стандартам.
Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации и государственным стандартам, предусмотренным для данного вида товара, и подтверждаться соответствующими документами, передаваемыми Заказчику.
Поставщик обязан поставить товар в стандартной упаковке производителя, способной предотвратить повреждения, порчу поставляемого товара при его транспортировке и хранении. Упаковка должна быть сухой и чистой, без видимых повреждений и нарушений.

1.8. Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, предусмотренного для данной группы товаров.

Цена контракта и порядок расчетов.

Цена Контракта согласно спецификации (приложение № 1) составляет _______________ руб. _____ коп. (_______________________________________), в т.ч. НДС / НДС не облагается.

Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта на основании ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящим контрактом.

Расчет осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленной УПД (Универсальный передаточный документ) в срок не более 10 (десяти) рабочих дней. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик может произвести удержание суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) и в соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Стороны пришли к соглашению, что в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, допускается изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг. В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом РФ утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящихся к плановому периоду, предусмотрена возможность расторжения настоящего Контракта (В соответствии с п. 5 ст. 78.1 БК РФ).

3. Порядок сдачи и приемки товара

Факт исполнения обязательств подтверждается подписанного УПД. При этом УПД подтверждает только доставку товара Заказчику в соответствующей упаковке в соответствии с пунктом 1.7. настоящего Контракта и не подтверждает надлежащее качество товара.
УПД должна быть подписана Заказчиком в момент приемки от Поставщика товара. В случае обнаружения в момент приемки товара его некомплектности, дефектов, иного несоответствия выполненных обязательств условиям настоящего Контракта, Заказчик в течение пяти рабочих дней предъявляет Поставщику рекламацию в письменном виде с перечнем претензий.
В случае если при приемке выявится несоответствие части товара, часть товара, соответствующая требованиям Заказчика, подлежит принятию Заказчиком по товарной накладной (либо УПД). В этом случае обязательство Поставщика поставить товар в отношении указанной части товара считается выполненным.
По запросу Заказчика Поставщик обязан провести проверку качества товара, а именно проверку соответствия товара требованиям Контракта, а также обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в течение пяти рабочих дней с момента подписания УПД.
В случае обнаружения в момент приемки товара его некомплектности, дефектов, иного несоответствия выполненных обязательств условиям настоящего Контракта, Заказчик в течение пяти рабочих дней предъявляет Поставщику рекламацию в письменном виде с перечнем претензий.
В случае обнаружения в момент проверки качества товара его некомплектности, дефектов, иного несоответствия выполненных обязательств условиям настоящего Контракта, Стороны составляют акт по форме ТОРГ-2 с перечнем претензий Заказчика.
Претензии, предъявленные Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктами 3.5, 3.6 настоящего Контракта, удовлетворяются Поставщиком без дополнительной оплаты в течение 2 (двух) рабочих дней, если Заказчиком не установлен иной срок.
В случае обнаружения несоответствия поставленного товара условиям Контракта в процессе эксплуатации, замена указанного товара производится в следующем порядке: Поставщик обязан в течение тридцати календарных дней с момента уведомления Заказчиком о несоответствии поставленного товара условиям Контракта (либо, по согласованию с Заказчиком, в другой срок) произвести замену товара.
В день поставки Товара Поставщик представляет Заказчику УПД с приложением необходимых документов, подписанные Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах.
С особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, Заказчик назначает экспертизу поставленного товара на стадии его приемки, в части их соответствия условиям контракта, своими силами с оформлением результатов соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, на УПД. Для проверки соответствия качества поставленного товара Поставщиком, установленным в настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки Товара.

В случае обнаружения недостатков в поставленном Товаре Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков в течение трех дней;

- возмещения понесенных Покупателем расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьего лица.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после оформления результатов экспертизы, Заказчик принимает поставленный Товар и подписывает 2 (два) экземпляра УПД с приложением к нему необходимых документов, один из которых направляет Поставщику.

3.12. Стороны по согласованию могут использовать для указанных целей квалифицированные электронные подписи Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в рамках электронного документооборота через Оператора, который обеспечивает защищенную систему хранения и передачу данных связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Документы, подписанные УКЭП, принимаются Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, а также имеют юридическую силу.

4.Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Оказать услуги лично в полном объеме в сроки, установленные Контрактом.

4.1.2. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами.

4.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Поставщик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившее качество оказываемой услуги или их объем.

4.1.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят невозможностью оказания услуг либо создают невозможность их оказания в срок.

4.1.5. Поставщик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения взятых на себя обязательств.

4.1.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Контролировать сроки и качество оказываемых Поставщиком услуг по настоящему Контракту.

4.2.2. Осуществить приемку оказанных услуг. В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям Контракта представителем Заказчика, при участии представителя Поставщика, составляется Акт, который направляется Поставщику. Уклонение представителя Поставщика от составления и подписания Акта не может служить основанием для освобождения Поставщика от устранения недостатков, указанных в Акте. В случае уклонения Поставщика от подписания Акта, представитель Заказчика составляет акт об отказе от подписи в присутствии 2-х свидетелей.

4.2.3. Произвести оплату оказанных услуг в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.4. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

4.2.5. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в сумме, в том числе рассчитываемый как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения, как процент этапа исполнения контракта;

- размер штрафа устанавливается в сумме, составляющей 10 процентов цены контракта (этапа).

5.3. За каждый факт ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке и устанавливается в сумме в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в сумме 1000 рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.10. Поставщик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта, а также причиненный по вине работников Исполнителя.

5.11. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему контракту, Поставщик самостоятельно возмещает материальный ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.

5.12. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана течение 5 рабочих дней с даты начала действия указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону, представив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.

6.2. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона в течение 5 рабочих дней с даты окончания действия указанных обстоятельств должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

7. Разрешение споров и разногласий

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

7.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Красноярского края Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

7.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом направление рекламации по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

7.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

7.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

7.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

7.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Красноярского края.

8. Основание и порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть изменен в существенных условиях по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных объема поставляемого товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта.

8.2. Контракт может быть изменен в несущественных условиях по соглашению Сторон в случаях предусмотренных нормативно-правовыми актами.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в соответствии с 450.1. ГК РФ.

8.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется не позднее одного рабочего дня с момента принятия указанного решения второй Стороне в оригинале по адресу, указанному в разделе 15 Контракта.

8.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной, принявшей решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии Стороны Контракта по его адресу, указанному в Контракте.

8.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения.

8.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023 года. При этом в соответствии с абз.2 п.3 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения, взятых на себя обязательств Сторон.

9.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.10.1. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Особые условия

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии Стороны предусматривают возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг.

11.3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, если новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Приложение к контракту

12.1. Приложение 1: Спецификация

13. Заверения Поставщика

13.1. При заключении настоящего Контракта Поставщик заверяет Заказчика в том, что он соответствует требованиям установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

№ _______ от « __» ____ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №218395151 РН-ВАНКОР объявляет тендер: Полимеры, химвол., стеклопласт.и изд. (Герметик K-Flex HC1200 300мл, Герметик У-30М, Лента упаковочная ПЭТ (15,5х0,8)мм, Праймер эпоксидный S1239-PRIMER-KIT-252, Заполнитель(аппликатор) ТИАЛ-З(100х2,0), Манжета термоусадочная...	Запрос предложений #218395151	1 861 082	21 день 13.05.2022 27.02.2026
Тендер №320696500 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ" объявляет тендер: Конкурс в электронной форме № 25-1323 на право заключения договора поставки масел, смазок и технических жидкостей для нужд филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»	Конкурс #320696500	15 124 362 Обеспечение заявки: 302 487	5 дней 29.12.2025 11.02.2026
Тендер №322205810 ООО «РН-Ванкор» объявляет тендер: Условия процедуры реализации Полиакриламид, Сольвент нефт. (НЕФРАС-А-130/150) В/С (ПИ502295)	Конкурс #322205810	См. док.	17 дней 26.01.2026 24.02.2026
Тендер №322666928 ЭА-№-9/26 «Поставка реагентов для КДЛ»	Электронный аукцион #322666928	6 360 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: -1	3 дня 30.01.2026 10.02.2026
Тендер №322733192 ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" объявляет тендер: 26-ОР-МТР-2026 Поставка химических реагентов для растворов на углеводородной основе	Запрос предложений #322733192	См. док.	2 дня 02.02.2026 09.02.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245478304 Поставка отделочных материалов для МБДОУ № 132	Малая закупка #245478304	48 918	срок истек - 11.05.2023
Тендер №245478069 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" объявляет тендер: Расходные материалы (строительные, мебельные)	Электронный аукцион #245478069	12 613 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 18.05.2023
Тендер №245477692 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов для лаборатории микробиологических исследований для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбу...	Запрос котировок #245477692	12 690	срок истек - 19.05.2023
Тендер №245477352 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСТАН ASELSAN ИНЖИНИРИНГ" (КАЗАХСТАН АСЕЛСАН ИНЖИНИРИНГ) объявляет тендер: Азот (с результатом)	Запрос предложений #245477352	13 303 600	срок истек 10.05.2023 18.05.2023
Тендер №245477349 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" объявляет тендер: Жидкость (с результатом)	Запрос предложений #245477349	8 000	срок истек 10.05.2023 18.05.2023

Тендеры из региона Красноярск

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245478297 Услуги по аттестации объекта информатизации на соответствие требованиям по безопасности конфиденциальной информации (с результатом)	Малая закупка #245478297	91 800 Обеспечение заявки: 4 590	срок истек 10.05.2023 10.05.2023
Тендер №245478284 Оказание услуг по откачке и вывозу ЖБО с последующим водоотведением и очисткой сточных вод с территории «Заказчика»	Малая закупка #245478284	39 978 Обеспечение заявки: 1 999	срок истек - 10.05.2023
Тендер №245478183 Приобретение жилого помещения-квартиры, общей площадью не менее 22,00 кв.м. и не более 33,00 кв.м., для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей...	Электронный аукцион #245478183	1 207 551 Обеспечение заявки: 12 076	срок истек 10.05.2023 22.05.2023
Тендер №245478105 ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА объявляет тендер: Приобретение жилого помещения-квартиры, общей площадью не менее 22,00 кв.м. и не более 33,00 кв.м., для детей-сирот и детей, оставшихся без п...	Электронный аукцион #245478105	1 207 551 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 12 076	срок истек - 22.05.2023
Тендер №245477958 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 1" объявляет тендер: ЭА-№-7804/23 «Оказание услуг по проведению противоэпидемических мероприятий (дезинсекция, дератизация, акарицидная о...	Электронный аукцион #245477958	286 905 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 2 869	срок истек - 18.05.2023

Тендер - Поставка отделочных материалов для МБДОУ № 132 №245478317

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Красноярск