Тендер - Поставка технических газов №245398421

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Разъяснения.doc

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 05.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000345

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

398042, г.Липецк, Универсальный проезд, д.10.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Независимая гарантия должна соответствовать типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005). Бенефициаром по независимой гарантии является заказчик. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч.7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, г Липецк

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Кубический метр 261.67 261.67 Сорт Первый Агрегатное состояние Газообразный Пропан технический 19.20.31.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 1683.33 1683.33 Ацетилен растворённый газообразный. 20.14.11.126 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 3116.67 3116.67

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 5061.67 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта

Проект

Контракт

на поставку ____________________

г. Липецк «____»___________20__ г.

Заказчик ______________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________ , действующего на основании _______________________________ с одной стороны и _________________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________ действующего(щий) на основании ______________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с условиями определения поставщика (извещение №______ от _______________), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

Поставщик обязуется поставить товар Заказчику, в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

Условия исполнения настоящего контракта соответствуют условиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, заявкой Поставщика на участие в закупке. Организация взаимодействия Поставщика и Заказчика производится через контрактную службу Заказчика.

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

КТРУ: 20.11.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Наименование: Кислород технический.

1.2. В случае, если Поставщик произвел доставку Заказчику не заказанного товара (по количеству, по качеству, по номенклатуре) Заказчик не обязан принимать товар, а если товар принят на временное хранение - не обязан производить его оплату, штрафные санкции за несвоевременную оплату при этом не начисляются, право собственности на товар не переходит. Заказчик при этом не вправе вскрывать упаковку товара (использовать товар) без письменного разрешения Поставщика. В случае, если принятый таким образом товар хранится у Заказчика более недели и в этот срок не вывезен Поставщиком, Заказчик вправе установить плату за хранение на своем складе товара, принадлежащего Поставщику. В случае, если в срок более шести месяцев доставленный Поставщиком на склад Заказчика без подтверждения необходимости и финансирования закупки товар остается невостребованным Заказчиком по причине отсутствия необходимости в нем и финансирования, не вывезен Поставщиком, а также Поставщик не производит установленную Заказчиком оплату за хранение товара, товар переходит в собственность Заказчика без произведения оплаты стоимости товара.

Условия поставки

Поставщик за свой счет осуществляет доставку и разгрузку товаров на склад Заказчика по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Липецк, Универсальный проезд, д.10.

Перевозка товара, требующего особых условий и тары, должна производиться соответствующим образом. В случае выявления несоблюдения условий транспортировки, нарушения целостности упаковки, пересортицы и недостачи экспедитор (водитель) Поставщика подписывает соответствующий акт.

Товары поставляются Заказчику в срок с даты заключения контракта по 31.12.2023г., по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки – не более 2 рабочих дня после получения заявки Поставщиком.

Поставка товара осуществляется только в рабочие дни в рабочее время Заказчика, если иное им письменно не согласовано.

Заявки Заказчика передаются Поставщику с помощью электронной почты, адрес которой указан в реквизитах Контракта.

Заказчик самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество поставляемого Товара, которые должны быть указаны в заявках, предоставляемых Поставщику.

Партией Товара считается любое количество Товара, указанное в заявке Заказчика.

Заявки направляются Заказчиком Поставщику в течение срока, указанного в п.2.3. до 15ч 00 дня.

Заявка считается принятой к исполнению, если Поставщик не направил Покупателю отказ в принятии заявки к исполнению до 17 час 00м дня направления Заказчиком заявки.

Заявка Заказчика направленная на электронную почту Поставщика считается полученной им в день ее направления Заказчиком, если до указанной даты Поставщик письменно не уведомил Заказчика об изменении адреса электронной почты.

• Поставщик формирует и подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок о приемке поставленного товара (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок. Днем поставки товара считается день приемки всего предусмотренного контрактом (если предусмотрен график поставок - то отдельных партий) товара Заказчиком (его представителем) и завершения его проверки по количеству, комплектности и качеству (подписания структурированного документа о приемке).
• Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента подписания структурированного документа о приемке, за исключением случая доставки товара на склад Заказчика без подтверждения необходимости в нем и финансирования.
• Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта.

Поставщик при передаче товара Заказчику также производит передачу всех необходимых для нормального использования товара документов на русском языке (сертификаты качества, инструкции по применению, монтажу, обслуживанию, эксплуатации, паспорта качества, паспорта транспортных средств, справки-счета, транзитные документы, паспорта регистрации, лицензионные права, документы о таможенной очистке товара, сертификаты происхождения, гарантийные талоны, сервисные книжки, сведения о сертифицированных сервисных центрах, конструкторскую и проектную документацию, чертежи, схемы электрические, акты и протоколы исследований и испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения, ветеринарное свидетельство, другие документы и сведения, при их наличии). Товар должен быть маркирован согласно действующей нормативной документации, маркировка выполнена на русском языке.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком.

3.1.2. Своими силами и средствами (а также силами привлеченных соисполнителей и субподрядчиков (в случае их привлечения)) поставить товар, в объеме, в сроки и на условиях, установленных настоящим контрактом.

3.1.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению обязательств, немедленно уведомить об этом Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.1.4. Произвести за свой счет оплату работы специалистов, а также услуг организаций, привлекаемых Поставщиком с целью выполнения своих обязательств по контракту.

3.1.5. Поставить новый товар (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в количестве и по качеству в соответствии с условиями контракта.

3.1.6. Передать Заказчику товар, свободный от прав и притязаний третьих лиц, в объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом.

3.1.7. Осуществить доставку товара Заказчику, организовать погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика.

3.1.8. Поставщик обязан не менее чем за сутки до даты поставки товаров уведомить об этом Заказчика факсимильной или компьютерной связью. Уведомление должно содержать:

• номер настоящего контракта;
• наименования товаров;
• объем отгруженных товаров (количество, комплектность);
• дату и ориентировочное время прибытия товаров на склад Заказчика.

3.1.9. Периодичность поставок, а также количество и ассортимент поставляемых партий товара определяются в соответствии с согласованной спецификацией. Заказчик вправе отказать в приемке товара в случае отличия его наименования от указанного в спецификации (синонимическая замена), несвоевременной поставки, срока годности (гарантии) менее установленного условиями контракта, некачественности (низшего качества по сравнению с условиями контракта) товара, несоблюдении условий хранения и перевозки, непредоставления документов и сведений, указанных в п. 2.4. настоящего контракта.

3.2.Поставщик вправе:

3.2.1. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.2.2. В случае принятия Поставщиком предусмотренного ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

1) поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2)решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч. 20.1. ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч. 20.1. ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Поставщиком.

3.3.2. Организовать приемку поставляемого товара.

3.3.3. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

3.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3.6. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.7. Заказчик вправе:

3.7.1 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

3.7.2. В случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч.12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч.12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

4. Цена и порядок оплаты

• Максимальное значение цены контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести тысяч) руб. 00 коп., с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС ________ (_________________) руб. ________ коп. (в случае если Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп.» заменяются на слова «НДС не облагается»).

Цена единицы товара, работы, услуги указана в спецификации к настоящему контракту (Приложение №1). При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.

• Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом. Указанная в п. 4.1. настоящего контракта цена включает в себя стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку) товара на склад Заказчика, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего контракта.
• Расчеты между Сторонами производятся безналичным путем. Все расходы по банковским операциям, осуществляемым Поставщиком, несет Поставщик, а по банковским операциям, осуществляемым Заказчиком, несет Заказчик.

4.4. Заказчик уменьшает сумму, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.5. Оплата поставленного товара по контракту осуществляется в безналичной форме за счет редства бюджетного учреждения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара, считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

КВР: __________.

Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

4.6. Стороны ежемесячно составляют акт сверки взаимных расчетов по настоящему контракту. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, составляет акт сверки расчетов, который предоставляется Поставщику, Поставщик в десятидневный срок подписывает акт сверки и один экземпляр возвращает Заказчику.

4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Качество товара

Качество товара, его упаковка и маркировка должны соответствовать условиям производителя, иным действующим требованиям государственных стандартов и нормативных документов, утвержденных и действующих в Российской Федерации на момент поставки товара.

Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя товара, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

На упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

- наименование товара;

- наименование производителя товара;

- иная информация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

• Претензии, вытекающие из поставки товара ненадлежащего качества, предъявляются Заказчиком не позднее одного месяца, а при скрытых недостатках товара не позднее пяти месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. В случае подтверждения поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 календарных дней заменить их на качественный товар или произвести взаиморасчет с учетом п. 7.1. настоящего контракта. Если на товар производителем и (или) Поставщиком установлен гарантийный срок, претензии, вытекающие из поставки товара ненадлежащего качества, предъявляются Заказчиком в пределах этого срока. Гарантийное обслуживание товара осуществляется в соответствии с условиями предприятия-производителя (с выездом на место установки оборудования в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта). Доставка товара ненадлежащего качества для ремонта, замены и(или) возврат такого товара Поставщику в течение гарантийного срока осуществляется силами и за счет Поставщика.
• Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем контракте, а также некомплектный товар считается непоставленным. Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара в течение всего срока годности (при условии соблюдения Заказчиком условий хранения товара).
• Гарантийный срок (срок хранения) на товар указан в спецификации.

Сдача-приемка товара

При исполнении контракта, Поставщик в течение ________ [1] рабочих дней с даты поставки товара, но не позднее срока исполнения контракта Поставщиком, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с Законом о контрактной системе.

• Поставленный товар принимается Заказчиком документом о приемке товара по контракту, сформированным и размещенным Поставщиком в единой информационной системе.
• При приемке товара, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке товара по контракту, Заказчик обязан провести экспертизу поставленного Поставщиком товара по контракту на предмет соответствия поставленного товара условиям контракта, в том числе проверяется соответствие объема и качества поставленного товара требованиям контракта.
• Экспертиза поставленного Поставщиком товара по контракту может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам рассмотрения поставленного товара по контракту Заказчик с учетом результатов экспертизы, составляет заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении контракта.

• По результатам заключения Заказчик не позднее, чем через 20 рабочих дней с момента поступления от Поставщика документа о приемке товара, принимает товар, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписание Заказчиком осуществляется после подписания членами приемочной комиссии усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке), и размещает в единой информационной системе документ о приемке товара по контракту или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписание Заказчиком осуществляется после подписания членами приемочной комиссии усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке), и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товаров, предусмотренных контрактом, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

• Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, предусмотренных контрактом, в случае выявления несоответствия этих товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено Поставщиком.
• Заказчик вправе в мотивированном отказе от приемки товара по контракту предоставить Поставщику срок для устранения недостатков.
• Дата размещения в единой информационной системе документа о приемке товара по контракту, подписанного Заказчиком является датой приемки поставленного товара по контракту.
• При обнаружении в течение десяти рабочих дней с момента поставки товара несоответствия количества полученного товара, которое не могло быть выявлено в процессе приемки товара, Заказчик осуществляет вызов представителя Поставщика и составляет комиссионный акт о приемке товара по количеству. В случае подтверждения несоответствия количества поставленного товара Поставщик восполняет недопоставленное количество товара в течение десяти рабочих дней с момента утверждения акта о приемке товара.
• Приемка товара по количеству и качеству может производиться Заказчиком в одностороннем порядке без вызова и участия Поставщика. Поставщик вправе принимать участие в приемке товара, о чем заблаговременно (за один день до осуществления доставки) в письменном виде извещает Заказчика. В случае получения такого извещения Заказчик обязан обеспечить пропуск представителя Поставщика к месту приемки товара по количеству и качеству.
• Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
• Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 6.5. контракта.

Ответственность Сторон

В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о расторжении контракта и возврате товара Поставщику за его счет.

В случае, если товар ненадлежащего качества не заменен в срок, указанный в п. 5.4. контракта, или Стороны не пришли к соглашению по п. 7.1. контракта, Заказчик вправе отказаться от оплаты товара, признанного Сторонами ненадлежащего качества, а если такой товар, оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм с предоставлением Поставщику некачественных товаров на складе Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

• • Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

• • За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

• • Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• При неисполнении существенного условия контракта Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке. При этом под существенными условиями контракта понимаются: цена, качество, комплектность, функциональные характеристики (потребительские свойства), количество товара, место, срок и условия его поставки.
• Расторжение контракта вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения его условий Поставщиком влечет за собой внесение предусмотренных законодательством сведений в реестр недобросовестных поставщиков и удержание обеспечения исполнения контракта.
• Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по иску третьих лиц в отношении нарушенных патентных прав, а также прав на использование торговой марки или иные претензии, связанные с использованием товара.
• Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Уплата неустоек и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по контракту, не освобождают нарушившую условия контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Поставщику по настоящему контракту.
• Порядок списания начисленных Поставщику, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, определяется Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

8. Обеспечение исполнение контракта

• Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
• В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
• Исполнение контракта Поставщиком может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

8.4. Размер обеспечения исполнения контракта, устанавливается в размере 5% от цены контракта, что составляет _____________ рублей________ копеек.

8.5. В случае если предложенная участником закупки цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе.

Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8.6. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.7. В случае предоставления Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта независимой гарантии она должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона о контрактной системе.

8.8. Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона о контрактной системе, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, типовая форма независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона о контрактной системе, форма требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.9 Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

• Независимая гарантия должна содержать обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
• Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.
• В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона о контрактной системе возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
• Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона о контрактной системе, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.,
• В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
• В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.4.1 настоящего контракта.
• Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения исполнения контракта применялась Поставщиком).
• Положения настоящего контракта об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе не применяются в случае, установленном ч.8 статьи 96 Закона о контрактной системе.

Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

Порядок рассмотрения споров

Все судебные споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области.

До обращения с иском в Арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Такая форма взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком считается официальным уведомлением и влечет юридически значимые последствия.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты размещения электронного уведомления в единой информационной системе.

11. Случаи освобождения от ответственности (форс-мажор)

• Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего контракта и препятствующих его полному или частичному исполнению. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены актами соответствующих уполномоченных или государственных органов. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся запретительные меры государственных органов, если они вызваны действием или бездействием одной из Сторон настоящего контракта.
• Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 11.1. настоящего контракта, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

Изменение контракта

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

12.1.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

12.2. Об изменении потребности Заказчик сообщает Поставщику в пятидневный срок со дня выявления такого изменения потребности, при этом сделка об уменьшении (увеличении) количества товара оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту. Указанное дополнительное соглашение не изменяет условий настоящего контракта за исключением суммы контракта, количества подлежащего поставке товара, срока поставки дополнительного количества товара (в случае увеличения количества товара.

12.3. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, на основании части 65.1. статьи 112 Закона о контрактной системе.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок действия настоящего контракта до 31.01.2024, а в части расчетов – до полного завершения.

13.2. Любые изменения условий контракта (в том числе приложений контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к контракту и подписаны каждой из Сторон.

13.3. Основания расторжения и прекращения действия настоящего контракта определяются в соответствии с действующим законодательством и п. 7.1, п. 7.7, п. 13.1 настоящего контракта. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан сторонами электронными подписями.

13.5. Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Разделом 8 настоящего контракта.

13.6. Права требования по настоящему контракту могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

13.7.1. Приложение № 1 – Спецификация.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель : Руководитель:

____________ ___________ ____________ ______________

(подпись) (Фамилия И.О.) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П. М.П.

Приложение № 1

к контракту

от ______________ № _______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

______________ ____________

М.П. М.П.

Заполняется Заказчиком при направлении проекта контракта. ↑

Требования_к_содержанию_и_составу_заявки,_инструкция_по_ее_заполнению ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования К содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по еЕ заполнению

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 Извещение о проведении электронного аукциона от 05.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 05.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000345

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

398042, г.Липецк, Универсальный проезд, д.10.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Независимая гарантия должна соответствовать типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005). Бенефициаром по независимой гарантии является заказчик. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч.7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, г Липецк

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Кубический метр 261.67 261.67 Сорт Первый Агрегатное состояние Газообразный Пропан технический 19.20.31.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 1683.33 1683.33 Ацетилен растворённый газообразный. 20.14.11.126 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 3116.67 3116.67

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 5061.67 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта

Проект

Контракт

на поставку ____________________

г. Липецк «____»___________20__ г.

Заказчик ______________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________ , действующего на основании _______________________________ с одной стороны и _________________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________ действующего(щий) на основании ______________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с условиями определения поставщика (извещение №______ от _______________), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

Поставщик обязуется поставить товар Заказчику, в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

Условия исполнения настоящего контракта соответствуют условиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, заявкой Поставщика на участие в закупке. Организация взаимодействия Поставщика и Заказчика производится через контрактную службу Заказчика.

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

КТРУ: 20.11.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Наименование: Кислород технический.

1.2. В случае, если Поставщик произвел доставку Заказчику не заказанного товара (по количеству, по качеству, по номенклатуре) Заказчик не обязан принимать товар, а если товар принят на временное хранение - не обязан производить его оплату, штрафные санкции за несвоевременную оплату при этом не начисляются, право собственности на товар не переходит. Заказчик при этом не вправе вскрывать упаковку товара (использовать товар) без письменного разрешения Поставщика. В случае, если принятый таким образом товар хранится у Заказчика более недели и в этот срок не вывезен Поставщиком, Заказчик вправе установить плату за хранение на своем складе товара, принадлежащего Поставщику. В случае, если в срок более шести месяцев доставленный Поставщиком на склад Заказчика без подтверждения необходимости и финансирования закупки товар остается невостребованным Заказчиком по причине отсутствия необходимости в нем и финансирования, не вывезен Поставщиком, а также Поставщик не производит установленную Заказчиком оплату за хранение товара, товар переходит в собственность Заказчика без произведения оплаты стоимости товара.

Условия поставки

Поставщик за свой счет осуществляет доставку и разгрузку товаров на склад Заказчика по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Липецк, Универсальный проезд, д.10.

Перевозка товара, требующего особых условий и тары, должна производиться соответствующим образом. В случае выявления несоблюдения условий транспортировки, нарушения целостности упаковки, пересортицы и недостачи экспедитор (водитель) Поставщика подписывает соответствующий акт.

Товары поставляются Заказчику в срок с даты заключения контракта по 31.12.2023г., по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки – не более одного рабочего дня после получения заявки Поставщиком.

2.3.1. Отгрузка Товара осуществляется в баллонах Поставщика путем обмена на порожние баллоны Покупателя.

2.3.2. Тара Поставщика и Покупателя по техническим характеристикам должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"(ТР ТС 032/2013), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

2.3.3. Покупатель обязан предоставить в обмен тару в количестве, равном передаваемым ему Поставщиком баллонов.

• Поставка товара осуществляется только в рабочие дни в рабочее время Заказчика, если иное им письменно не согласовано.

Заявки Заказчика передаются Поставщику с помощью электронной почты, адрес которой указан в реквизитах Контракта.

Заказчик самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество поставляемого Товара, которые должны быть указаны в заявках, предоставляемых Поставщику.

Партией Товара считается любое количество Товара, указанное в заявке Заказчика.

Заявки направляются Заказчиком Поставщику в течение срока, указанного в п.2.3. до 15ч 00 дня.

Заявка считается принятой к исполнению, если Поставщик не направил Покупателю отказ в принятии заявки к исполнению до 17 час 00м дня направления Заказчиком заявки.

Заявка Заказчика направленная на электронную почту Поставщика считается полученной им в день ее направления Заказчиком, если до указанной даты Поставщик письменно не уведомил Заказчика об изменении адреса электронной почты.

• Поставщик формирует и подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок о приемке поставленного товара (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок. Днем поставки товара считается день приемки всего предусмотренного контрактом (если предусмотрен график поставок - то отдельных партий) товара Заказчиком (его представителем) и завершения его проверки по количеству, комплектности и качеству (подписания структурированного документа о приемке).
• Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента подписания структурированного документа о приемке, за исключением случая доставки товара на склад Заказчика без подтверждения необходимости в нем и финансирования.
• Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта.

Поставщик при передаче товара Заказчику также производит передачу всех необходимых для нормального использования товара документов на русском языке (паспорт качества на Товар) Товар должен быть маркирован согласно действующей нормативной документации, маркировка выполнена на русском языке.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком.

3.1.2. Своими силами и средствами (а также силами привлеченных соисполнителей и субподрядчиков (в случае их привлечения)) поставить товар, в объеме, в сроки и на условиях, установленных настоящим контрактом.

3.1.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению обязательств, немедленно уведомить об этом Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.1.4. Произвести за свой счет оплату работы специалистов, а также услуг организаций, привлекаемых Поставщиком с целью выполнения своих обязательств по контракту.

3.1.5. Поставить новый товар (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в количестве и по качеству в соответствии с условиями контракта.

3.1.6. Передать Заказчику товар, свободный от прав и притязаний третьих лиц, в объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом.

3.1.7. Осуществить доставку товара Заказчику, организовать погрузочно-разгрузочные работы на складе Заказчика.

3.1.8. Поставщик обязан не менее чем за сутки до даты поставки товаров уведомить об этом Заказчика факсимильной или компьютерной связью. Уведомление должно содержать:

• номер настоящего контракта;
• наименования товаров;
• объем отгруженных товаров (количество, комплектность);
• дату и ориентировочное время прибытия товаров на склад Заказчика.

3.1.9. Периодичность поставок, а также количество и ассортимент поставляемых партий товара определяются в соответствии с согласованной спецификацией. Заказчик вправе отказать в приемке товара в случае отличия его наименования от указанного в спецификации (синонимическая замена), несвоевременной поставки, срока годности (гарантии) менее установленного условиями контракта, некачественности (низшего качества по сравнению с условиями контракта) товара, несоблюдении условий хранения и перевозки, непредоставления документов и сведений, указанных в п. 2.4. настоящего контракта.

3.2.Поставщик вправе:

3.2.1. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.2.2. В случае принятия Поставщиком предусмотренного ч. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

1) поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2)решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч. 20.1. ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч. 20.1. ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Поставщиком.

3.3.2. Организовать приемку поставляемого товара.

3.3.3. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

3.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3.6. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.7. Заказчик вправе:

3.7.1 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

3.7.2. В случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч.12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч.12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

4. Цена и порядок оплаты

• Максимальное значение цены контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести тысяч) руб. 00 коп., с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС ________ (_________________) руб. ________ коп. (в случае если Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп.» заменяются на слова «НДС не облагается»).

Цена единицы товара, работы, услуги указана в спецификации к настоящему контракту (Приложение №1). При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.

• Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом. Указанная в п. 4.1. настоящего контракта цена включает в себя стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку) товара на склад Заказчика, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего контракта.
• Расчеты между Сторонами производятся безналичным путем. Все расходы по банковским операциям, осуществляемым Поставщиком, несет Поставщик, а по банковским операциям, осуществляемым Заказчиком, несет Заказчик.

4.4. Заказчик уменьшает сумму, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.5. Оплата поставленного товара по контракту осуществляется в безналичной форме за счет редства бюджетного учреждения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара, считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

КВР: __________.

Оплата поставленного товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

4.6. Стороны ежемесячно составляют акт сверки взаимных расчетов по настоящему контракту. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, составляет акт сверки расчетов, который предоставляется Поставщику, Поставщик в десятидневный срок подписывает акт сверки и один экземпляр возвращает Заказчику.

4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Качество товара

Качество товара, его упаковка и маркировка должны соответствовать условиям производителя, иным действующим требованиям государственных стандартов и нормативных документов, утвержденных и действующих в Российской Федерации на момент поставки товара.

Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя товара, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

На упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

- наименование товара;

- наименование производителя товара;

- иная информация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

• Претензии, вытекающие из поставки товара ненадлежащего качества, предъявляются Заказчиком не позднее одного месяца, а при скрытых недостатках товара не позднее пяти месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. В случае подтверждения поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 календарных дней заменить их на качественный товар или произвести взаиморасчет с учетом п. 7.1. настоящего контракта. Если на товар производителем и (или) Поставщиком установлен гарантийный срок, претензии, вытекающие из поставки товара ненадлежащего качества, предъявляются Заказчиком в пределах этого срока. Гарантийное обслуживание товара осуществляется в соответствии с условиями предприятия-производителя (с выездом на место установки оборудования в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта). Доставка товара ненадлежащего качества для ремонта, замены и(или) возврат такого товара Поставщику в течение гарантийного срока осуществляется силами и за счет Поставщика.
• Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем контракте, а также некомплектный товар считается непоставленным. Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара в течение всего срока годности (при условии соблюдения Заказчиком условий хранения товара).
• Гарантийный срок (срок хранения) на товар указан в спецификации.

Сдача-приемка товара

При исполнении контракта, Поставщик в течение ________ [1] рабочих дней с даты поставки товара, но не позднее срока исполнения контракта Поставщиком, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с Законом о контрактной системе.

• Поставленный товар принимается Заказчиком документом о приемке товара по контракту, сформированным и размещенным Поставщиком в единой информационной системе.
• При приемке товара, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке товара по контракту, Заказчик обязан провести экспертизу поставленного Поставщиком товара по контракту на предмет соответствия поставленного товара условиям контракта, в том числе проверяется соответствие объема и качества поставленного товара требованиям контракта.
• Экспертиза поставленного Поставщиком товара по контракту может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам рассмотрения поставленного товара по контракту Заказчик с учетом результатов экспертизы, составляет заключение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении контракта.

• По результатам заключения Заказчик не позднее, чем через 20 рабочих дней с момента поступления от Поставщика документа о приемке товара, принимает товар, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписание Заказчиком осуществляется после подписания членами приемочной комиссии усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке), и размещает в единой информационной системе документ о приемке товара по контракту или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписание Заказчиком осуществляется после подписания членами приемочной комиссии усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке), и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товаров, предусмотренных контрактом, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

• Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, предусмотренных контрактом, в случае выявления несоответствия этих товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено Поставщиком.
• Заказчик вправе в мотивированном отказе от приемки товара по контракту предоставить Поставщику срок для устранения недостатков.
• Дата размещения в единой информационной системе документа о приемке товара по контракту, подписанного Заказчиком является датой приемки поставленного товара по контракту.
• При обнаружении в течение десяти рабочих дней с момента поставки товара несоответствия количества полученного товара, которое не могло быть выявлено в процессе приемки товара, Заказчик осуществляет вызов представителя Поставщика и составляет комиссионный акт о приемке товара по количеству. В случае подтверждения несоответствия количества поставленного товара Поставщик восполняет недопоставленное количество товара в течение десяти рабочих дней с момента утверждения акта о приемке товара.
• Приемка товара по количеству и качеству может производиться Заказчиком в одностороннем порядке без вызова и участия Поставщика. Поставщик вправе принимать участие в приемке товара, о чем заблаговременно (за один день до осуществления доставки) в письменном виде извещает Заказчика. В случае получения такого извещения Заказчик обязан обеспечить пропуск представителя Поставщика к месту приемки товара по количеству и качеству.
• Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
• Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 6.5. контракта.

Ответственность Сторон

В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о расторжении контракта и возврате товара Поставщику за его счет.

В случае, если товар ненадлежащего качества не заменен в срок, указанный в п. 5.4. контракта, или Стороны не пришли к соглашению по п. 7.1. контракта, Заказчик вправе отказаться от оплаты товара, признанного Сторонами ненадлежащего качества, а если такой товар, оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм с предоставлением Поставщику некачественных товаров на складе Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

• • Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

• • За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

• • Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• При неисполнении существенного условия контракта Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке. При этом под существенными условиями контракта понимаются: цена, качество, комплектность, функциональные характеристики (потребительские свойства), количество товара, место, срок и условия его поставки.
• Расторжение контракта вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения его условий Поставщиком влечет за собой внесение предусмотренных законодательством сведений в реестр недобросовестных поставщиков и удержание обеспечения исполнения контракта.
• Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по иску третьих лиц в отношении нарушенных патентных прав, а также прав на использование торговой марки или иные претензии, связанные с использованием товара.
• Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Уплата неустоек и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по контракту, не освобождают нарушившую условия контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Поставщику по настоящему контракту.
• Порядок списания начисленных Поставщику, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, определяется Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

8. Обеспечение исполнение контракта

• Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
• В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
• Исполнение контракта Поставщиком может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

8.4. Размер обеспечения исполнения контракта, устанавливается в размере 5% от цены контракта, что составляет _____________ рублей________ копеек.

8.5. В случае если предложенная участником закупки цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе.

Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

8.6. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.7. В случае предоставления Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта независимой гарантии она должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона о контрактной системе.

8.8. Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона о контрактной системе, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, типовая форма независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона о контрактной системе, форма требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.9 Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

• Независимая гарантия должна содержать обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
• Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.
• В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона о контрактной системе возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
• Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона о контрактной системе, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.,
• В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
• В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.4.1 настоящего контракта.
• Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения исполнения контракта применялась Поставщиком).
• Положения настоящего контракта об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе не применяются в случае, установленном ч.8 статьи 96 Закона о контрактной системе.

Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

Порядок рассмотрения споров

Все судебные споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области.

До обращения с иском в Арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Такая форма взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком считается официальным уведомлением и влечет юридически значимые последствия.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты размещения электронного уведомления в единой информационной системе.

11. Случаи освобождения от ответственности (форс-мажор)

• Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего контракта и препятствующих его полному или частичному исполнению. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены актами соответствующих уполномоченных или государственных органов. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся запретительные меры государственных органов, если они вызваны действием или бездействием одной из Сторон настоящего контракта.
• Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 11.1. настоящего контракта, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

Изменение контракта

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

12.1.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

12.2. Об изменении потребности Заказчик сообщает Поставщику в пятидневный срок со дня выявления такого изменения потребности, при этом сделка об уменьшении (увеличении) количества товара оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту. Указанное дополнительное соглашение не изменяет условий настоящего контракта за исключением суммы контракта, количества подлежащего поставке товара, срока поставки дополнительного количества товара (в случае увеличения количества товара.

12.3. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, на основании части 65.1. статьи 112 Закона о контрактной системе.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок действия настоящего контракта до 31.01.2024, а в части расчетов – до полного завершения.

13.2. Любые изменения условий контракта (в том числе приложений контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к контракту и подписаны каждой из Сторон.

13.3. Основания расторжения и прекращения действия настоящего контракта определяются в соответствии с действующим законодательством и п. 7.1, п. 7.7, п. 13.1 настоящего контракта. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан сторонами электронными подписями.

13.5. Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Разделом 8 настоящего контракта.

13.6. Права требования по настоящему контракту могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

13.7.1. Приложение № 1 – Спецификация.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель : Руководитель:

____________ ___________ ____________ ______________

(подпись) (Фамилия И.О.) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П. М.П.

Приложение № 1

к контракту

от ______________ № _______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

______________ ____________

М.П. М.П.

Заполняется Заказчиком при направлении проекта контракта. ↑

Администрация города

Липецка

МКУ «Управление

муниципального заказа

города Липецка»

Советская ул., д. 1, г. Липецк,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефоны:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12.05.2023___№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

На № _______от_________

Участникам закупки

Разъяснения на запрос потенциального участника закупки аукциона в электронной форме реестровый номер (извещение) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна официальном сайтеwww.zakupki.gov.ru:

- содержание запроса на разъяснение положений извещения об осуществлении закупки:

Просим уточнить, тара Заказчика будет предоставляться на обмен?

Если ДА, то просим в ТЗ и проекте контракта предусмотреть пункт примерного содержания:

Отгрузка Товара осуществляется в баллонах Поставщика путем обмена на порожние баллоны Покупателя.

Тара Поставщика и Покупателя по техническим характеристикам должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"(ТР ТС 032/2013), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

Покупатель обязан предоставить в обмен тару в количестве, равном передаваемым ему Поставщиком баллонов.

Если Заказчик не располагает обменным баллонным парком, какое количество баллонов в качестве многооборотной Тары должен предоставить Поставщик и на каких условиях? Хотелось бы данные условия так же видеть в ТЗ электронному аукциону.

В п.2.7 указаны документы, которые не имеют отношение к данной закупке.

2.7.Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта.

Поставщик при передаче товара Заказчику также производит передачу всех необходимых для нормального использования товара документов на русском языке (паспорт качества на Товар)сертификаты качества, инструкции по применению, монтажу, обслуживанию, эксплуатации,паспорта качества, паспорта транспортных средств, справки-счета, транзитные документы, паспорта регистрации, лицензионные права, документы о таможенной очистке товара, сертификаты происхождения, гарантийные талоны, сервисные книжки, сведения о сертифицированных сервисных центрах, конструкторскую и проектную документацию, чертежи, схемы электрические, акты и протоколы исследований и испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения, ветеринарное свидетельство, другие документы и сведения, при их наличии). Товар должен быть маркирован согласно действующей нормативной документации, маркировка выполнена на русском языке

Уточните минимальную партию поставки и кол-во поставок, например в месяц?

Уточните, возможно ли к поставлять кислород технический объемом 6,24 м3 в баллоне?

- содержание разъяснений положений извещения об осуществлении закупки:

1.В проект контракта будут внесены изменения.

2.В проект контракта будут внесены изменения.

3.Минимальная разовая партия: кислород – 7 баллонов, пропан – 5 баллонов, ацетилен – 1 баллон в месяц. Периодичность заявки: зависит от объема производственных работ: 1-3 раза в неделю.

4.Да, возможно.