Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №245305649

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_договора_на_лакокрасочные_материалы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки № ____________________

г. Ижевск «___» __________ 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 100 имени вице-адмирала, Героя Советского Союза В.Г.Старикова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Помыткина Бориса Васильевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________________________ действующего(ей) на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в заключили настоящий Договор (далее- Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является поставка лакокрасочных материалов (далее – Товар).
1.2. Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика Товар в ассортименте, количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.
1.3. Основание закупки: ч.2 п.1. п.п. «ж» (закупок, связанных с капитальным и текущим ремонтом зданий и помещений, занимаемых детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования, учреждениями в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики) Распоряжения Администрации города Ижевска № 142 от 26.04.2022 г.).

Место доставки, срок и условия поставки Товара
2.1. Место поставки (доставки):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУР, г. Ижевск, ул. Клубная, № 58, здание школы.
2.2. Срок поставки: однократно, в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.
2.3. Поставщик обязан не позднее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки проинформировать Заказчика телефонограммой, по факсимильной связи или по электронной почте, по тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, +7(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо точном времени и дате поставки.
2.4. Доставка и разгрузка Товара осуществляются силами и за счёт средств Поставщика в пределах режима работы Заказчика с 9.00 до 15.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Указано местное время Удмуртской Республики.
2.5. Доставка Товара осуществляется Поставщиком с использованием специально предназначенного или специально оборудованного для этих целей транспорта.
2.6. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении, простоту учёта. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при транспортировке несёт Поставщик.
2.7. Информация о поставляемом Товаре с учётом его вида и особенностей должна содержать сведения на русском языке, в том числе наименование Товара; наименование страны происхождения Товара, производителя Товара (наименование производителя Товара может быть обозначено буквами латинского алфавита); назначение (область использования), основные свойства и характеристики; правила и условия эффективного и безопасного использования; иные сведения о Товаре в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация должна быть размещена на упаковке, или этикетке Товара, или изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к Товару, или листках-вкладышах к каждой единице Товара, или иным способом, принятым для отдельного вида Товара.
2.8. Не допускается поставка Товара Заказчику сверх объёма.
2.9. Товар, не соответствующий требованиям Договора, не принимается и считается не поставленным.
2.10. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.
2.11. Поставка Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:
- накладная, подтверждающая факт и дату передачи Товара от Поставщика к Заказчику;
- счёт (счёт на оплату);
- счёт-фактура, оформленный в соответствии с законодательством и содержащий ссылку на Договор (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление);
- документы, подтверждающие качество Товара: паспорт изготовителя сертификат (декларация) соответствия в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), или их копии, заверенные надлежащим образом;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации, или его копия, заверенная надлежащим образом
- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при наличии).

Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Сумма Договора составляет _____________________________________________________ руб. (____________________________________________________________________ рублей __ копеек).
3.2. Цена Договора включает стоимость товара, необходимые расходы, связанные с поставкой товара в место поставки, в том числе расходы на упаковку, перевозку, все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, оформление необходимой документации, предоставляемой при поставке товара, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.4 Договора.
3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.
3.5. Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в размере 100% от стоимости поставленного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной уполномоченным представителем Заказчика при условии предоставления документов, предусмотренных п. 2.11.Договора. Предварительная оплата не производится.
3.6. Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате Товара является дата фактического списания денежных средств со счёта Заказчика.

Качество поставляемого Товара
4.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, соответствующий обязательным требованиям к качеству Товара, установленным ГОСТ/ТУ для данного вида Товара, а также соответствующий условиям Договора по качеству.
4.2. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.
Товар должен быть упакован в специальную тару, иметь маркировку, указывающую на марку товара, дату изготовления, вес, иметь ярлыки для транспортировки
4.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности Товара, установленного производителем.

Порядок и сроки приемки Товара
5.1. Приёмка товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с:
- Инструкцией «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6 (в действующей редакции),
- Инструкцией «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (в действующей редакции).
5.2. По окончании приёмки Товара по количеству, качеству, комплектности, внешнему виду уполномоченный представитель Заказчика подписывает накладную, со дня подписания которой Товар считается принятым Заказчиком.
5.3. При выявлении в ходе приёмки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право приостановить и (или) отказаться от приёмки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.
5.4. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям Договора, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт (унифицированная форма ТОРГ-2 или ТОРГ-3). Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.
5.5. При обнаружении в ходе приёмки несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству Заказчик вправе предъявить соответствующее требование (претензию). Требования направляются в письменном виде, посредством электронной почты или иной связи.
5.6. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной Заказчиком.

Порядок предъявления требований, связанных с несоответствием Товара условиям Договора
6.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности:
6.1.1. Требования, связанные с нарушением условий Договора о количестве Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что такие нарушения обнаружены Заказчиком в ходе приёмки Товара (до подписания накладной).
6.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству, ассортименту могут быть предъявлены Заказчиком в течение сроков, установленных пунктами 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. В случаях обнаружения нарушений условий Договора о количестве, качестве, ассортименту после подписания накладной Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего акта в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 5.4 настоящего Договора. Требования, предусмотренные подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 Договора, могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.4 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. За неисполнение своих обязательств в срок Заказчик несёт ответственность в виде выплаты Поставщику пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка РФ от стоимости полученного, но не оплаченного в срок товара за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.3. В случае нарушения сроков поставки (замены) товара, а также нарушения конечного срока поставки, Поставщик несёт ответственность в виде выплаты Заказчику штрафа в размере 0,1% от стоимости не переданного (не заменённого) в срок товара за каждый день просрочки исполнения такого обязательства, но не более 20 % от цены Договора.
7.4. В случае если Заказчик понёс убытки в результате нарушения сроков поставки товара Поставщиком, Заказчик вправе требовать от Поставщика во внесудебном порядке возмещения убытков, не покрытых штрафными санкциями, указанными в п.7.3 настоящего Договора.
7.5. Стороны вправе требовать выплату пеней, штрафных санкций, возмещения понесённых убытков во внесудебном порядке путём направления претензии. Срок для добровольного исполнения соответствующего требования стороны, направившей претензию, устанавливается в претензии.
7.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

Порядок разрешения споров
8.1. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путём переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1 Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора.
9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31 декабря 2023 года (включительно), а в части оплаты - до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

отказ поставщика передать Заказчику Товар или принадлежащих документов к нему;

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки.
10.4 Окончание срока действия Договора влечёт прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств по оплате поставленного и принятого Товара, а также обязательств, связанных с недостатками поставленного Товара.
10.5. Адреса сторон, указанные в Договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несёт сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
10.6. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
10.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.8. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.9. Приложение №1 – Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № ____

от «___» ____________ 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными