Тендер - Поставка гипохлорита натрия технического марки «А» №245290862

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_договора_поставки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

город Энгельс «____» ____________ 2023 года

МУП «Энгельс-Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Филь Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые-Стороны, заключили настоящий договор посредством функционала «электронный магазин» (Закупка №____ от____) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель принять и оплатить этот товар на условиях настоящего договора, согласно нижеуказанной спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________ руб.

В т.ч. НДС 20%: ________ руб.

2.СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма поставки по настоящему договору составляет _________ руб., в том числе НДС-20%. Указанная сумма является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И РАСЧЕТА

3.1. Поставщик обязан передать товар Покупателю не позднее 7 дней после авансового платежа за каждую партию поставки.

3.2. Доставка осуществляется транспортом, либо посредством транспортной компании за счет Поставщика. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара в месте поставки.

3.3. Спецификацией определено максимальное количество Товара, которое Покупатель может приобрести в собственность по настоящему Договору. Покупатель вправе выбрать Товар в количестве меньшем, чем указано в Спецификации, что не является не выборкой Товара. Объем поставки Товара согласуется предварительно по заявкам Заказчика.

3.4. Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика с рассрочкой платежа не более, чем в течение 7 рабочих дней с момента приемки товара, либо иными, не запрещенными законодательством способами по согласованию сторон.

3.5. Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Статья 317.1 ГК РФ не распространяется на отношения сторон по настоящему договору и не применяется Сторонами.

3.6. По соглашению Сторон, Покупатель и Поставщик вправе осуществлять документооборот в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Электронный документооборот осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 года № 14Н.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

а) отгружать товар в адрес Покупателя указанным транспортом в согласованные сроки;

б) до передачи товара информировать получающую сторону обо всех известных сборах и обременениях, связанных с владением и пользованием данной продукцией;

в) за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки товара. Тара и упаковка товара является невозвратной и входит в стоимость товара;

г) поставить товар свободным от любых прав и претензий третьих лиц, новый;

д) заменить некачественный товар на качественный, а при невозможности замены поставить другой товар по согласованию с принимающей стороной;

е) возврат некачественного товара осуществляется за счет стороны, поставляющей товар, не позже 5 рабочих дней после составления акта браковки;

4.2. Покупатель обязан:

а) своевременно принять и оплатить товар;

б) при получении товара, несоответствующего условиям настоящего договора, составить в одностороннем порядке акт браковки и уведомить сторону, поставляющую товар.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания обеими сторонами и до 31.12.2023 года.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

6.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Поставщик гарантирует качество товара. На товар устанавливается гарантийный срок, заявленный заводом-изготовителем, в соответствии с паспортом продукции, либо сертификатом соответствия.

7.2. Некомплектный, некачественный, бракованный товар подлежит возврату на основании акта браковки. Складские расходы за хранение и транспортные расходы за возврат некомплектного, некачественного, бракованного товара относятся на счет стороны, поставившей этот товар.

7.3. Настоящий договор заключен сторонами на основании их добровольного волеизъявления.

7.4. Все споры по настоящему договору решаются в претензионно - исковом порядке. Срок рассмотрения претензии 5 рабочих дней.

7.5. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения договорных обязательств.

7.7. Стороны договора освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств связано с возникновением форс-мажорных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

8.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- нарушения сроков поставки товаров.

8.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях нарушения сроков оплаты товаров.

8.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой стороны.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение,_ТЗ