Тендер - хозяйственные товары №245283906

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_Договора_хознужды ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку канцелярских товаров для нужд Западно-Уральского-Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

г. Оренбург «____»__________2023 г.

Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Черёмушкина Константина Михайловича на основании Положения о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 июля 2022 года № 206, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующей на основании _____________________, с другой стороны, согласно пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о Контрактной системе в сфере закупок, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить в обусловленный срок поставка хозяйственных товаров для нужд Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее по тексту – Товар) в количестве, ассортименте, в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией на поставку Товара, а Заказчик обязуется принять вышеуказанный Товар от Поставщика и оплатить его в соответствии с условиями Договора.

Цена договора
2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
2.2. Цена Договора составляет _______________ (_____________________) рублей __ копеек, НДС ___.
2.3. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.4. Оплата за поставляемый товар производится безналичным расчетом путем перечисления Заказчиком, на расчетный счет Поставщика, в течение 10-ти (десяти) дней после подписания сторонами Акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему Договору) на основании счета, счет – фактуры и товарной накладной, с учетом пункта 2.5. настоящего Договора. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6. Договора, оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком Актов приема-передачи товара и представленных Поставщиком счетов.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком и предъявлении Поставщику требования об уплате неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Поставщик не произвел оплату неустойки (штрафа, пени) и (или) не возместил убытки, то Заказчик вправе отсрочить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным требованиям.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Доставка и разгрузка товара на место поставки товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.
3.2. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора в рабочие часы Заказчика с учетом обеденного времени и не позднее, чем за 2 (Два) часа до окончания рабочего времени. С 08:00-17:00 – с пн. по чт., пт. 08:00-15:45, обед с 12:00-13:00.
Место поставки Товара:
- Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дзержинского, 2;
3.3. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной, Акта приема-передачи товара.
3.4. Досрочная поставка допускается по согласованию с Заказчиком.

Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить предусмотренную настоящим Договором поставку Товара, обеспечив надлежащее качество Товара в соответствии с обязательными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. Поставить Товар надлежащего ассортимента и количества в соответствии с условиями Договора.
4.1.3. Безвозмездно заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 24 часов с момента уведомления Заказчиком Поставщика.
4.1.4. Восполнить недопоставленное количество Товара в течение 24 часов с момента уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недопоставки.
4.1.5. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществлять собственными силами и за свой счет.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по Договору в объеме поставки.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять Товар, поставленный в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Осуществить проверку при приеме Товара в соответствии с передаточным универсальным документом по количеству и ассортименту, и подписать соответствующие документы.
4.3.2. Оплатить надлежащим образом поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.3.3. В случае обнаружения несоответствия поставленных Товаров количеству, указанному в универсальном передаточном документе, Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения Товара может выставить Поставщику рекламацию (акт недостачи) требуя возмещения недополученного Товара или возврата денежных средств за недополученный Товар.
4.3.4. В случае получения Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти Товары в установленном законодательством порядке (инструкции №№ П6, П7).
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, а если такой Товар оплачен, требовать возврата уплаченных сумм либо устранения недостатков Товара либо его замены, а также уплаты неустойки.
4.4.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствие с настоящим Договором.

ГАРАНТИЯ КачествА ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ завода-производителя и подтверждаться сертификатом соответствия.
5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами и нормами безопасности, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с нормами действующего законодательства.

ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

6.1. При транспортировке Товар должен быть упакован в картонные коробки, способные предотвратить их порчу и целостность упаковки.

6.2. Транспортировка Товара производится в таре Поставщика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором (в том числе гарантийного, если таковое установлено), в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных Договором. Штраф устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в размере 10 процентов цены Договора.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора.

7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.7.3 настоящего Договора.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору не может превышать цену Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 30 июня 2023 года включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) – до полного их исполнения Сторонами.

9.2. Изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении условий договора Поставщиком:

10.2.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 3 дня.

10.2.1.2. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

10.2.1.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.2.1.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объем поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно – цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним и не урегулированные Сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

12.2 К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение №1);

- Форма Акта приема-передачи товара (Приложение № 2).

13. Заключительные положения

13.1 Представителями Сторон для оперативного взаимодействия по вопросам и контролю исполнения Договора являются:

от Заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

от Исполнителя:

- Посмотреть таблицу с данными

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов одна из Сторон обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня внесения данных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Условия Контракта, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в связи с исполнением Контракта, а также информация о третьих лицах, связанных с его исполнением, являются конфиденциальными, составляют коммерческую тайну и не подлежат разглашению без письменного взаимного соглашения Сторон, иначе как в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными