Тендер - Поставка хозяйственных товаров №245281256

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%8e%81%8e%91%8d%8e%82%80%8d%88%85_%96%85%8d%9b ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка хозяйственных товаров

(наименование предмета контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 04.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000199

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Пермский край, Пермь г, ул. Героев Хасана, 47а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 79975.10 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

799.75 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии со статьей 44 Закона № 44-ФЗ обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования, имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника аукциона от заключения контракта: Наименование получателя -УФК по Пермскому краю (ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30), ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, номер единого казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьномер казначейского счета по учету средств временного распоряжения▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделении Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Код нормативного акта 0002 (заполняется в поле «Код») КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. Денежные средства должны быть перечислены в установленном размере на счет заказчика: Наименование получателя - УФК по Пермскому краю (ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30), ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, номер единого казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьномер казначейского счета по учету средств временного распоряжения▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделении Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Код нормативного акта 0002 (заполняется в поле «Код») КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНазначение платежа «Обеспечение исполнения государственного контракта на (поставку товара, выполнение работ, оказание услуг)» (Извещение от № )

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ

Проект контракта

1 ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены %8f%90%8e%85%8a%92_%83%8e%91%93%84%80%90%91%92%82%85%8d%8d%8e%83%8e_%8a%8e%8d%92%90%80%8a%92%80

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

Поставка хозяйственных товаров

г. Пермь «___» _______ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю» от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, далее – «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, далее совместно именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол от «__» __________ №_________, ИКЗ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4) настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка хозяйственных товаров. Поставка товара Поставщиком, принятие товара и его оплата Заказчиком осуществляется на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем контракте и приложениях к нему.

1.2. Количество, ассортимент, характеристики, а также иные необходимые сведения о товаре, который подлежит поставке по настоящему контракту, определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.Цена контракта составляет __________________________(___________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС____% - __________рублей ____копеек.

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком из средств Федерального бюджета, из лимитов бюджетных обязательств на 2023 г.

2.2. Цена Контракта включает в себя: накладные расходы Поставщика, транспортные расходы (расходы по доставке и разгрузке товара на склад Заказчика, поднятию на этаж), расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов, сборы и другие обязательные платежи, другие расходы, связанные с выполнением контракта в полном объеме.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При этом цена Контракта может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящим Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.

Цена Контракта может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы товара.

2.4. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренного Контрактом.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Заказчик производит оплату по контракту путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в размере стоимости фактически поставленного товара, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

3.2. Оплата по настоящему контракту осуществляются платежными поручениями в валюте Российской Федерации.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, со счета Заказчика, указанного в разделе 16 настоящего Контракта.

3.4. В случае изменения реквизитов, Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Заказчик вправе произвести оплату по контракту путем выплаты Поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), рассчитанных в соответствии с разделом 9 контракта.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету настоящего контракта.

4.2. Стороны согласились считать Конфиденциальной следующую информацию: паспортные данные представителей Сторон, ответственных за исполнение, либо привлеченных к исполнению контракта, официальная переписка Сторон в отношении настоящего контракта, счета, акты, любая другая документация, относящаяся к настоящему контракту, не находящаяся в общем доступе. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение всего срока действия контракта и в течение 3-х лет после окончания договорных отношений.

4.3. Предусмотренные контрактом обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.

4.4. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, другая Сторона праве потребовать возмещения другой Стороной причиненных убытков, включая любой причиненный реальный ущерб или упущенную выгоду.

4.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон без согласия другой Стороны органам государственной власти, а также в иных случаях, по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ

5.1. Поставка в соответствии с календарным планом, указанном в спецификации (Приложении №1 к контракту).

5.2. Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана 47а. Расходы по доставке Товара Заказчиком не возмещаются.

5.3. Доставка Товара и погрузочно-разгрузочные работы производятся специализированным транспортом по рабочим дням, с 10.00 часов до 12.00 часов. Лица, осуществляющие доставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, должны иметь при себе документы удостоверяющие личность. Время поставки Товара предварительно согласовывается с представителем Заказчика.

5.4. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме указанном в Спецификации поставляемого Товара (Приложение №1 к Контракту). При поставке Товара Поставщик обязан формировать и осуществлять обмен следующими документами о приемке товаров в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС:

5.4.1.Документы (копии документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке), подтверждающие качество товара.

5.4.2. Документ о приемке Товара, сформированный с использованием единой информационной системы.

5.4.3.Иными документами на поставляемый Товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

5.5. Днем поставки Товара считается день размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.

6. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

6.1. Проверка поставляемого Товара на соответствие требованиям Контракта - совокупность мероприятий, осуществляемых Заказчиком целью которых является подтверждение соответствия Товара требованиям Контракта.

6.2. При завершении поставки Товара в целом, а также отдельных этапов его поставки, в случаях, если это предусмотрено настоящим Контрактом и приложениями к нему, и при выполнении всех обязательств по Контракту, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ;

6.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (сертификат качества и т.п.). Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара, если иное не предусмотрено Контрактом.

6.4. Поставленный Товар по количеству и комплектности в месте поставки должен соответствовать Спецификации (приложение к Контракту).

Поставляемый Товар является новым (невосстановленным, необновленным, непереработанным или измененным иным образом), не бывшим в использовании, свободно поставляемым и продаваемым на территории Российской Федерации.

Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид Товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в Спецификации поставляемого Товара, иной нормативно-технической документации, указанной в настоящем Контракте.

Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия.

6.5. Для проверки поставленного Товара, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.6. Для проведения экспертизы поставленного Товара в целом или отдельных этапов его поставки эксперты, экспертные организации вправе запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара в целом или отдельных этапов его поставки, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Заключения эксперта или экспертного учреждения являются обязательными для Заказчика и Поставщика в целях приемки Товара.

6.7. Заказчиком осуществляется проверка соответствия тары, упаковки, маркировки при наличии соответствующих требований в Контракте, весь Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и при осуществлении хранения в складских условиях на протяжении гарантийного срока.

6.8. В случае соответствия сведений, указанных в документе о приемке Товара (в том числе приложенных к нему документов) требованиям Контракта и фактически поставленному Товару, Заказчик после самостоятельного проведения экспертизы поставленного Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. В случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертных организаций документ о приемке Товара подписывается в течении 20 (двадцати) рабочих дней.

6.9. Если сведения, указанные в документе о приемке Товара (в том числе приложенных к нему документов), а также фактически поставленный Товар не соответствуют действительности и Контракту, то Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.10. В случае поставки отдельными партиями приемка каждой партии Товара осуществляется в порядке, установленном п. 6.8, 6.9 настоящего Контракта.

6.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить повторно Заказчику документ о приемке в порядке;

6.12. В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту Заказчик имеет право:

1) предложить Поставщику устранить имеющиеся недостатки в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня уведомления Заказчиком о недостатках Товара, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика;

2) требовать замены некачественного Товара Товаром соответствующим условиям Контракта. При этом в случае замены некачественного Товара на новый, гарантийный срок на такой Товар исчисляется с момента его получения Заказчиком. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара;

3) отказаться от получения всего объема Товара, или от части Товара, не соответствующего требованиям Контракта;

4) воспользоваться иными правами, предусмотренными гражданским законодательством.

6.13. Допускается выборочная проверка Товара с распространением результатов проверки на всю партию. При этом, выявленные Заказчиком, после подписания документа о приемки Товара, несоответствия поставленного Товара требованиям настоящего Контракта (и приложениями к нему), которые имели место до подписания документа о приемки, но не были обнаружены при приемке должны быть устранены Поставщиком по заявке Заказчика в установленные Заказчиком разумные сроки и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При этом такое несоответствие может расцениваться Заказчиком, как ненадлежащие выполнение Контракта со стороны Поставщика.

6.14. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемки Товара. Риск случайной гибели Товара до подписания указанного акта несёт Поставщик.

7. ТАРА, УПАКОВКА

7.1. Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Тара, упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении в пределах гарантийного срока.

7.2. Весь товар должен поставляться в таре и упаковке, которая соответствует государственным стандартам, техническим условиям завода - изготовителя и другой нормативно – технической документации, предъявляемой к перевозке и хранению данного вида товара. Упаковка должна обеспечить сохранность товара от порчи или уничтожения на период поставки до приемки Заказчиком. Упаковка должна быть целостна и промаркирована;

7.3. Упаковка Товара должна быть изготовлена из нетоксичных материалов.

7.4. Стоимость тары, упаковки, упаковочных материалов включена в стоимость Товара.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Заказчик обязан:

8.1.1. Согласовать с Поставщиком дату и время поставки Товара Заказчику в соответствии с п. 5.1 настоящего Контракта;

8.1.2. Осуществить прием Товара в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

8.1.3. Обеспечить оплату поставленных Товаров.

8.1.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещение о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.1.6.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к поставляемому товару.

8.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик вправе:

8.2.1. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика;

8.2.2. Осуществлять проверку любой информации, предоставляемой Поставщиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

8.2.3. Отказаться от приема Товара в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом;

8.2.4. Требовать выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту в полном объеме.

8.2.5. Контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

8.2.6. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов и документов, необходимых для контроля исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

8.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 463, абзацем вторым ст. 464, ч. 2 ст. 480, ч. 2 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

• отказ Поставщика передать Заказчику товар, принадлежности или документы к нему;
• невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;
• поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены до окончательного срока поставки товара, указанного в Заявке Заказчика;
• неоднократного (два и более) нарушения сроков поставки товара, указанных в Заявке Заказчика.

8.2.8. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

8.2.9. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

8.2.10. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 8.2.9 Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта

8.2.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

8.2.13.Требовать от Поставщика возмещения причиненных убытков в случае ненадлежащего исполнения им условий Контракта, повлекшего необходимость последующей закупки Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта у иных контрагентов на условиях, ухудшающих положение Заказчика по сравнению с настоящим Контрактом

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1.Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а также – с соблюдением установленного Контрактом порядка поставки.

8.3.2. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

8.3.3. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение срока годности.

8.3.4.Осуществить доставку Товара собственными силами и за свой счет.

8.3.5.Выполнить погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой Товара в пункт поставки и расстановкой Товара на объекте Заказчика, собственными силами и за свой счет.

8.3.6.Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

8.3.7.Устранять выявленные Заказчиком недостатки в порядке и сроки, установленные Контрактом.

8.3.8. Нести расходы, связанные с проведением экспертизы товара на предмет соответствия товара условиям настоящего контракта, в т.ч. – соответствия качества поставляемого Товара.

8.3.9. Поставщик обязан возместить Заказчику причиненные убытки в случае ненадлежащего исполнения им условий Контракта, повлекшего необходимость последующей закупки Товара у иных контрагентов на условиях, ухудшающих положение Заказчика по сравнению с условиями настоящего Контракта.

8.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации

8.4.Поставщик вправе:

8.4.1.Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

8.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком поставленного товара.

8.4.3. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта, при наличии такой документации и информации у Заказчика.

8.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

8.4.5. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Поставщиком условий государственного контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами утвержденными Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее Правила) и равен 1 проценту цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.

9.7. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и равен▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – обратиться в суд с соответствующим иском.

9.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

10.1. Поставщик не имеет право передавать свои права и обязанности по насто­ящему контракту третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащие исполнение возникло в следствии обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относиться, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

11.2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течении трех дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

11.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению по месту исполнения контракта в Арбитражном суде Пермского края.

12.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии Поставщиком составляет не более 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения. Срок рассмотрения претензии Заказчиком составляет не более 7 (семь) рабочих дней с момента ее получения. При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение по месту исполнения контракта в Арбитражный суд Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Если в указанный в п.12.2. срок от Поставщика не поступит ответ на претензию, то Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с п. 3.5 настоящего Контракта.

12.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

12.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством РФ.

12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

13.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от цены контракта. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

13.3. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств распространяется на все обязательства Поставщика по Контракту, в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

13.4. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

УФК по Пермскому краю (ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30),

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

номер единого казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

номер казначейского счета по учету средств временного распоряжения▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Отделении Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код нормативного акта 0002 (обязательно для заполнения в поле «Код»)

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа «Обеспечение исполнения государственного контракта на (поставку товара, выполнение работ, оказание услуг)» (Извещение от № )

13.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщиком внесены денежные средства на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

13.6. В случае представления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе обратить взыскание на эти средства без обращения в суд, при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению работ в пределах срока действия Контракта, уведомив Поставщика.

13.7. Исполнение контракта, гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13.8. Независимая гарантия и информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

13.9. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

13.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.11. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае не представления надлежащего обеспечения в установленный срок Контрактом Заказчик вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении государственного Контракта.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Сторо­не в соответствии с контрактом, высылается в виде письма, или факса, а также с помощью электронной почты:

- Адрес Заказчика для направления уведомлений:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пермь, ул. Пермская, д. 128, каб. 504, факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Адрес Поставщика для направления уведомлений: _________________________________ .

14.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

14.3. Поставщик извещает Заказчика в письменном виде в течение 4-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Поставщика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Поставщику по старому адресу, считаются направленными надлежащим образом.

14.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Поставщика назначается ответственное лицо: _______________________________________ тел. _____________________.

14.5. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо:

Григорьева Марианна Артемовна тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

14.6. Во всем, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.7. Стороны заключили настоящий контракт в двух подлинных экземплярах вместе с приложениями, имеющих равную юридическую силу — один для Заказчика, один для Поставщика.

15. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

15.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 01.11.2022 г. включительно, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от выполнения неисполненных обязательств по нему, в т.ч. условий об ответственности Сторон, предусмотренных разделом 9 контракта.

15.2. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного усиленной электронной цифровой подписью Заказчика и Поставщика (победителя электронного аукциона) контракта.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю»

Юр. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пермь, ул. Пермская, д. 128, тел./факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пермь, ул. Пермская, д. 128.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6468

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Отделение Пермь банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого счета бюджета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30

Поставщик: ____________________________________________________________________________

Юридический адрес:_______________________________________________________________________

Фактический адрес:________________________________________________________________________

ИНН/КПП _______________/____________________

Банковские реквизиты:

р/с _________________________ в _____________________________________

к/с__________________________ БИК_________________ОГРН ____________ ОКПО _____ ОКТМО _______

e-mail:__________ тел.___________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту № ___________

от «__» ___________ 2023 г.

Спецификация

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Календарный план поставки

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

1.Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку, транспортировку Товара, погрузо-разгрузочные работы, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением Контракта

2. Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

Товар должен быть декларирован в установленном порядке.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Календарный план поставки

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию_заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными