Тендер - Краска, коллер, вдак №245196813

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___

п.Ударный «_____» ______________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» (далее – ФКУ ИК-10 УФСИН России по Республике Мордовия), действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице врио начальника колонии Гнутова Александра Владимировича, действующего на основании приказа УФСИН России по Республике Мордовия №35-к от 03.03.2023 года и Устава, с одной стороны и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующей на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», руководствуясь п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать товар Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Предметом настоящего Контракта является следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _____, включает все установленные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и обязательные платежи, страховые сборы и другие возможные накладные расходы Поставщика. Цена контракта рассчитана с учетом уменьшения суммы, подлежащей уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.2. Товар оплачивается Государственным заказчиком по ценам указанным в п.1.2.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.

2.5. Государственный заказчик имеет право отказаться полностью или частично от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.

2.6. Стороны, заключившие настоящий Контракт обязаны по требованию одной из них провести сверку расчетов, имеющих место на конкретную дату.

3. Транспортирование

3.1. Товар перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок данного вида товара.

3.2. Товар, получивший при транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащего транспорта, считается непоставленным и приему не подлежит.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется до 04.05.2023 года.

4.2. Доставка товара в адрес Государственного заказчика производится автотранспортом Поставщика и за его счет.

4.3. Право собственности на товар и риск ее случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента приемки его на складе Поставщика и подписания сторонами акта-приемки передачи товара (без претензии).

4.4. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, не обремененный правом третьих лиц.

4.5. Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента приемки его на складе Поставщика.

4.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

4.7. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

счет на оплату;

счет-фактуру;

товарно-транспортную накладную;

документ, подтверждающий качество поставляемого товара;

иные документы, представление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.

4.8. В случае, если документы, указанные в пункте 4.7 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать товар Государственному заказчику по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимися в нормативных документах и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правом третьих лиц, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта, в комплекте с относящейся к нему документацией.

5.1.3. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

5.1.4. Обеспечить приемку товара на складе Поставщика в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

5.1.5. Передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (в день отгрузки товара Государственному заказчику).

5.1.6. Представить декларацию о соответствии и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.7. По требованию Государственного заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 3 банковских дней с даты получения соответствующего требования Государственного заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

5.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.1.9. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Требовать уплату неустойки и штрафа, а также возмещения убытков в соответствии с п.9.2. Контракта.

5.3. Государственный заказчик обязан:

5.3.1. Осуществить контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.

5.3.2. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

5.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4. Государственный заказчик имеет право:

5.4.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

5.4.2. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

5.4.3. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

5.4.4. Взыскивать неустойку и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с пунктами 9.3. Контракта.

5.4.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере осуществления закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком условий Контракта.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях (с последующими изменениями): «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966; «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.

6.2. По факту приемки товара Государственным заказчиком составляется акт приемки-передачи товара, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.

6.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом приемки-передачи товара (без претензий). Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику по настоящему Контракту с момента приемки товара на складе Поставщика и подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

6.5. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Контракта о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Государственный заказчик обязан направить Поставщику соответствующее уведомление в письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения недостатков. О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Государственный заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение 5 дней с момента обнаружения недостатков.

6.6. Поставщик за свой счет должен произвести замену или поставку товара, в случае если недопоставка или поставка товара ненадлежащего качества произошла по вине Поставщика.

6.7. По решению Государственного заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.8. Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7. Гарантии качества товара

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара согласно требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, предъявляемым для данного вида товаров, что подтверждается предоставлением Поставщиком соответствующих документов о качестве товара (копия сертификата соответствия качества, удостоверения качества и безопасности, оформленное производителем, или его заверенной копией).

8. Форс-мажорные условия

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

9.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока оплаты товара, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы 1000 рублей.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде суммы в размере 1 000,00 рублей.

9.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока поставки товара по Контракту, просрочки исполнения гарантийных обязательств, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе в случае непоставки (недопоставки) товара к моменту окончания срока действия Контракта, неисполнения гарантийных обязательств, несоответствия качества товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта, в случае иного неисполнения или надлежащего исполнения обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены контракта (этапа), что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одиннадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.14. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

9.15. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10. Порядок внесения изменений и расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственых и мунициплаьных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

10.3.1. по соглашению Сторон;

10.3.2. по решению суда;

10.3.3. в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта.

10.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость фактически поставленного на момент расторжения Контракта Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика.

10.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензий контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Особые условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

12.3. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.4. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. Срок действия Контракта

13. Срок действия Контракта с момента подписания его сторонами по 31 декабря 2023 года, в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Поставщик:

Государственный заказчик: ФКУ ИК – 10 УФСИН России по Республике Мордовия

431140, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, пос. Ударный, ул. Молодежная, д.1 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, пос. Ударный, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОтделение – НБ Республика Мордовия Банка России / УФК по Республике Мордовия г. Саранск, казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321732080 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 13 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" объявляет тендер: Лабораторные реактивы	Электронный аукцион #321732080	3 572 244 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 17 861	8 дней 20.01.2026 29.01.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245196799 Лакокрасочные материалы (с результатом)	Малая закупка #245196799	101 305	срок истек 03.05.2023 11.05.2023
Тендер №245196772 Товарищество с ограниченной ответственностью "SSAP" объявляет тендер: Химические реактивы, Лабораторная посуда (Номер: 858266) (с результатом)	Запрос предложений #245196772	53 729	срок истек 03.05.2023 11.05.2023
Тендер №245196641 Краска, коллер, вдак (с результатом)	Малая закупка #245196641	27 770 Обеспечение заявки: 1 389	срок истек 03.05.2023 03.05.2023
Тендер №245196532 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ № 2" объявляет тендер: Договор поставки масел, химических растворов и лабораторного оборудования для проведения планово-предупредительного ремонта на объектах ООО "ЭТК №2" в ...	Запрос цен #245196532	424 346	срок истек 03.05.2023 05.05.2023
Тендер №245196360 Поставка жидкости охлаждающей (с результатом)	Запрос котировок #245196360	77 468	срок истек 03.05.2023 12.05.2023

Тендеры из региона Республика Мордовия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245196641 Краска, коллер, вдак (с результатом)	Малая закупка #245196641	27 770 Обеспечение заявки: 1 389	срок истек 03.05.2023 03.05.2023
Тендер №245191270 Стиральная машина профессиональная (с результатом)	Электронный аукцион #245191270	1 057 611 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 5 288	срок истек 03.05.2023 11.05.2023
Тендер №245191102 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАЗА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ВОЕННОГО СНАБЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ" объявляет тендер: Стиральная машина профессиональная	Электронный аукцион #245191102	1 057 611 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 5 288	срок истек - 11.05.2023
Тендер №245190067 ремонт объекта: Автомобильная дорога с. Пурдошки - выход на а/д "г. Краснослободск - г. Темников" на участке км 10+270 - км 11+270, км 11+370 - км 18+070 в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия (с результатом)...	Конкурс #245190067	134 063 122 Обеспечение заявки: 6 703 156	срок истек 03.05.2023 19.05.2023
Тендер №245184348 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ объявляет тендер: Оказание услуг по внутреннему и наружному содержанию элементов административного здания	Электронный аукцион #245184348	217 300 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 11.05.2023