Тендер - Товары для ремонта.Краска. №245190202

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта

Описание объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_товары_для_ремонта_(краска)

КОНТРАКТ № ___

на приобретение товаров для ремонта

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное некоммерческое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени В. Чикмезова муниципального образования Кореновский район, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рабцевич Виктории Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.63.1 раздела 63 положения о закупке, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Кореновский район от 01.12.2022 г, № 411-р, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить заказчику товары для ремонта (далее - Товар) , а заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, цена, количество (объем) и качество поставляемого по настоящему Контракту Товара, указаны в Спецификации на Товар, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Приложение № 1).

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, спора, ареста или иного обременения.

1.4. Товар по качеству соответствует своему предназначению, имеет сертификат соответствия.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Контракт финансируется за счет средств внебюджетных источников, в соответствии с объёмами Товара и по ценам, указанным в Приложении № 1.

Цена за единицу Товара по настоящему Контракту указана в Приложении № 1.

2.2. Цена Контракта составляет __________ руб. __ коп. (_____________________________________________ рублей ___ коп.) с учетом расходов на доставку товара в адрес Заказчика, транспортных расходов, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, без НДС. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Оплата Товара по настоящему Контракту производится заказчиком за фактически принятое количество Товара, указанное в накладных в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком без замечаний.

Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании подписанной заказчиком и Поставщиком (или их уполномоченными представителями) товарно-транспортной накладной при условии предоставления документов, подтверждающих качество товара.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

• 3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Покупателя: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Советская, 126 с 09:00 до 17:00.

3.2.Дополнительно при получении Товара Поставщик передает Заказчику документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ, счет или счет-фактура, акт приёма-передачи в 2-х экземплярах), копии документов о качестве (сертификат) выданными уполномоченным органом или организацией.

3.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

3.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.5. Приемка продукции производится заказчиком в соответствии с ведомственными Инструкциями заказчика и Правилами, действующими на транспорте, условиями настоящего Контракта и оформляется путем подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара.

3.5.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии со Спецификацией. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

3.6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 рабочих дней подписанный акт приема-передачи Товара.

3.6.1. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

3.6.2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

3.6.3. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается не поставленным.

3.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта приёма-передачи Товара без замечаний.

3.8. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям настоящего контракта и подтверждаться документами о качестве (сертификат и пр.).

4.2. При выявлении несоответствия поставляемого Товара по качеству условиям настоящего Контракта, Поставщик обязан в месячный срок распорядиться забракованным Товаром и за свой счет поставить равное количество Товара, соответствующего качества.

4.3. Все расходы, связанные с приемкой, хранением, возвратом и заменой некачественного Товара оплачивает Поставщик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Сведения о недобросовестных Поставщиках направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. руб. и не менее 1 тыс. руб.

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000,00 рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

5.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. При этом досудебный порядок урегулирования споров не является обязательным.

6.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Контракту, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, решения органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование заказчика, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в 10-дневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.

7.4. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а также удостоверяющего документа, Сторона контракта вправе не принимать во внимание обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта.

7.5. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 месяцев, то Контракт, может быть, расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.

8.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. О внесении изменений и дополнений к настоящему Контракту Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за пять рабочих дней до внесения таких изменений.

8.6. При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в пятидневный срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации о деятельности Сторон, ставшей им известной в связи с исполнением настоящего Контракта.

Положения настоящего пункта сохраняют свою юридическую силу и по истечении срока действия настоящего Контракта.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.4.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.4.2. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.4.3. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4.4. В случае нарушений одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут й контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту 20.05.2023 г. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до 30 июня 2023 г.

10.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

Приложения к контракту:

№1 – спецификация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ____

от ___________ 2023 г.

Спецификация поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными