Тендер - Поставка товаров ( Фреон R-22) для обслуживания холодильного оборудования пищеблока ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 23 №245137485

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Контракт.docx

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров для обслуживания холодильного оборудования пищеблока ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 23

ОКПД2: 20.14.19.130

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт № ____________

на поставку товаров ( Фреон R-22) для обслуживания холодильного оборудования пищеблока ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 23

г. Калининград «__» ______________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская областная больница Калининградской области» (далее - ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области»), именуемое в дальнейшем Заказчик в лице главного врача Малярова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п.4.ч.1.ст.93., Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в соответствии со спецификацией (приложение №1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.3. Оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах к настоящему договору, после поставки товара на основании выставленного Поставщиком счета и товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД), оформленных в установленном порядке в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения документов и подписания накладной Заказчиком.

2.4. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

3. Порядок и условия поставки

3.2. Срок поставки – в течение 40 дней с даты заключения Договора. Товар доставляется транспортом Поставщика.

3.3. Допускается досрочная поставка.

3.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент его приемки на складе. Приемка оформляется путем подписания сторонами товарной накладной или УПД. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной или УПД.

3.5. На момент поставки качество товара должно соответствовать требованиям стандарта, предъявляемым к товару подобной группы, нормативными документами РФ. К продукции должны быть приложены все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.6. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9-15 часов, обед с 13-14. Перед поставкой необходимо согласовать время приезда по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Склад), либо +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34-01 (контрактная служба).

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар на условиях и в срок, предусмотренный настоящим договором.

4.1.2. Гарантировать качество поставляемого товара согласно п.1.3. настоящего договора.

4.1.3. Передать Заказчику товар свободный от прав третьих лиц.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять поставленный товар в соответствии с п.5.1. настоящего договора.

4.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. Незамедлительно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс поставки товара.

5. Порядок приемки товара, гарантия

5.1. Заказчик принимает поставленный товар:

• по количеству мест, указанных в товарной накладной или УПД;
• по качеству - в соответствии с сертификатами и иными документами, которые установлены на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством РФ;
• комплектность должна соответствовать требованиям технической документации, настоящего договора.

5.2. В случае поставки товара с нарушением п.5.1. настоящего договора Заказчик возвращает ее Поставщику либо, незамедлительно уведомив Поставщика, принимает на ответственное хранение. Находящимся на ответственном хранении товаром Поставщик распоряжается самостоятельно и за свой счет.

5.3. При недопоставке, поставке некомплектного, некачественного товара восполнение поставки Поставщик осуществляет за свой счет в течение 3-х дней с момента составления соответствующего акта.

5.4. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства, а именно до подписания Сторонами товарных накладных или УПД.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 10 процентов цены договора (этапа), определяемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

К ненадлежащему исполнению обязательств относятся недопоставка, просрочка поставки любых товаров, поставка товаров с недостатками, поставка с нарушением условий о количестве, об ассортименте, о качестве, комплекте, таре, нарушения требований к упаковке, описанию, маркировке, инструкции, нарушению требований к остаточному сроку годности, гарантийному сроку поставляемых товаров, требований к условиям хранения и транспортировки товаров, а также несоответствие характеристик поставленного товара, указанных в спецификации либо поставка товара не в соответствии с требованиями договора и приложений к нему.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей, определяемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042

6.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей, определяемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком, заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. Заказчик при окончательном расчете с Поставщиком вычитает сумму неустойки (штрафов, пени), предусмотренную настоящим разделом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций выставленных Поставщику в соответствии с настоящим разделом.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Применение ответственности не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

7. Гарантии.

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) на Товар (при наличии).

7.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

7.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

7.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на Товар составляет не менее 12 месяцев.

7.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

7.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара (при наличии).

8. Порядок разрешения споров

8.1 Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору вследствие стихийных бедствий, массовых беспорядков, военных действий любого характера и других обстоятельств вне контроля сторон, если такие обстоятельства прямо влияют на выполнение договора. Срок исполнения обязательств в таких случаях отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства продолжаются свыше 3-х месяцев, стороны вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна немедленно известить другую сторону, а также представить необходимое подтверждение.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 июля 2023 г.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

11.2. Настоящий договор заключен в электронной форме и подписан квалифицированной электронной подписью каждой из сторон.

11.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством

Приложения:

№1Спецификация.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту № _____________

от ___________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку коммутатора

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №322423563 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАД-ГОРТРАНС" объявляет тендер: Расходные материалы для обслуживания и заправки кондиционеров автобусов	Электронный аукцион #322423563	1 000 000	10 дней 28.01.2026 13.02.2026
Тендер №322442738 Поставка имитаторов запахов	Анализ цен #322442738	См. док.	7 дней 28.01.2026 10.02.2026
Тендер №322460869 Поставка химически чистых субстанций	Электронный аукцион #322460869	184 441 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 28.01.2026 06.02.2026
Тендер №322565961 Соль для промышленных целей	Запрос котировок #322565961	9 912 000 Обеспечение заявки: 49 560	2 дня 29.01.2026 05.02.2026
Тендер №322567009 Соль для промышленных целей	Электронный аукцион #322567009	20 178 000 Обеспечение заявки: 100 890	3 дня 29.01.2026 06.02.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245137361 Поставка химических реактивов и стандартных образцов состава и свойств веществ г. Нижний Новгород (с результатом)	Электронный аукцион #245137361	1 133 469 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 11 335	срок истек 02.05.2023 10.05.2023
Тендер №245137341 Поставка препаратов, применяемых в ветеринарии: "Спирт этиловый 95%".	Электронный аукцион #245137341	866 465	срок истек - 10.05.2023
Тендер №245137269 Поставка индикаторной бумаги для нужд ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора (с результатом)	Электронный аукцион #245137269	10 574	срок истек 02.05.2023 10.05.2023
Тендер №245137225 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ объявляет тендер: Поставка химических реактивов и стандартных образцов состава и свойств веществ г. Нижний Новгород	Электронный аукцион #245137225	1 133 469 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: 11 335	срок истек - 10.05.2023
Тендер №245137168 Поставка расходных материалов для лаборатории 12 (с результатом)	Запрос котировок #245137168	61 836 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 02.05.2023 11.05.2023

Тендеры из региона Калининград

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №245137059 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" объявляет тендер: КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района по лоту ...	Конкурс #245137059	4 207 840	срок истек 02.05.2023 18.05.2023
Тендер №245137031 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" объявляет тендер: НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (Инсуффлятор эндоскопический для желудочно-кишечного тракта), ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛ...	Запрос котировок #245137031	780 000	срок истек 02.05.2023 11.05.2023
Тендер №245137028 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка средств измерений (с результатом)	Запрос котировок #245137028	248 649	срок истек 02.05.2023 11.05.2023
Тендер №245136262 Поставка продуктов питания (ягоды, орехи) для нужд судна НИС «Академик Николай Страхов» (с результатом)	Запрос котировок #245136262	9 206	срок истек 02.05.2023 11.05.2023
Тендер №245135401 Поставка светодиодных светильников для НИС «Академик Николай Страхов» (с результатом)	Запрос котировок #245135401	447 733 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 02.05.2023 11.05.2023