Тендер - Поставка хозяйственных товаров №245102783

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_ГК_поставка_хозяйственных_товаров_(ЕД).docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГКУ "ССПК"» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9921

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГКУ "ССПК"

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд СПб ГКУ "ССПК"

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.38

Дата размещения закупки: 02.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:23

Срок завершения подачи оферт: 03.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:23

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой заключения Контракта.

Срок исполнения контракта: 30.06.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Жуковского д.3, литера А, помещ. 13-Н.

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», код раздела/подраздела 0410, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: При поставке Товара, в соответствии с ч. 2 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный представитель Поставщика обязан одновременно с передачей Товара передать уполномоченному представителю Государственного заказчика принадлежности Товара, а также относящиеся к Товару оригиналы документов, предусмотренные законом и иными правовыми актами, с сопроводительным письмом, в том числе: - оригинал доверенности на право представлять интересы Поставщика по исполнению Контракта, в частности, с правом контроля хода поставки Товара и подписания Акта о несоответствии качества (или количества) поставленного Товара; - товарную накладную в 2 (двух) экземплярах либо универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах; - счет; - счет-фактуру (в случае если Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации является плательщиком НДС). Товар должен быть снабжен русифицированной документацией.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с разделом 4 Государственного контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с разделом 4 Государственного Контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поставки Товара и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.2 Контракта, проверяет Товар на соответствие требованиям Контракта.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ ЖУКОВСКОГО, Д. ЛИТЕРА 3 А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ул. Жуковского, д. 3, литера А, помещ. 13-Н

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8406

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Шувалова

Имя Светлана

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______

Идентификационный код закупки ________________________________________

Санкт-Петербург «____» _________ 2023

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Служба сопровождения программных комплексов» (СПб ГКУ «ССПК»), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице директора Борисова Михаила Геннадьевича, действующего на основании устава, с одной стороны,
и __________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров для нужд СПб ГКУ «ССПК» (далее - Товар), наименование, количество, технические и функциональные характеристики которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные Контрактом и по цене, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.

Цена Контракта и порядок расчетов

Цена Контракта составляет _________ руб. (____________ рублей ____ копеек), в том числе НДС (20%) ____ руб. (___________ рублей _______копеек) [1] , и определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные
с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара, подъем на этаж размещения Государственного заказчика, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Контрактом.

Финансирование производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», код раздела/подраздела 0410, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Служба сопровождения программных комплексов», код вида расходов 244, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов», код фонда 00, код запроса 0.

Оплата производится Государственным заказчиком на основании оригинала счета единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Государственному заказчику Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Государственного заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

Авансирование по Контракту не предусмотрено.

Государственный заказчик направляет поручение на оплату расходов
за поставленный Товар главному распорядителю бюджетных средств для перечисления денежных средств на счет Поставщика. Государственный заказчик считается надлежаще исполнившим свою обязанность по оплате с момента направления указанного поручения.

Государственный заказчик не несет ответственности за задержки в получении Поставщиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков
по перечислению средств.

Порядок поставки Товара

3.1 Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки
Товара, Поставщик в письменной форме (в том числе, посредством направления соответствующей информации на адрес электронной почты Государственного заказчика) извещает Государственного заказчика о готовности поставить Товар по адресу и в пределах срока поставки Товара, указанным в пунктах 3.4 и 3.5 Контракта (соответственно), с указанием даты фактической поставки Товара в помещения Государственного заказчика.

Согласование дат поставки (в том числе, отгрузки) со стороны Государственного заказчика осуществляется в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения указанной информации от Поставщика, посредством направления на адрес электронной почты уполномоченного представителя Поставщика соответствующей информации.

3.2. Поставщик обязуется осуществить поставку, подъем на этаж размещения поставляемого Товара в помещения, указанные уполномоченным представителем Государственного заказчика, исключительно в рабочее время Государственного заказчика (понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, обеденный перерыв: с 13:00 ч. до 13:48 ч.).

Поставка, подъем на этаж размещения и размещение в согласованных
с Государственным заказчиком помещениях, осуществляются в сроки, указанные Поставщиком и согласованные Государственным заказчиком, в соответствии с пунктом 3.1 Контракта.

Поставка, подъем на этаж размещения и размещение в согласованных
с Государственным заказчиком помещениях, осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.3. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке
и иные требования содержатся в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать действующим стандартам, а также требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

3.4. Адрес поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 3, литера А, помещ. 13-Н.

3.5. Срок поставки Товара: в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих
за датой заключения Контракта.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Государственным заказчиком и заключается в проверке на соответствие требованиям, установленным Контрактом в порядке, указанном в настоящем разделе Контракта.

При приемке поставляемого Товара должны присутствовать:

- уполномоченный представитель Государственного заказчика;

- уполномоченный представитель Поставщика.

4.2. При поставке Товара, в соответствии с ч. 2 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный представитель Поставщика обязан одновременно с передачей Товара передать уполномоченному представителю Государственного заказчика принадлежности Товара, а также относящиеся к Товару оригиналы документов, предусмотренные законом и иными правовыми актами, с сопроводительным письмом, в том числе:

- оригинал доверенности на право представлять интересы Поставщика
по исполнению Контракта, в частности, с правом контроля хода поставки Товара
и подписания Акта о несоответствии качества (или количества) поставленного Товара;

- товарную накладную в 2 (двух) экземплярах либо универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах;

- счет;

- счет-фактуру (в случае если Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации является плательщиком НДС).

Товар должен быть снабжен русифицированной документацией.

4.3. При непосредственном получении Товара в месте поставки Государственный заказчик проводит первичную проверку соответствия количества грузовых мест Товара сведениям в товарной накладной, а также состояние тары/упаковки.

4.4. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поставки Товара и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.2 Контракта, проверяет Товар на соответствие требованиям Контракта.

4.5.1. В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, Государственный заказчик подписывает товарную накладную (универсальный передаточный документ) и передает один экземпляр Поставщику.

4.5.2. В случае обнаружения Государственным заказчиком при проведении контроля за исполнением Поставщиком условий Контракта, а также в процессе приемки поставленного Товара фактов несоответствия поставляемого Товара требованиям Контракта, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком гарантийных обязательств, товарная накладная (универсальный передаточный документ) Государственным заказчиком не подписывается, составляется Рекламационный акт, в котором указываются положения Контракта, которые были нарушены, описание выявленных нарушений, срок их устранения, либо указывается, что нарушения являются неустранимыми.

Рекламационный акт составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

При отказе (уклонении) Поставщика от подписания Рекламационного акта данный факт фиксируется в нем Государственным заказчиком.

4.5.3. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Государственный заказчик направляет Поставщику Рекламационный акт. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Государственным заказчиком
в Рекламационном акте, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанностей
по поставке Товара не освобождает его от уплаты неустойки (пени, штрафов), предусмотренной Контрактом.

4.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели (порчи) Товара переходит от Поставщика к Государственному заказчику с даты подписания
им товарной накладной (универсального передаточного документа).

4.8. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

4.9. Товар поставляется Государственному заказчику единовременно в соответствии с условиями Контракта. Количество Товара определяется на основании Контракта. Частичная поставка и поставка Товара по частям не допускается.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств
по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества
в соответствии с Контрактом.

5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных п.15 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.2.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар
в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.3. Получать от Государственного заказчика содействие при поставке Товара
в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Государственного заказчика.

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара, в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе
о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Государственным заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок,
и сообщить об этом Государственному заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.4.6. Назначить уполномоченного представителя, осуществляющего на основании доверенности исполнение Контракта, в том числе контроль за ходом поставки Товара и подписание Рекламационного акта, направив посредством электронной почты в адрес Государственного заказчика письменное уведомление о назначении уполномоченного представителя с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона, факса, адреса электронной почты, а также с приложением копии доверенности на право представлять интересы по исполнению Контракта со стороны Поставщика.

5.4.7. Предоставлять Государственному заказчику документы, относящиеся к предмету Контракта, в порядке, предусмотренном Контрактом.

5.5. Согласовать с Государственным заказчиком дату и время поставки Товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 Контракта.

5.6. Поставщик гарантирует, что на дату заключения Контракта:

5.6.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.6.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.6.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.6.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

5.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

6.Требования к качеству и безопасности Товара.

Гарантийный срок на Товар и порядок предоставления
гарантий качества на Товар

6.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Требования к гарантийному сроку на Товар.

Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев
с даты подписания Государственным заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) или быть не менее гарантийного срока, установленного
заводом-производителем на поставляемый Товар.

6.3. Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке, в оригинальной упаковке завода-производителя с сохранением всех защитных знаков и информации о производителе, импортёре, сроке гарантии, сроке службы и даты производства.

6.4. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был

в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.5. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, обнаруженные в течение гарантийного срока, установленного в п.6.2. Контракта, с даты поставки Товара, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Товара, неправильной его эксплуатации.

6.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество Товара не соответствует требованиям Контракта, отраслевых норм и правил, Поставщик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки в сроки, установленные Государственным заказчиком в соответствующем требовании, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления такого требования.

6.7. В соответствии с ч. 7 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Государственным заказчиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.4. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.5. За задержку устранения нарушений, обнаруженных в процессе контроля
за исполнением Поставщиком условий Контракта, а также в процессе экспертизы
и приемки поставленного товара начисляется пеня за каждый день просрочки до их устранения. Такая пеня определяется в соответствии с пунктом 7.4. Контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта и составляет _______ рубль _______ копеек.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Государственного заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

Срок исполнения Контракта.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Контракт действует по 31.12.2023 (включительно), но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3. Срок исполнения Контракта 30.06.2023.

8.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

8.5. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.7. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих
из Контракта, является для Сторон обязательным.

9.2. В случае возникновения споров, вытекающих из Контракта, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию одним из следующих способов:

с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться актом приема-передачи документов (распиской). Акт приема-передачи документов (расписка) должен содержать наименование документа и дату его получения, фамилию, имя и отчество (при наличии), должность и подпись лиц, передавших и получивших данный документ;

заказным письмом с уведомлением о вручении;

ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

посредством электронной почты по адресу, указанному в разделе 14 Контракта. По электронной почте направляются графические копии документов, подписанных уполномоченными лицами. Все документы должны быть отсканированы в формате PDF, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (при наличии), а также исходящего номера и даты документа, размер направляемых файлов не должен превышать 20 Мб.

9.3. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес
и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения, одним из способов указанном в п.9.2 Контракта.

9.5. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту
или в связи с ним, неурегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении
и характере обстоятельств и возможных последствиях.

10.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

10.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 10.2-10.3 Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться
на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Изменения и дополнения в Контракт могут быть внесены только путем заключения Государственным заказчиком и Поставщиком соответствующего дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

12.3. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) Поставщика, Поставщик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

12.4. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении
его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Государственного заказчика о проведении ликвидации или проведении
в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

12.5. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

12.6. В случае наложения государственными органами в установленном порядке ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки Товара, Поставщик обязан письменно уведомить Государственного заказчика о таких обстоятельствах не позднее
1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

12.7. В случае начала реорганизации Поставщика, он обязан письменно уведомить Государственного заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

12.8. Перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.9. Письма, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, связанные с исполнением Контракта, направляются одним из следующих способов:

с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться актом приема-передачи документов (распиской). Акт приема-передачи документов (расписка) должен содержать наименование документа и дату его получения, фамилию, имя и отчество (при наличии), должность и подпись лиц, передавших и получивших данный документ;

заказным письмом с уведомлением о вручении;

ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Документы, предусмотренные пунктами 5.4.2, 5.4.5, 5.4.6, 10.2 Контракта, направляются вышеуказанными способами с одновременным направлением их по электронной почте, указанной в разделе 14 настоящего Контракта.

В случае необходимости копии любых документов могут направляться по электронной почте, указанной в разделе 14 настоящего Контракта.

12.10. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.11. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.12. Должностное лицо Государственного заказчика, ответственное за исполнение Контракта – Шувалова Светлана Игоревна, начальник отдела хозяйственного обеспечения,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12.13. Должностное лицо Поставщика, ответственное за исполнение Контракта – ____________________________________________________________________________.

13. Приложения

13.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание».

14. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» _______ 2023 г.
№ ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (цена Контракта): ________ рублей _____ копеек (______________________), в том числе НДС 20% __________ рублей __________ копеек (_________________________________).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от «___» ______ 2023 г.
№ ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставляемый Товар должен соответствовать значениям показателей (характеристик) товара, позволяющим определить соответствие установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара, указанным в Таблице № 1.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации в том числе:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011«О безопасности упаковки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769;

- Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском союзе»;

- постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»;

- иным нормативно-правовым актам, устанавливающим требования к данному виду Товара.

3. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

- поставка Товара осуществляется в оригинальной упаковке производителя Товара,
без повреждений с сохранением всех защитных знаков производителей;

- поставляемый Товар должен быть новым, не должен находиться в использовании
у Поставщика или третьих лиц, а также в залоге, под арестом или иным обременением.
Не допускается поставка выставочных образцов и т.п. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием;

- поставщик обязан передать Государственному заказчику Товар в невозвратной таре
и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность такого рода Товаров при обычных условиях хранения и транспортировки и исключающей возможность механических повреждений поставляемого Товара;

- маркировка должна обеспечиваться Поставщиком (изготовителем, импортером или иной распространяющей организацией), который в соответствии с действующим законодательством РФ несет ответственность за качество ее выполнения и достоверность приводимой в ней информации. Состав и содержание маркировки Товара должны быть достаточными для обеспечения безопасного обращения с ним;

- маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или размещаться на контрастном фоне по отношению к цвету упаковки (изделия).

Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.

Требований энергетической эффективности Товара: не установлены.

В таблице № 1 «Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам Товара» содержатся показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, установленным заказчиком требованиям.

В описании показателей (характеристик) товара используются следующие виды показателей:

показатели (характеристики), для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения;

показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений;

показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться.

Таблица № 1

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Код ККН¹ – код конечного каталожного наименования, определенный в соответствии со справочником, размещенным на сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Текущая деятельность» подразделе «Справочник конечных каталожных наименований» (по состоянию на 01.04.2023).

Код КТРУ² – код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок.

Включение Государственным заказчиком дополнительной информации в части функциональных, технических и качественных характеристик Товара осуществлено согласно Порядка формирования и ведения справочника конечных каталожных наименований и Правил использования справочника конечных каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга в автоматизированной информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 № 171-р, позволяет идентифицировать Товар, исключив установление требований к излишним характеристикам, не влияющим на потребительские свойства Товара, в том числе закупку идентичного Товара по завышенной стоимости.

Изображение Товара является ориентировочным.

- Посмотреть таблицу с данными

НДС не указывается, в случае если Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации не является плательщиком НДС с обязательным указанием основания освобождения от уплаты НДС. ↑